如果用人单位未按约定付款，索赔时应收集哪些证据-法师兄

如果用人单位未按约定付款，索赔时应收集哪些证据

来源：互联网时间： 2023-05-07 22:15:13 475 人看过

诉讼就是证据。承包人准备通过法律途径索赔时，必须收集充分的证据，以便在向法院提起诉讼时，得到法院的支持，赢得诉讼。一般情况下，承包人可以收集以下因发包人未及时支付而造成工期延误的证据资料：

<1。督促承包人书面限期支付工程款。

2。发包人逾期不付款，承包人准备停工的，应当向发包人发出停工通知，明确停工的具体时间。同时，对现场设备设施和未使用的材料进行统计，列出清单，并请监理或甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。

4。复工时，注意与对方确认复工具体时间的证据。

5。能证明承包人停工损失的有关资料。（1）一般来说，承包人可以要求赔偿人工费。例如，停工或闲置工人的工资；工人生产效率低下的损失；相关人工成本的损失，如食品补贴、工具设备成本、各种管理成本等。（2）材料成本损失。如工期延误、材料价格上涨造成的价差损失等。（3）机械费损失。因工期延误，相关机械停工造成的损失，调运造成的损失及其他相关费用。（4）场地管理费。如工期延误造成的现场管理人员工资。（5）物价上涨对贫困生的差价成本。如工人工资、机械租赁费、材料费等。

6。其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据。比如音频和视频证据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多用人单位相关文章

法律综合知识
网上购物付款未收到货，应如何索赔

在进行在线购物并完成支付操作后，若未能收到所购买的商品，您既可寻求商家作出相应赔偿，亦可向相关网站寻求赔偿。然而需要注意的是，在网络交易平台提供商对您上述情况实施了赔偿之后，他们享有向销售方或服务方追偿的权利。对于那些利用平台侵害消费者合法权益的销售者或服务者，如网络交易平台提供商清楚地了解此种情况或是理应知晓而未采取必要措施予以防范的，依据法律规定，他们需同该等销售者或服务者共同承担起连带责任。《消费者权益保护法》第四十四条消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的，消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿；网络交易平台提供者作出更有利于消费者的承诺的，应当履行承诺。网络交易平台提供者赔偿后，有权向销售者或者服务者追偿。网络交易平台提供者明知或者应知销售者或者

2024-08-07

392人看过
工资
雇主未按时支付工资，员工索赔无果

如果您没有劳动合同，且公司拖欠您工资，可以先与公司领导协商解决，若无法解决，可前往劳动监察大队投诉，并提供相关证据，劳动仲裁委员会将为您处理。如果您没有劳动合同，并且公司拖欠您工资，您可以采取以下措施：首先，与公司领导进行协商，请求他们解决拖欠的工资问题。如果公司继续拖欠，问清楚拖欠的原因，如果是因为公司暂时周转不开，此时让公司老板或财务打一张欠条。其次，如果与公司协商无果，那么就去当地的劳动监察大队进行投诉，告知公司负责人电话，让劳动监察大队进行处理。最后，如果劳动监察大队处理无果，那么此时就需要收集相关证据到当地劳动仲裁委员会进行劳动仲裁。劳动仲裁劳动仲裁是解决劳动争议的一种方式，旨在维护劳动者权益，促进劳资关系的和谐。根据《中华人民共和国劳动法》的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请仲裁。劳动仲裁裁决为终局裁决，对裁决不服的当事人可以自收到裁决书之日起十五日内向人民

2023-11-05

237人看过
加班
按照哪些标准用人单位应支付加班工资

用人单位应按下列标准支付加班工资：1、安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；2、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；3、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。职工节假日加班工资支付标准是什么根据我国劳动法规定，用人单位在工作日要求劳动者加班的，应当支付1．5倍的工资作为加班费。如要求劳动者在休息日加班又不安排调休的，应当按照工资的二倍向劳动者支付加班费。如要求劳动者在法定节假日加班的，应当向劳动者支付三倍工资。《中华人民共和国劳动法》第四十四条有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假

2023-07-03

222人看过
法律综合知识
辞退我如何收集单位证据

一、辞退我如何收集单位证据当面临被单位辞退的情况时，为了维护自身合法权益，收集充分的证据是至关重要的，具体包括：1．应着重收集工作内容的证据，包括但不限于电子文本、工作资料及公司其他相关资料，这些都能直接证明你的工作职责与完成情况。2．工作的相关标识也是有力的证据，如工作信签、员工牌、员工服装等，它们能够间接证明你与公司之间的雇佣关系。3．公司制度依据同样不可或缺，特别是那些盖章或印刷成册的资料，如员工手册、财务制度及员工名册等，它们能为你提供公司管理规范及你应享有的权益依据。4．与公司正式员工或领导的交流资料，如工作安排、书面通知及电子邮件等，也是证明你工作状况及被辞退原因的重要证据。二、非法辞退员工应收集哪些证据若怀疑自己被非法辞退，收集证据的过程需更为细致。1．除上述提及的工作内容证据、工作标识、公司制度依据及交流资料外，还应特别注意收集能够直接证明辞退行为非法的证据。2．若公司未提

2024-08-16

198人看过

法律综合知识
对方不还款，起诉时应收集哪些证据

若对方拒绝归还款项，您应当收集的关键证据包括以下几类：首先是借款协议、收到条和欠条等具有法律效应的债权凭证，其次是能够充分证明该笔借贷法律关系确实存在的其他证据。这些证据中包括了电子邮件、电话录音、缴款凭证、转账信息、手机短消息，此外还有来自第三方如亲朋好友等可靠的口头证词等等。只要能提供充足的证据，得以证实借款事实的确切存在，即可在今后的诉讼过程中，作为断案依据使用。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉。

2024-08-07

258人看过
工资
发包人未如约付款导致工期拖延索偿的证据

发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。一般情况下，承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料：1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：(1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。(2)材料费损失。诸如由于工期拖延，材料

2023-04-23

167人看过
强制执行
如果项目付款不到位如何索赔

1、建设工程延期付款如何索赔。拖欠工程款是一种普通的民事纠纷，只能由人民法院解决。法院判决胜诉后，违约方仍不支付的，应当申请法院强制执行。政府部门可以对工程款的支付进行调解，但对工程款的拖欠问题没有管辖权和强制权。但是，如果是政府项目，可以要求政府支付或者处理。《加强建设工程用工和工资支付管理暂行办法》第十五条建设单位和施工单位应当加强建设工程施工人员工资支付管理。建设单位应当按照建设工程施工合同的约定，及时足额向建设单位支付价款。工程款支付后，派专人监督核实施工单位按照劳动合同及时足额支付施工人员工资。总承包企业和专业承包企业在支付劳务分包企业劳务工程款时，只能向劳务分包企业支付，不能向不合格的个体承包人支付，不能以实物或有价证券的形式冲抵。发包人和承包人在施工过程中解除分包合同的，应当自解除之日起一个月内付清分包合同的价款。建设单位应当每月至少支付一次职工工资。工资结算期在一个月以上的

2023-05-07

472人看过
工资
拖欠工资用人单位怎么收集证据

1、能证明存在劳动关系的证据。2、能证明在单位上班的证据。这些证据主要有劳动合同、单位的工作证、上岗证、考勤记录、工友的证明、以前单位支付工资的工资单或银行交易记录、与老板的电话录音等。一、怎样证明事实劳动关系用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证：工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录；用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件；劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录；考勤记录；其他劳动者的证言等。因此，劳动者或劳动保障部门可以从以上方面去证明或认定。司法实践中，还可以用公司业务往来的文件，录音证据等来证明劳动关系。如果发生了劳动争议纠纷，建议劳动者首先搜集证据来证明与用人单位存在劳动关系。三、如何证明员工与公司存在劳动关系职工可以通过以下证据证明与企业存在劳动关系：劳动合同；填写的企业

2023-04-04

290人看过

强制执行
工程款未支付到位如何索赔

一、建筑工程付款滞后如何索赔1、拖欠工程款，属于普通民事纠纷，只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后，拖欠方仍不支付的，再申请法院强制执行。2、政府部门可以调处工程款的支付问题，但对拖欠工程款的问题没有裁判权，强制权。但如果是政府工程，可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第十五条建设单位、施工单位应当加强对建设工程项目建筑工人工资发放的管理。建设单位应当按照建设工程项目施工合同的约定，向施工单位及时、足额支付工程款。支付工程款后，应当落实专人，督促、核实施工单位按照劳动合同的约定，向建筑工人及时、足额发放工资款。总承包企业、专业承包企业支付劳务分包企业劳务工程款时，只能向劳务分包企业支付，不得向无资质的个体承包人支付，不得以实物或有价证券等形式抵付。分包工程发包人与分包工程承包人在工程施工过程中解除分包合同的，应当从解除合同之日起一月内付

2023-03-25

111人看过
用人单位
用人单位如何收集员工严重违纪的证据

对于员工严重违纪的事实证据，用人单位可以采取以下方法予以固定：1、违纪员工书写的检讨书、悔过书、员工签字确认的情况说明书等单位主管领导在员工发生严重违纪行为后，应找其谈话，指出员工行为的严重后果并提出书写要求：应完整陈述违纪行为发生的时间、地点、涉及的人或单位，违纪行为发生的原因、经过，给单位造成损失的损害后果等。书面材料上必须有违纪员工本人亲笔签名并注明时间。2、违纪员工本人签字的过失单或违纪记录违纪记录应记载清楚违纪事实经过，造成的损害结果及违纪行为指向的单位规章制度中的具体条款等。如有可能违纪记录最好应由违纪员工本人填写，如员工不能自行书写的，单位工作人员应将代填写的内容以诵读的方式告知违纪员工本人，并由违纪员工本人签署“已了解表格内各项填写内容，本人予以认可”等类似语言，签字有困难的可以按手印代替。3、其他员工及知情者的证言与违纪员工共事的同事对违纪员工的违纪行为了解最清楚，其证言

2023-06-03

105人看过
合同成立
付清房款未办证按约办证理应当

购买房屋近十年却迟迟未办好房产证，近日，重庆市永川区人民法院依法判决重庆某实业有限公司（以下简称实业公司）与周某签订的商品房销售合同有效，并判决实业公司30日内为周某办理办理房产证。2001年7月28日，周某与实业公司签订了《商品房预售合同》，约定周某购买实业公司位于永川市城区房屋一套，总价款为60000元，交房时间为2002年3月30日，并约定实业公司负责办理房地产权证等并负担其费用。当日，周某按约于支付了实业公司全部房款60000元。2002年3月12日，周某与实业公司又签订了《商品房预售合同》，约定周某购买实业公司位于永川市城区的一个门面，总价款为60000元，交房时间为2002年5月30日。订立合同之日，周某支付了54000元购房款，双方约定房地产权证由实业公司在2002年底以前办好。之后，实业公司将上述两处房屋均交给周某使用，周某要求实业公司办理房地产权证却一直没有下文，周某遂将

2023-06-07

178人看过
法律综合知识
未按时交房违约金如何赔付

（1）在开发商与购房者签署的商品房买卖合同中明确规定了延期交付房屋的赔偿违约金额度的情况下，开发商有义务按照该合同条款中所约定的标准，向购房者支付逾期交付房屋所导致的赔偿金。（2）即使开发商与购房者签订的商品房买卖合同中没有就延期交付房屋的赔偿违约金额度进行具体约定，若开发商确实存在延期交付房屋的行为，仍需要按照法律法规的相关规定，对购房者承担相应的赔偿责任，即赔偿购房者因延期交付房屋而产生的违约金。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目的。2、在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。3、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。5、法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合

2024-05-16

53人看过

法律综合知识
收款人未按时将收到货款交回单位是否构成挪用公款罪的认定

根据本法第185条、第272条和本条规定，认定此问题时，应注意以下方面：1、收款人是否具有国家工作人员身份。2、收款人所收回的货款是否属于公共财产。3、收款人是否将货款归个人使用，包括进行非法活动、进行营利活动或超过三个月末还。如果收款人未将货款归个人使用（进行非法活动、营利），且未超过三个月时，不应认定为犯罪；如果超过三个月，且收回的货款属于数额较大（即达5千元至1万元）时，则可以挪用公款罪论处。

2023-06-11

484人看过
用人单位
如果用人单位违规与员工约定试用期，应承担哪些责任

劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不超过两个月；劳动合同期限三年以上的，试用期届满不得超过六个月。同一雇主和同一工人只能约定一个试用期。劳动合同中不得约定完成一定任务或者劳动合同期限不满三个月的试用期。试用期包括在劳动合同期限内。劳动合同只约定试用期的，试用期不成立，试用期为劳动合同期限。用人单位与劳动者约定的试用期未实际履行的，由劳动行政部门责令改正；已实际履行无效试用期协议的，试用期满后，用人单位应当按照月工资向劳动者支付报酬。例如，法定试用期为一个月，但雇主和雇员同意试用期为六个月。试用期满，用人单位应当自试用期满之日起第二个月至第六个月，按照月工资标准向劳动者支付报酬。劳动者未履行的无效试用期，用人单位不需要赔偿。用人单位在无效试用期内支付的劳动报酬，不能替代正常的劳动报酬。用人单位除向劳动者支付补偿金外，还需按照试用期满后

2023-05-31

241人看过