承包方无限拖延工期应如何处理
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-11 17:37:47 424 人看过

招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

法律咨询:承包方无限拖延工期该怎么办

双方的施工合同中,有关违约的内容“按拖延期限每天罚款5000元,累计不超过工程造价的5%。”现在承包方情愿承担5%的罚款,无限期拖延工期,这该怎么办?还有没有办法增加经济处罚,以使其尽快施工,以尽早完工呢?请求专家给想想办法,有没有有关法律可以给予解决的,请予指示。谢谢!

律师回答:

你最好把合同给我们看看,关键以合同为主。

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容

第三十条国家推行建筑工程监理制度。

国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

第三十一条实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

第三十三条实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。

第三十四条工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务。

工程监理单位应当根据建设单位的委托,客观、公正地执行监理任务。

工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

工程监理单位不得转让工程监理业务。

第三十五条工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月04日 22:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 军人拖延离婚应如何处理
    根据现行的法律法规,现役军人的伴侣在决定离婚时,必须征得其配偶的明确同意;但若军人一方存在严重的不当行为或过失,此项条款则不适用。据此,与军人解除婚姻关系,确实需要得到军人的许可。如若军人对此表示反对,然而在军人间却存在着法律所定明的严重过错,由此导致婚姻关系无法维系,在此情况下,当事人也有权通过合法渠道与军人解除婚约。《民法典》第一千零八十一条现役军人的配偶要求离婚,应当征得军人同意,但是军人一方有重大过错的除外。
    2024-07-29
    120人看过
  • 发包方如何向承包方要求延长工期并赔偿费用?
    工程延期交付发包方该索赔的方法:1、建设工程未按照建设工程合同约定如期完成并及时交付给发包人的,如果工期延误是承包人造成的,发包人可以根据合同约定要求承包人承担违约责任或赔偿损失;2、一般来说,如果在建设工程施工合同中对逾期完成违约责任有明确约定,发包人可以根据合同约定的完成时间和违约责任主张支付违约金。发包人证明合同约定的违约金不足以赔偿逾期完成造成的损失的,发包人可以在违约金的基础上要求承包人赔偿损失,承包人应当证明逾期完成不是自身原因造成的,否则应当承担相应的违约责任。发包方的义务是什么发包方的义务包括:1、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人;2、发包人应当按照约定的要求,向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等;3、发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,及时进行验收。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条
    2023-07-15
    265人看过
  • 发包人拖延结算的期限如何计算
    发包人拖延结算的,承包人可以向发包人的上级主管部门报告情况,要求主管部门干预此事,或者向人民法院提起诉讼。法律规定,发包人应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的,竣工结算文件视为已经认可。如果合同没有明确约定答复期限,可以认为约定期限为28天。发包人拖延结算怎么办?【实务咨询】我公司承包的工程经施工竣工验收合格后,公司按照合同的约定向发包人提交了竣工结算资料,但时间已经过去快半年了,发包人还没有就结算文件提出意见,只是一拖再拖让我公司再等等。我们之间签订的是《建设工程施工合同》范本,我公司能否依据通用条款33.3条的规定内容视为发包人认可结算文件并以此主张支付剩余工程款?【评估】发包人经常以拖延结算的方式达到延期付款的目的,同时也阻碍了付款条件的成就,也不用承担逾期付款的违约责任。这也导致了承包人大量资金的积压,同时也使承包人对外应付的很多款项无法支付而可能向第三人承担
    2023-08-05
    75人看过
  • 土地承包期限的法律规定,土地承包期限到期后如何处理
    一、土地承包期限的法律规定土地承包期限的法律规定如下:土地承包经营权就是公民集体对集体所有或国家所有由全民所有制或集体所有制单位使用的国有土地的承包经营权。该项权利的权利主体为公民或集体;权利客体为集体所有土地或国家所有由全民所有制单位或集体所有制单位使用的国有土地;权利内容由合同约定。我国《民法典》第三百三十一条规定,土地承包经营权是有期限的物权:耕地的承包期限为30年。草地的承包期限为30年至50年。林地的承包期限为30年至70年;特殊林木的承包期,经国务院林业行政主管部门年批准可以延长。二、土地承包期限到期后如何处理土地承包期限到期后的处理如下:1.农村土地承包经营期限到期后,由村集体重新发包,并与承包人签订承包合同。2.重新发包时,由村集体确定分配方案,提交村民大会讨论决定。原则上,以发包时具有本集体成员资格的人员为限来平均分配。依法经过土地承包程序,签订承包合同,取得土地承包经营
    2023-05-06
    259人看过
  • 合同到期的承包地应如何处理
    一、合同到期的承包地应如何处理依据现有协议规定,已租赁期满的耕地将交由整个村集体重新进行发包,此后也会与本次新的承包人再签署一份相应的租赁合同;而这个过程中的一个重要环节就是由我们的全村集体来制定出一套针对此次发包活动的合理分配计划,并在得到全体村民的充分讨论后最终做出决策实行。通常而言,在本次新的发包过程中,我们仍严格遵循以发包实施之日起所拥有本集体成员资格的每一位人士作为限定量,以达到公正和公平的平均分配。《土地管理法》第十三条农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地、林地、草地,以及其他依法用于农业的土地;采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式承包,不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等,可以采取招标、拍卖、公开协商等方式承包,从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产。家庭承包的耕地的承包期为三十年,草地的承包期为三十年至五十年,林地的承包期为三十年至七十年;耕地承包期届满后
    2024-07-27
    111人看过
  • 承包方应如何处理发包方指定签订分包合同
    一、承包方应如何处理发包方指定签订分包合同1.明确承包人对于分包工程的管理权利;2.明确分包工程的价款结算方式;3.明确分包工程的工期延误责任;4.明确分包工程的质量缺陷责任的分担。二、无效的分包合同将带来哪些法律后果1.行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;2.能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿;3.有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;4.各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百五十七条民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。三、起诉分包合同无效需要满足什么条件起诉分包合同无效需要满足的条件如下:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条起诉
    2023-10-25
    473人看过
  • 施工单位拖延工期如何处罚
    施工单位拖延工期是一种合同违约行为,所以,拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任,可以要求施工单位对因为延期造成的损失,以及承担合理的违约金作为补偿。《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立来书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照源合同约定履行义务的,依法承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以请求履行,但是有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事实上不能履行;(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一,致使不能实现合同目的的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系,但是不影响违约责任的承担。一、如何避免工期拖延的违约责任(一)约定好开竣
    2023-03-04
    87人看过
  • 承包企业造成工伤应如何处理?
    用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担。工伤事故发生后由用人单位提出工伤认定申请,然后进行劳动能力鉴定,工伤认定和劳动能力鉴定应当简捷、方便。经工伤认定的,享受工伤保险待遇;经劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。一、哪些情形不能认定为工伤不得认定工伤的情形:醉酒或者吸毒的;故意犯罪的;自残或者自杀的。职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。工伤认定和劳动能力鉴定应当简捷、方便。二、社会保险工伤保险的报销范围是什么?在我国劳动者受到工伤认定和劳动能力鉴定,向工伤保险经办机构申请工伤保险待遇。职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费,发生工伤事故的,由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的,从工伤保险基金中先行支付,然后由用人单位偿还。三、支付一次性伤残补助金是找谁一次性伤残补助金
    2023-06-27
    352人看过
  • 工作纠纷应如何处理及期限限制
    一、工作纠纷应如何处理及期限限制1.自争议发生之日起三十日内可申请调解;调解期限为15日。2.自争议发生之日起一年内申请仲裁;劳动仲裁期限为45日,特殊情况延长15日。3.仲裁裁决送达之日起十五日内可向法院起诉,普通诉讼结案期限为60日,可以延长。工作纠纷的处理方式:1.协商解决。劳动争议发生后,当事人就争议事项进行商量,使双方消除矛盾,找出解决争议的方法。当然,协商解决并不是解决劳动争议的必经程序,只是国家对当事人自行解决劳动争议这种方式予以认可。不愿协商或者协商不成的,当事人可以并有权申请调解或仲裁。2.企业调解。劳动争议发生后,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解,企业调解达成协议的,制作调解书,另外,当事人不愿调解或调解达成协议后反悔的,也可直接向仲裁委员会申请仲裁。3.劳动仲裁。劳动争议一般由所在行政区域内的劳动争议仲裁委员会受理,当发生争议的单位与职工不在同一劳动争议仲
    2023-11-21
    90人看过
  • 因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理
    发包人拖延结算承包人拒绝交付的部分与欠付工程款数额相当的人民法院应当支持;但承包人拒绝交付工程的部分明显超过欠付工程款数额,给发包人造成损失的,承包人应当承担相应的赔偿责任。因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理的法律依据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条工程完工后,双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项,进行工程竣工结算。第二十一条工程竣工后,发、承包双方应及时办清工程竣工结算,否则,工程不得交付使用,有关部门不予办理权属登记。
    2022-07-02
    435人看过
  • 发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施
    发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。承包人与发包人之间发生纠纷后可以提前解除合同的情形有哪些(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的
    2023-07-16
    227人看过
  • 商家拖延退货期如何处理
    具体可参考消费者权益保护法:第十六条经营者向消费者提供商品或者服务,应当依照《中华人民共和国产品质量法》和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方的约定不得违背法律、法规的规定。第二十三条经营者提供商品或者服务,按照国家规定或者与消费者的约定,承担包修、包换、包退或者其他责任的,应当按照国家规定或者约定履行,不得故意拖延或者无理拒绝。第四十五条对国家规定或者经营者与消费者约定包修、包换、包退的商品,经营者应当负责修理、更换或者退货。在保修期内两次修理仍不能正常使用的,经营者应当负责更换或者退货。对包修、包换、包退的大件商品,消费者要求经营者修理、更换、退货的,经营者应当承担运输等合理费用。
    2023-06-14
    307人看过
  • 工期延误该如何处理?
    1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署不同意追加费用或工期不予顺延,承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工
    2023-04-16
    270人看过
  • 工程承包人延期交房怎么处理
    针对建筑工程延迟交付的情况,可参考相关合同的规定,对逾期交付部分按照既定金额予以赔偿;如若缺少相应约定,则需依据实际产生的经济损失进行赔偿,同时还应按照同期银行同类型贷款利率支付相应的利息费用。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    2024-05-01
    458人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 承包方拖延工期,发包方要求
      四川在线咨询 2022-10-27
      需要根据具体情况,建议找律师进一步说明情况咨询。你可以随时与我交流维权。
    • 转包期限超过承包期限的如何处理
      台湾在线咨询 2024-09-11
      根据相关法规,国家对不同类型土地的承包期限有着明确的规定。如果承包合同中所约定的承包期限超越了法定最长时限,那么超出部分将会被认定为无效。 若承包双方在签订合同时,其意愿表达真实而自愿,并且具有相适应的民事行为能力,同时承包内容也未触犯到任何法律强制性规范,那么此类合同便具备了成立并生效的条件,而这通常与承包期限的长短无关。
    • 发包人拖延结算应当如何处理?
      湖北在线咨询 2022-11-04
      根据建设部发布的《建筑工程发包与承包计价管理办法》第16条规定,发包人应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。 逾期未答复的,竣工结算文件视为已被认可。合同对答复期限没有明确约定的,可认为约定期限均为28天。
    • 发包方拖欠承包方工程款应该如何办
      山东在线咨询 2022-06-02
      《中华人民共和国民事诉讼法》第三条 人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。 第二百四十九条 法律文书指定交付的财物或者票证,由执行员传唤双方当事人当面交付,或者由执行员转交,并由被交付人签收。有关单位持有该项财物或者票证的,应当根据人民法院的协助执行通知书转交,并由被交付人签收。有关公民持有该项财物或者票证的,人民法院通知其
    • 承包人提出工期延长有哪些问题,承包人提出工期索赔的,应如何处理
      江苏在线咨询 2022-05-04
      关于承包人工期索赔有哪些内容的问题, 一、承包人工期索赔的目的 承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。 二、发包人解决工期延长的解决办法 1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延; 2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不