建筑工程索赔的分类
来源:互联网 时间: 2023-04-01 00:40:27 198 人看过

按涉及的当事双方分类:承包商与业主间的索赔、承包商与分包商间的索赔、承包商与供应商间的索赔;按索赔依据分类:合同规定内的索赔、非合同规定的索赔、道义索赔;按索赔处理方法和处理时间不同分类:单项索赔、综合索赔(又称总索赔、一揽子索赔)。索赔应提出正式的书面报告,内容力求确凿,简明扼要,证据充分,以获得应有的索赔款项。

一、建筑工程索赔的起因有哪些

1、发包人违约

包括发包人、监理人及承包人没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误等。常常表现为没有按照合同约定履行自己的义务。监理人未能按照合同约定完成工作,如未能及时发出图纸、指令等也视为发包人违约

2、合同缺陷

如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等,表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误。在这种情况下,工程师应当给予解释,如果这种解释将导致成本增加或工期延长,发包人应当给予补偿

3、合同变更

如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等,表现为设计变更、施工方法变更、追加或者取消某项工作、合同其他规定的变更等。

4、工程环境变化

工程项目本身和工程环境有许多不确定性,技术环境、经济环境、政治环境、法律环境等的变化都会导致工程的计划实施过程与实际情况不一样,这些因素都会导致施工工期和费用变化,承包商可依据相关合同条款进行索赔。

5、不可抗力因素

不可抗力可以分为自然事件和社会事件。不利的物质条件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括自然事件及社会事性,如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、罢工等。

6、其他第三方原因

表现为与工程有关的第三方的问题而引起的对本程的不利影响,其他原因引起的索赔。业主指定的分包商出现工程质量不合格、工程进度延误等违约情况;合同范围内未明确说明,但对施工造成费用和工期增加;施工过程设计有误对设计修改而引起的变更等等。

二、建设工程索赔程序是什么?

1、首先,索赔事件发生时,承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书,并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称),索赔事件发生的依据,索赔费用估算。

2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存,当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等,如索赔事件造成现场损失时,还应做好现场照片、录象资料的完整性,作为申请索赔的凭证,如有必要可请监理工程师到工程现场确认。

3、索赔意向书递交监理工程师签认时,监理工程师应审查索赔事件的当时记录,索赔事件属实,监理工程师应予以签认。

4、在索赔意向书发出后的规定时间内,承包人应送交一份拟索赔款额的详细账目,并具体说明索赔的依据。如索赔事件是连续发生的,承包人应在监理工程师要求的间隔时间内,陆续送交索赔账目和索赔依据。当索赔事件结束后,承包人应在规定时间,送交最后索赔账目。同时,承包人要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

5、监理工程师收到承包人送交的最后账目后,应对承包人提交的索赔证据和详细帐目进行审查核实,确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额,并将审核结果报业主审批。

6、根据监理办上报的审核意见及承包人账目中提供的相关证据,依据合同规定,并与监理工程师和承包人协商,最终确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额。

7、如果承包人提出的索赔要求未能遵守范本规定,则承包人无权得到索赔或只限于由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月29日 13:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多建筑工程索赔相关文章
  • 工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目
    一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
    2023-04-19
    266人看过
  • 建筑工程层层分包,工人受伤找谁索赔
    在建筑工程实际施工中,工人会因意外、操作不规范等原因而受伤亡,这种情况下,受伤工人及其亲属可以根据实际情况向实际施工人、分包人、发包人追讨相应的损失。1、工人受伤,可以直接找实际施工人索偿。工人参加建筑工程施工,一般是受包工头、小建筑公司等实际施工人雇佣,在无重大过失或故意的情况下受伤的,实际施工人应该承担赔偿责任。2、实际施工人不赔偿或无力赔偿的,受伤工人还可以找分包人、总承包人、发包人索取相应的赔偿。尽管工人与上述人员或公司不存在直接雇佣关系,但是依照最高院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定,雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。由此可见,在层层分包中,工人受伤的,不但可以找实际施工人索赔,还可以找建筑工程的分包人、总承包人及发包人索偿。至
    2023-06-15
    51人看过
  • 如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的
    一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔:1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。5、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类,按索
    2023-06-15
    253人看过
  • 湖南省建筑工程预算定额,建筑工程定额的分类方法
    一、湖南省建筑工程预算定额(一)直接工程费和施工措施费。在新的概算定额没有编制颁发之前,建筑工程(含装饰装修)、建筑工程机械土石方仍按2001年《湖南省建筑工程概算定额》执行;市政、安装、仿古建筑、园林景观绿化、市政机械土石方工程以省建设厅湘建价〔2006〕330号文颁发的消耗量标准为基础计算。1、人工费。人工工资单价均按建设工程造价管理部门发布的市场工资单价计算,其中取费单价按每工日30元计取。2、材料费。材料预算价格按编制期建设工程造价管理部门发布的价格计取。3、机械费。建筑工程以及建筑工程机械土石方以建筑工程概算定额中的机械费为计费基础;市政道路、桥涵、隧道工程、机械土石方工程则以消耗量标准基期基价中的机械费为计费基础。超过取费基价的人工工资单价、燃料及电的单价其价差应予调整。(二)打桩并入相应工程内计算。(三)机械土石方不分工程量大小,其建筑工程机械土石方按建筑工程概算定额执行;市
    2023-06-04
    358人看过
  •  工伤建筑索赔攻略
    建筑工伤索赔的流程包括先垫付医疗费用再申请工伤认定,用人单位未申请的工伤职工应自事故发生之日起15日内申请,并提供工伤认定申请表、存在劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后,可确定具体的赔偿标准,并可与用人单位协商或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。有关单位或个人还可以向法院提起行政诉讼。首先,我们需要明确建筑工伤索赔的流程。根据相关规定,建筑工伤患者在治疗期间,用人单位应当承担医疗费用。因此,可以先要求用人单位先垫付医疗费用,再申请工伤索赔。根据规定,职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议,用人单位应在规定期限内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的,工伤职工应自事故发生之日起规定期限内申请。申请时需提供:工伤认定申请表,存在劳动关系证明,医疗诊断证明等材料。其次应申请劳动能力鉴定:伤情稳定后,可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时需提供:工伤认定决定和
    2023-11-08
    408人看过
  • 建筑工程一切险应如何索赔
    一、建筑工程一切险应如何索赔建筑工程一切险是工程保险中的一个重要险种,由保险公司视保单承保范围对建筑工程的工程主体、临建设施、建筑材料、人员财产及各类费用等保险标的在施工过程中发生的损失进行赔偿。为了能够非常有效的分散危险和补偿意外事故造成的经济损失,国家明文规定重点工程的建设必须购置建筑工程一切险及第三者责任险。建筑工程一切险是在我国建筑施工中普遍投保的一种保险险种。但多年来,保险公估人在该险种的理赔评估中遇到了各种各样的困难。该险种事故多发、理赔案例复杂、涉案人员多样、信息不对称等特点,以及保险公估人在理赔中所参与的工作;提出了保险公估人的素质要求;分析了对该险种损失调查的方法与需要注意的事项,以期促进业内作进一步的探讨。建筑工程切险附带第三方责任险的理赔案件具有多发性、复杂性、涉案人员多样性、信息不对称性及因此导致的理赔操作困难等特点。多发性。建筑工程如工厂、民用住宅、桥梁、公路、水
    2023-04-27
    422人看过
  • 建筑工程审计中如何反索赔
    1、强化管理,降低索赔风险(1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划,推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技术设计),严格控制工程造价,减少结算和付款风险。国家计委规定,自1991年起,凡因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支,要扣减设计费3%-20%。(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标,树立全面的招投标理念,把设计和监理推向市场,并对设计进行监理,进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计,不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵,签订内容全面,切实可行的合同,要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险,把工程建设管理紧扣
    2023-04-27
    468人看过
  • 如何撰写建筑工程索赔文件
    建设工程争议索赔书是承包人向业主索赔的正式书面材料,也是业主审查承包人索赔的主要依据。它包括三个部分:索赔函、索赔报告和附件。索赔书是承包人写给业主或其代表的一封短信,应将索赔文件的各个部分联系起来,包括(1)索赔事件的描述(2)索赔理由的清单(3)索赔金额和理由(4)索赔附件的描述。索赔报告是索赔材料的主体,一般包括三大部分。第一个是报告的标题,应该简要概括一下索赔的核心内容;第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与索赔损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性;最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面:(1)索赔事件应描述清楚,避免使用“可以”、“也许”等猜测语言,导致索赔说服力不强。(2)报告应强调事件的不可预见性和突发性,承包人已尽最大努力避免和减少事件的影响和损失,并已采取了可以采取的措施,使索赔
    2023-05-07
    235人看过
  • 建筑工程停工索赔范本怎么写
    索赔单位:福建XX工程建设有限公司监理单位:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部致:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部索赔的详细理由及经过:我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程,因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响,造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米,具体造成损失工程量如下:一、挡土墙基础垫层:90m(长)×1.3m(宽)×0.1m(厚)=11.7m3;二、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班:壹拾伍小时整(15小时);三、人工清理淤泥方量:32m3;四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量:1.5吨;五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋:3工日×3人=9工日;六、管理费用:我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。现对以上事项提出索赔。索赔单位负责人(签字):日期:年月日工程
    2023-06-12
    124人看过
  • 建筑安装工程工期拖延怎么索赔
    一、建筑安装工程工期拖延怎么索赔1、建筑安装工程的工期拖延的,建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任
    2023-04-19
    290人看过
  • 建筑工程招标可以分为几类
    一、建筑工程招标可以分为几类1、建设项目前期咨询招标投标;2、勘察设计招标;3、材料设备采购招标;4、工程施工招标。二、没中标的投标保证金什么时候退依据我国招标投标法实施条例的规定,招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。三、建筑工程中标服务费的计算中标服务费是采取阶梯累进制,如货物中标600万元,那就要缴纳中标服务费:100×1.5%+400×1.1%+100×0.8%=6.7万元如货物中标1000
    2023-04-16
    256人看过
  • 建筑工程按材料分为哪几类
    (一)工程材料分为土建、电气和水暖三大类。土建材料包括钢筋、水泥、木材、商品混凝土、防水类、油漆类和地坪材类等等;而电气材料分管类、箱类、线类、开关插座、灯具等等;水暖材料分为管类、箱类、管件类、散热器类、阀门类等等。一、水利工程维修需要哪些资质?首先承包水利工程维修的必须是施工企业,同时还要有总承包、专业承包、劳务分包等三种施工资质的其中一种。1、总承包分特级、一级、二级、三级,可承包水利工程大小及投资规模由大到小;2、专业承包分:一级、二级;3、劳务分包有:钢筋作业、木工作业、砌筑作业、脚手架搭设作业、混凝土作业、抹灰作业、油漆作业等十三类。从事水利工程的资格证是属个人所拥有,个人拥有某种资格证书,只能从事某项具体的工作,不能承包工程;如建造师资格证书可任项目经理,造价师资格证书可从事商务工作,焊工证可从事焊接作业等等。二、分部工程的划分应按下列原则确定:1分部工程的划分应按专业性质、
    2023-06-29
    412人看过
  •  建筑工程索赔管理的规定与实践
    在处理索赔时应以合同为依据,确保有理有据,并收集相关资料确保其真实性可信度。在认定后应及时处理索赔,并注意分析索赔的时间以给适当的时间。同时应进行时效检查,分清责任并审核费用。加强主动控制可以减少工程索赔。在处理索赔时,应以合同为依据,确保有理有据。同时,必须收集相关资料,并且要注意资料的真实性以及可信度。在认定后,应及时处理索赔。在具体处理索赔的过程中,需要仔细分析索赔的时间。在需要给工期索赔时,应该在适当的时间提出;而在需要给费用索赔时,也应该在适当的时间提出。2、在处理索赔事件时应进行时效检查。3、应分清责任,严格审核费用。4、应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。建筑工程索赔管理规范根据《建筑工程索赔管理规范》,建筑工程索赔管理应遵循公平、公正、合法的原则,确保索赔申请的及时、准确和全面。同时,应建立严格的审核、审批制度,明确各级审核人员的职责,确保审核工作的独立性和公正性。对于索
    2023-11-13
    258人看过
  • 建筑工程索赔的实践经验有哪些?
    建筑工程索赔的方法有:1、协商索赔;2、根据双方签订的施工合同,双方协商处理损失和赔偿问题;3、根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程的发包人和承包人应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务;发包人和承包人应当全面履行合同约定的义务;未按合同履行义务的,依法承担违约责任;4、起诉索赔;双方协商不成的,可以向法院提起诉讼;实际费用法常用于建设工程索赔费用的计算方法;计算原则是根据承包商为索赔工作支付的实际费用向业主要求费用补偿;由于实际费用法是基于实际成本记录或文件,所以在索赔时必须准备相关记录。建筑工程索赔费用有哪些费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。1、人工费。对于索赔费用中的人工费部分包
    2023-07-05
    240人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程索赔是指承包商在施工过程中因非自身原因导致的工程延期、费用损失等问题,向发包人要求给予相应的补偿或赔偿。索赔的原因可能包括自然灾害、业主违约、设计变更、政府法规变化等。 在进行建筑工程索赔时,承包商需要收集相关证据,如合同条款、会议... 更多>

    #建筑工程索赔
    相关咨询
    • 建筑工程施工的分类分类标准是怎样的
      内蒙古在线咨询 2022-11-21
      《中华人民共和国建筑法》 第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
    • 建筑工程索赔应遵循的主要索赔程序
      吉林省在线咨询 2022-03-14
      工程索赔的主要依据是按照建设工程工程量清单计价规范(GB)执行。4.6索赔与现场签证4.1合同一方向另一方提出索赔,应有正当的索赔理由和有效证据,并应符合合同的相关约定。4.2若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失,承包人应在确认该事件发生后,按合同约定向发包人发出索赔通知。4.3承包人索赔按下列程序处理:1承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书;2发包人指定专人
    • 知道如何索赔建筑工程索赔的方法
      浙江在线咨询 2021-08-20
      建筑工程索赔的方法有: 1、协商索赔。   根据双方签订的建筑工程施工合同的约定,双方协商处理损失及赔偿的问题。   《建筑法》规定,建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。 2、起诉索赔。   双方协商不成的,可以到法院提起诉讼。建筑工程索赔费用的计算方法常用的是实际费用法,
    • 建筑工程疫情如何索赔?
      青海在线咨询 2022-05-22
      1、疫情是属于不可抗力因素,因疫情造成建筑工程合同违约的,不承担违约责任,不能要求赔偿。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定
    • 建筑工程索赔理赔流程如何走?
      台湾在线咨询 2023-05-07
      1、承包商递交索赔意向书 在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。 2、承包商继续施工,同时准备索赔材料 3、提交索赔文件 承包商应在发生索赔事件后,在向监理工程师发出索赔通知后28天内,或在工程师同意的合理时间内,向工程师报送索赔文件,说明索赔数额和索赔依据。 4、工程师审核索赔文件 我国