建筑工程工伤保险可以延期吗-法师兄

建筑工程工伤保险可以延期吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-03 15:11:53 468 人看过

可以。建筑企业承建的工程延长施工期限的，缴费单位必须提前30天填写《建筑业企业工程延期申请表》向保险关系股申报备案，申请工伤保险延期。但每次申请延期期限最长不超过半年。

一、商标侵权责令改正期限的法律依据有哪些

商标侵权责令改正期限为90日。根据《行政处罚前先行责令改正的规定》先行责令改正分为两种，一种是立即改正，另一种是限期改正，限期改正必须为一合理期限，但最长不超过90日。行政相对人由于不可抗力，不能在规定期限内改正的，应当在责令改正期满之日前10日内提出延期申请，经相关工商行政管理机关审查决定是否延长，但延长期限不得超过30日。

二、房子抵押贷款快到期了可以延期吗

可以的。但必须在贷款到期之前申请延期。房屋贷款一般是申请延期的，需要向申贷银行提出延期还贷的申请，实际上是延长借款期限,如果银行批准了,就可以签订个人住房借款延期还款协议并办理有关手续,同时担保人在延期还款协议上签字。

借款人申请借款延期只限一次,原借款期限与延长期限之和最长不超过30年,原借款期限加上延长期限达到新的利率期限档次时,从延期之日起,贷款利息按新的期限档次利率计收。已计收的利息不再调整。

三、临时施工许可证有效期

3个月。

施工许可证的有效期为3个月。如无其他法定原因，在3个月内不开工的，施工许可证就自行废止。所以建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工伤保险相关文章

工伤保险
了解建筑工伤保险报销流程

本文介绍了建筑工伤保险报销程序，包括三个步骤：1）向劳动保障行政部门申请工伤认定；2）认定为工伤后，向劳动能力鉴定委员会申请伤残等级鉴定；3）提交鉴定结论、住院结算单及费用明细表等材料，向社保部门申请报销。建筑工伤保险报销程序如下:1.向劳动保障行政部门申请工伤认定;2.认定为工伤后,向劳动能力鉴定委员会申请伤残等级鉴定;3.提交鉴定结论、住院结算单及费用明细表等材料,向社保部门申请报销。工伤保险报销流程是怎样的？工伤保险报销流程是怎样的？工伤保险是指在工作过程中因意外事故受伤或者患病的劳动者，由用人单位和工伤保险基金按一定比例共同承担的一项社会保险制度。工伤保险报销是指工伤发生后，患者或其家属向工伤保险基金申请报销医疗费用，由工伤保险基金按照一定程序对工伤医疗费用进行审核、结算的过程。根据《工伤保险条例》规定，工伤职工或其直系亲属应当携带工伤认定决定书、工伤医

2023-09-02

241人看过
法律综合知识
商业建筑工程意外险保险期限

看具体情况定。保险期限一般都根据工程合同期限一致，遇到特殊情况需要延期，需向保险公司申请。建筑工程保险的保险期限开始有两种情况：自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，两者以先发生者为准。《建筑法》第四十八条建筑职工意外伤害保险是法定的强制性保险，也是保护建筑业从业人员合法权益，转移企业事故风险，增强企业预防和控制事故能力，促进企业安全生产的重要手段。建筑施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。范围应当覆盖工程项目。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。

2024-05-04

219人看过
法律综合知识
如何应对建筑工程的工期顺延

一、如何应对建筑工程的工期顺延1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型：1．招标发包：是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式，可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2．直接发包：是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有：1．必须具有筹建许可证；2．必须已办理建设工程规划许可证；3．必须已办理建设用地规划许可证；4．必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人

2023-09-11

266人看过
第三者
建筑工程一切险工伤能够报销吗

一、建筑工程一切险工伤能够报销吗不报销。建筑工程一切险，简称建工险，承保以土木建筑为主体的工程在整个建筑期间由于自然灾害和意外事故造成的物质损失和费用，以及被保险人应依法承担的对第三者人身伤亡和财产损失的民事损害赔偿责任。这里的第三者不包括施工人员。因为在建工险的责任免除中明确列明以下一项：工程所有人、承包人或其他关系方或所雇佣的在工地现场从事与工程有关工作的职员、工人以及其家庭成员的人身伤亡或疾病。也就是说施工人员的人身伤亡或疾病是属于免除责任的。二、工伤赔偿程序是什么1、工伤事故发生后，首要的是确认劳动关系。如果没有证据证明有劳动关系的存在，除非所在的劳动单位承认，那就无从谈起。具体来讲，如果出现这样的争议是要通过劳动仲裁委员会或者人民法院来确认。2、进行工伤认定。职工发生事故伤害之日起30日内，用人单位应向社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提出工伤认定申请的，

2023-06-16

264人看过

法律综合知识
建筑工程延期的处理方案

一、建筑工程延期的处理方案建筑工程延期的，建设单位可以要求施工单位按照合同约定承担赔偿责任；施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程延期纠纷的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求

2023-07-23

113人看过
工伤保险
建筑工地工人需要购买工伤保险吗

一、建筑工地工人需要购买工伤保险吗《工伤保险条例》第二条中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用人单位）应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职工）缴纳工伤保险费。中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇工，均有依照本条例的规定享受工伤保险待遇的权利。二、工伤保险报销的范围《社会保险法》第三十八条因工伤发生的下列费用，按照国家规定从工伤保险基金中支付：（1）治疗工伤的医疗费用和康复费用；（2）住院伙食补助费；（3）到统筹地区以外就医的交通食宿费；（4）安装配置伤残辅助器具所需费用；（5）生活不能自理的，经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费；（6）一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津

2023-06-04

469人看过
工伤保险
建筑工程工伤保险是否有时间限制？

没有单独的建筑工地工人的工伤保险规定的，建筑工人适用《工伤保险条例》，从生效时起到保险期限届满时止的阶段。通常情况下，用人单位为职工购买工伤保险的都是按照月来购买的，也就是说此时工伤保险的有效期为1个月。建筑工程工伤保险怎么理赔建筑工程工伤伤残赔偿标准：医疗费，包括住院期间、康复训练期间、工伤复发期间的医疗费用；住院伙食补助费、交通食宿费；辅助器具费用参照地方工伤职工辅助器具配置项目及费用限额标准；停工留薪期工资，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付；护理费，从工伤保险基金按月支付生活护理费。职工因工致残被鉴定为一级至十级伤残的，由工伤保险基金支付一次性伤残补助金。职工因工致残被鉴定为一级至六级伤残的，按月支付伤残津贴。职工因工致残被鉴定为五级至十级伤残的，劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补

2023-07-08

492人看过
工程保险
什么是建筑工程保险

建筑工程保险是以承保土木建筑为主体的工程，在整个建设期间，由于保险责任范围内的风险造成保险工程项目的物质损失和列明费用损失的保险。建筑工程保险的特征有：(1)承保风险的特殊性。建筑工程保险承保的保险标的大部分都裸露于风险中，同时，在建工程在施工过程中始终处于动态过程，各种风险因素错综复杂，风险程度增加。(2)风险保障的综合性。建筑工程保险既承保被保险人财产损失的风险，又承保被保险人的责任风险，还可以针对工程项目风险的具体情况提供运输过程中、工地外储存过程中、保证期间等各类风险。(3)被保险人的广泛性。包括业主、承包人、分承包人、技术顾问、设备供应商等其他关系方。(4)费率的特殊性。建筑工程保险采用的是工期费率，而不是年度费率。

2023-06-15

389人看过

业主
建筑公司可以承包建筑劳务工程吗

根据实际情况而定。建筑工程的劳务作业，一直都是要求有相关资质的企业承包的，没有资质的企业是不能参与劳务作业的。2015年之前，施工劳务资质分为13项，每项都可能有数个等级，获得资质的建筑劳务公司都有专属的承包范围。而在2015年的资质新标准发布后，施工劳务资质统一为一个标准，不再分等级和类别，并规定获得资质的企业能够给参与所有的劳务作业。所以，劳务公司申请的资质不再有等级之分，只要获得资质就能承接工程，虽然劳务公司不再有资质等级的要求，但是个人是不能以个人名义承接劳务分包的，除非农民建房这类简易、零星工程。一、劳务分包与工程分包的主要区别1、工程分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程。工程劳务分包人是取得工程中的劳务，提供劳动力。2、工程分包单位以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。劳务分包人提供的劳务即劳动力要和承包人的机具设备、原材料结合。承包单位提供技术和管理，共同

2023-03-01

215人看过
不可抗力
建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗

1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定，发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”，承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对

2023-04-27

401人看过
保险责任
建筑工程工伤险种报销方法

建筑工程公司应向劳动保障行政部门提交工伤事故报告申请表格。发生重伤事故和死亡事故应在规定时间内提交。未按要求备案的单位需承担相关费用。劳动保障行政部门和工伤保险经营机构受理工伤认定申请和工伤事故申请后,将调查事故现场和访问相关人员。建筑工程公司应当向劳动保障行政部门提交工伤事故报告申请表格。如果发生重伤事故，死亡事故应在24小时内的轻伤事故应在3个工作日内提交。如未按要求备案的，有关费用由建筑施工单位负担。劳动保障行政部门、工伤保险经营机构受理工伤认定申请和工伤事故申请后，根据需要调查事故现场，访问相关人员，调查使用者的事故记录和相关资料，使用者、员工、工会组织、医疗机构和相关部门，相关人员协助调查。建筑工程工伤险种及报销流程根据《建筑法》和《工伤保险条例》的规定，建筑施工企业应当为职工参加工伤保险并缴纳工伤保险费。同时，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。如果施工单

2023-11-09

499人看过
法律综合知识
建筑农民工参加工伤保险能够吗

一、建筑农民工参加工伤保险能够吗1、初次参加工伤保险的单位需准备该单位的营业执照原件、复印件，单位的组织机构代码证书原件、复印件，单位法人的身份证原件、复印件，该单位所有员工的劳务合同，身份证复印件。2、资料备齐后到社保局填写社会保险登记表、缴费工资申报花名册，并缴纳职工的工伤保险费。3、单位参保缴费后有人员变动及时将变动人员名单报送社会保险经办机构，单位初次参保交费的次月新发生工伤的职工按《工伤保险条例》的规定开始享受工伤保险待遇。二、社保工伤保险赔偿流程是怎样的1、工伤保险待遇申请表（按照表列填写好）需要盖好公司的章2、工伤认定书原件复印件3、工伤鉴定书原件复印件一份4、身份证原件正反复印件一份签好名5、银行卡复印件一份签好名（1）由单位在事故后30天内向劳动局申报工伤，有工伤认定书后申请劳动能力鉴定，然后由工伤保险机构赔偿。（2）如果单位在30天内没有申报：工伤职工个人应在事故后一年

2024-02-03

396人看过

法律综合知识
建筑工程施工许可证延期需要什么手续

市建设局办事大厅窗口收验材料，在15个工作日内对申请材料进行审查，属于本局职权范围、材料（或补正材料）齐全、符合法定形式的由市建设局签发加盖建设局印章的《建筑工程施工许可证准予延续决定书》。建筑工程施工许可证延期需要什么手续的法律依据《建筑法》第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

2022-06-25

320人看过
农民工
建筑工地农民工受伤可以申请工伤吗

在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的属于工伤，反之不能被认定为工伤。申请工伤认定时，需要伤者职工提交：能证明劳动关系的材料、医生诊断证明或入院证明、事故发生的详细经过材料等等。一、工伤认定必须要劳动合同吗?工伤认定要工资证明原件，让公司提供工资证明即可。《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；等。二、工地工人摔伤责任是谁的工地工人摔伤责任需要分情况考虑：1、若是用人单位有为劳动者购买工伤保险的，则劳动者可以享受工伤保险的待遇；2、若是没有购买的，应当由用人单位支付全部的费用。一、工伤认定标准：1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或收尾性工作受到事故伤害的；3、在工

2023-03-25

227人看过