谁负责受雇主影响的项目
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:30:11 479 人看过

在工程勘察设计合同中,发包人应当按照约定向勘察设计人提供进行勘察设计工作所需的基础资料和技术要求,并对所提供资料的时间、进度和可靠性负责。勘察前,向勘察人员明确技术要求和勘察阶段,按时提供勘察所需的基本勘察资料和图纸,满足勘察人员编制大纲和编制工程预算的基本要求。勘察前,发包人应按勘察人提出的材料计划按时准备各种材料并承担费用。发包人应为勘察人开展工作提供必要的条件,包括派人协助勘察人与有关部门进行工作联系,及时为勘察人创造和解决勘察现场条件。如购置土地、清除障碍物、平整施工场地、修路、接通电源、水源等,并承担费用;按合同约定为测量人员准备住宿、办公等生活和工作条件。委托设计的,发包人应当按照合同约定向设计人提供设计的基础资料和技术要求。初步设计前,发包人应向设计人提供经批准的可行性研究报告、选址报告、原材料(或经批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件,以及能够满足初步设计要求的测量资料和需要通过科学研究获得的技术资料;在施工设计前,发包人应提供经批准的初步设计文件、测量资料、,满足施工图设计要求的有关设备的施工条件和技术资料。同时,发包人应在设计人员进场时为其提供必要的工作和生活条件,保证其正常工作。

发包人向勘察设计人提供有关技术资料的,发包人应对技术资料的质量和准确性负责。发包人变更勘察设计项目、规模或者条件,需要重新进行勘察设计的,应当及时通知勘察人或者设计人。勘察、设计单位接到通知后,应当返工、修改设计,并有权顺延工期。发包人应根据勘察设计人实际工作量增加勘察费和设计费。

勘测设计人员在工作中发现发包人提供的技术资料不准确的,应当通知发包人修改技术资料,并在合理期限内提供准确的技术资料。勘察设计工作因技术资料有严重错误而不能正常进行的,勘察设计单位有权在发包人重新提供技术资料前停工、顺延工期,因停工造成的损失由发包人承担。发包人重新提供的技术资料有重大修改,需要勘察设计人返工或修改设计的,勘察设计人应按新的技术资料进行勘察设计,发包人应根据勘察设计人实际工作量增加勘察设计费。

发包人未按合同约定提供勘察设计工作所需的工作条件的,勘察设计人应当通知发包人在合理期限内提供。发包人未提供必要的工作条件,致使勘察设计工作不能正常进行的,勘察设计人有权停止工作,延长工期,并要求发包人承担勘察人和设计人在施工期间的损失责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月01日 19:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多勘察设计相关文章
  • 谁对分包项目中的伤害负责
    李泉虽然没有雇佣B和C,他通过A的转包和介绍,接受并认可了B、C的劳动成果。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定:“劳动者在就业过程中遭受人身损害的,应当依法处理。”活动中,用人单位应当承担赔偿责任。劳动关系以外的第三人对劳动者造成人身伤害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求用人单位承担赔偿责任。用人单位承担赔偿责任后,可以向第三人索赔。如果雇员在雇佣活动中因安全生产事故而遭受人身伤害,并且雇主和分包商知道或应该知道接受合同或分包业务的雇主没有相应的资格或安全生产条件,他们应与雇主承担连带责任。”。
    2023-05-07
    188人看过
  • 谁负责立案侦查利用影响力受贿罪?
    由人民检察院直接受理利用影响力受贿罪的立案侦查。根据相关法律的规定,国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物的,以受贿论处。离职的国家工作人员或者其近亲属和其他与其关系密切的人员,利用离职的国家工作人员原有职权或者地位形成的便利条件实施受贿款的,依照受贿罪的规定定罪处罚。失踪案件立案侦查由谁受理由公安机关受理,《刑事诉讼法》第18条第1款规定,刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。也就是说,除法律另有规定的,其他刑事案件应当一律由公安机关立案侦查。法律另有规定的有:1、由人民检察院直接立案侦查的案件;2、由军队保卫部门负责侦查的军队内部发生的刑事案件;3、由国家安全机关立案侦查的间谍案;4、由监狱立案侦查的罪犯在监狱内犯罪的案件。《中华人民共和国刑法》第三百八十八条国家工作人员利用
    2023-07-04
    106人看过
  • 项目受到房屋拆迁补偿的影响
    1、房屋主体架构以及房屋内的装潢、装修及其他附属物的补偿;这是房屋拆迁补偿的主要内容,其补偿的金额,根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素,以房地产市场评估价格确定。由于具体办法是由省、自治区、直辖市人民政府制定的,各地操作起来会有所不同。2、临时安置补助费;拆迁人应当提供符合国家质量安全标准的房屋,用于拆迁安置。在过渡期限内,被拆迁人或者房屋承租人自行安排住处的,拆迁人应当支付临时安置补助费;被拆迁人或者房屋承租人使用拆迁人提供的周转房的,拆迁人不支付临时安置补助费。因拆迁人的责任延长过渡期限的,对自行安排住处的被拆迁人或者房屋承租人,应当自逾期之月起增加临时安置补助费;对周转房的使用人,应当自逾期之月起付给临时安置补助费。3、搬迁补助费;其中,拆迁住宅房屋的,搬迁补助费根据原住房建筑面积和规定的补助标准计算。但如果是拆迁人负责搬迁的,拆迁人不再支付搬迁补助费。拆迁非住宅房屋的,搬迁
    2023-07-04
    210人看过
  • 公司项目出了问题谁负责
    质量事故发生后,总监理工程师签发工程暂停令。暂停有关部分的工程施工。耍求施工单位采取措施.防止扩大,保护现场,上报有关主管部门,并于24小时内写出书面报告;监理工程师应积极协助上级有关主管部门组织成立的事故调查组工作,提供有关的证据.若监理方有责任.则应回避。一、住宅工程质量分户验收要检查什么住宅工程质量分户验收要检查内容如下:1、楼地面、墙面和顶棚质量;2、门窗安装质量;3、内主要空间尺寸;4、防水工程质量;5、节能工程质量;6、给水、排水系统安装质量;7、室内电气工程安装质量。工程质量验收的程序是:1、检验批和分项工程应该由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收;2、分部工程应该由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术,质量负责人等进行验收。地基与基础,主体结构分部工程的勘察,设计单位项目负责人和施工单位技术,质量负责人等进行验收;3、单位工程完工后,施工单位应自行组织有
    2023-02-27
    446人看过
  • 受雇交通肇事雇主也负刑事责任吗
    一、受雇交通肇事雇主也负刑事责任吗1、受雇交通肇事致人损害的,雇主应当承担相应的赔偿责任。2、法律依据:《人身损害赔偿司法解释》第九条雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的,可以向雇员追偿。前款所称从事雇佣活动,是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出授权范围,但其表现形式是履行职务或者与履行职务有内在联系的,应当认定为从事雇佣活动。二、交通肇事如何处罚1、根据刑法规定,交通肇事逃逸的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处
    2023-06-04
    95人看过
  • 雇主责任保险的赔偿项目是什么
    雇主责任保险的赔偿项目是什么?根据《保险法》和其他有关法律的规定,在保险合同期间,被保险人的任何雇员在从事被保险人的工作时,因保险单规定的事故或者与工作有关的职业病而受伤、致残或者死亡,保险公司应当按照本保险合同的约定,在约定的赔偿限额内,向被保险人依法承担下列经济赔偿责任:;(三)误工费;(四)医疗费。经保险公司书面同意,保险公司应在保险单规定的累计赔偿限额内承担必要和合理的诉讼费用。在本保险期间,保险公司对本保险单项下各项目的最高赔偿金额之和,不得超过本保险单规定的累计赔偿限额。责任保险是指保险人承保被保险人的民事损害赔偿责任的保险种类,主要包括公共责任保险、第三者责任保险、产品责任保险、雇主责任保险、职业责任保险等,责任保险适用于可能给他人造成财产损失和人身伤害的各类单位、家庭或个人。责任保险的保险责任与民事损害赔偿责任既有联系又有区别,不能完全等同。一方面,责任保险的责任主要是被保
    2023-05-31
    175人看过
  • 超市雇员受伤责任承担,由谁负责?
    一、雇主责任成立的条件首先,向大家介绍的是雇主责任成立的条件。第一,雇主与雇员必须存在正式雇佣关系。第二,雇员所做的行为是执行雇佣合同要求的行为。第三,雇主存在主观上的错误。只要满足了上述的三个条件,才能够断定雇员受伤雇主责任。那么,在上面提到的雇主的主观错误包括哪些情况呢?主要的情况有雇主提供的工作地点、操作机器以及工作程序都存在一定的危险性;雇主任命的管理人员不称职;雇主本人直接的疏忽或者过失造成雇员受伤。只要满足上述的条件,便可以断定是雇员受伤雇主责任。二、超市雇员受伤责任承担根据具体造成原因确定责任。(正常是雇主责任,或是第三方责任)以下是高法关于审理人身损害赔偿案的司法解释第九条雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的,可以向雇员追偿。前款所称从事雇佣活动,是指从事雇主授权或者指示范
    2024-02-10
    455人看过
  • 2023受雇司机负事故全责,雇主需赔偿吗
    一、受雇司机负事故全责,雇主需要赔偿吗?受雇司机在交通事故中负全责时,雇主应当承担赔偿责任。如果受雇司机在交通事故中因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的,可以向雇员追偿。前款所称“从事雇佣活动”,是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出授权范围,但其表现形式是履行职务或者与履行职务有内在联系的,应当认定为“从事雇佣活动”。第十一条雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。雇员在从
    2023-04-22
    384人看过
  • 由谁负责项目工程质量问题
    项目工程质量问题如果是由于施工方原因造成的,则由施工方负责,这种情况发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建,如果因此逾期交付的,施工方应当承担违约责任。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
    2024-05-03
    181人看过
  • 党政主要负责人的职权和影响
    职务职责:担任政府正职的党委副书记主持政府全面工作,组织政府党组活动。不担任政府职务的党委副书记主要协助书记抓党的建设工作,同时可以根据需要协调和负责其他方面工作。需要提交常委会会议审议的重要事项,可以先召开书记专题会议进行酝酿。书记专题会议由书记主持,副书记和其他有关常委会委员等参加。书记专题会议不得代替常委会会议作出决策。县政府党组成员长是办公室主任有多大权力县组织部部长属于公务员范畴,具有国家赋予的相应的公权力。公务员,是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。公务员是干部队伍的重要组成部分,是社会主义事业的中坚力量,是人民的公仆。《党政领导干部职务任期暂行规定》第三条党政领导职务每个任期为5年。第四条党政领导干部在任期内应当保持稳定。除有下列情形之一的,应当任满一个任期:(一)达到退休年龄的;(二)由于健康原因不能或者不宜继续担任现职务的;(三)不称职需
    2023-07-06
    437人看过
  • 员工雇佣的搬运工人受伤该谁负责
    案情概述公司需搬运消防水泵等器材,遂出资1000元搬运费让员工梅某处理,梅某雇佣几搬运工进行搬运时,搬运工柯某受伤索赔。为由谁赔偿双方踢起了皮球,公司辩称设施是公司的,但搬运是以1000元费用承包给被告梅某,原告不是公司雇佣,所以不承担该案的赔偿责任。是承包还是职务行为呢?审结过程经审理查明:被告舒城县某家居用品公司在开发舒城县旅游汽车站综合楼工程期间设立工程处,并聘用被告梅某为员工。该公司购买的消防水电设施运至工地,公司需进行搬运,遂给1000元费用交由被告梅某负责搬运。2013年4月4日,被告梅某雇佣原告柯某及他人搬运水泵等器材,因货物过重,在翻转时支撑不住,造成货物突然倾倒将原告砸伤。原告伤情经诊断为:左股骨上段粉碎性骨折、右胫骨平台粉碎性骨折、右内外踝骨折。原告住院治疗过程中,被告梅某为其支付医疗费及给付现金计25000余元后未再赔偿。同年9月,原告起诉要求被告梅某、舒城县某家居用
    2023-04-25
    59人看过
  • 病假规定对雇主的影响
    员工病假劳动法规定,企业的职工如果因为患病,或者非工负伤,需要申请病假时,应根据员工实际参加工作的年限,以及在本单位的工作年限,给予三个月至二十四个月的病假。如果员工实际的工作年限在十年以下,且在本单位的工作年限在五年以下,可以申请三个月的病假。如果员工在本单位的工作年限为五年以上,可以给予六个月的病假。《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》第四条规定,医疗期三个月的按六个月内累计病休时间计算。劳动法长期病假规定《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》第三条企业职工因患病或非因工负伤,需要停止工作医疗时,根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限,给予三个月到二十四个月的医疗期:(一)实际工作年限十年以下的,在本单位工作年限五年以下的为三个月;五年以上的为六个月。(二)实际工作年限十年以上的,在本单位工作年限五年以下的为六个月;五年以上十年以下的九个月;十年以上十五年以下的为十二个月;十五年
    2023-07-01
    201人看过
  • 雇员受到人身损害雇主应负赔偿责任吗
    一、雇员受到人身损害雇主应负赔偿责任吗雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。《民法典》第九百二十九条有偿的委托合同,因受托人的过错造成委托人损失的,委托人可以请求赔偿损失。无偿的委托合同,因受托人的故意或者重大过失造成委托人损失的,委托人可以请求赔偿损失。受托人超越权限造成委托人损失的,应当赔偿损失。二、雇员致人损害应当怎么承担赔偿责任雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的
    2024-01-25
    377人看过
  • 建设项目的雇主如何确定
    建设工程发包人是指具有承包工程资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。作为一个合格的用人单位,应当具有法人资格或者能够独立承担民事责任。承包工程,应当持有建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证等证件。建设项目应当依法报建、审批,并办理有关手续。建设单位依法办理手续后,工程方可承包出去。如何准确判断建设项目的用人单位,首先要审查其是否具有用人单位主体资格,是否具有建设项目的法定程序;其次要审查建设单位在各种审批文件中的主体是否与主体一致业主机构。作为建设工程的发包人,应当具有成为法律意义上的发包人的合法性。在建设项目施工方主体资格方面,我国《城市房地产开发经营管理条例》也对房地产开发经营企业提出了一些具体要求。根据《中国城市房地产开发经营管理第九条规定》,房地产开发主管部门根据资产情况核定房地产开发企业资质等级,房地产开发企业的专业技术人员和开发经营业绩
    2023-05-07
    293人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    勘察设计是指对工程建设项目进行前期调查、搜集资料、分析评价、编制设计文件等一系列工作的总称。 勘察设计是工程建设的重要环节,是工程建设的基础和前提,它涉及到工程的质量、安全、投资、进度和效益等方面。 勘察设计工作需要遵循科学、客观、公正的原... 更多>

    #勘察设计
    相关咨询
    • 项目部项目用钱出现问题谁负责
      重庆在线咨询 2022-01-28
      如果是问最后由谁负责,那毫无疑问,肯定是实际用款人负责偿还;如果是项目部的老板实际使用的自然应该由该老板负责。 当然如果债权人起诉,自然会将项目部,项目部负责人,以及公司一起作为被告,要求共同或连带偿还。估计公司肯定会判承担责任,即便是公司实际承担了,公司仍可以向项目部(负责人)也就是实际用款人追偿,并可要求赔偿因此产生的其他损失。 你介绍的情况只是现在建筑工程领域常见的一种现象,具体问题还需具体
    • 临时高薪雇员在为雇主工作时受伤谁负主要责任
      海南在线咨询 2022-10-21
      雇员受伤的赔偿责任是一种侵权责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定,“雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任,雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。”法律之所以这样规定,是因为在雇主对雇工的管理活动中,雇员是为雇主完成工作的,雇主是受益
    • 雇主承担临时雇佣关系的由谁负责?
      西藏在线咨询 2022-10-19
      最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释(法释[2003]20号2003年12月26日公布自2004年5月1日起施行)第九条雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的,可以向雇员追偿。前款所称“从事雇佣活动”,是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出
    • 受雇司机因而负事故全责雇主应负和责任
      浙江在线咨询 2022-10-25
      最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释:第九条雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的,可以向雇员追偿。前款所称从事雇佣活动,是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出授权范围,但其表现形式是履行职务或者与履行职务有内在联系的,应当认定为从事雇佣活
    • 临时工人受伤谁负责,雇主应当怎么办
      河南在线咨询 2022-02-18
      《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条 雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。 雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生