如何索赔项目延误-法师兄

如何索赔项目延误

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:42:38 165 人看过

1、什么是工期在合同条款中，工期的概念是：原合同规定的竣工工期加上发包人的风险和工期延误的原因。其中，因发包人风险和原因造成的工程延误，是指经监理工程师书面批准延长合同竣工期限，根据合同有关规定，非承包人自身原因造成的。第二，什么是工程延误在工程建设过程中，经常发生一些不可预见的干扰事件，使工程建设不能顺利进行，干扰了预定的施工计划，从而造成工期延误。非承包人原因造成的工期延误，承包人有权提出索赔，监理工程师在与发包人、承包人协商后，决定延长竣工期限。工期延长的原因是：

（L）任何形式的附加或附加工程。

（2）合同条款中提及的任何延误原因，如图纸延迟交付、工程暂停、现场提供延迟等。

（3）极端恶劣的天气条件。（4）由雇主造成的任何延误、干扰或妨碍。

（5）非承包商原因或责任的其他不可预见事件。第三，如何索赔工期延误会给合同双方造成一定的损失。发包人不能按计划实现投资目的，因工程不能及时交付生产，失去盈利机会；承包人将因工期延误增加管理费用等费用。因承包人的过错造成工期延误的，承包人必须设法自费赶上工期，或者支付延误赔偿金，按照规定继续竣工，或者根据发包人的安排，委托第三方完成延误的工作并承担费用；非承包人原因造成工期延长的，承包人可以根据合同规定和具体情况提出工期索赔，因工期延长造成的费用损失索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

工程造价
工程因故终止项目如何索赔

工程因故停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算，发包方的原因而造成的停工、窝工，按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算，根据有关规定，其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费，(2)大修理费，(3)经常修理费，(4)机上人工四项费用之和，乘以实际停置台班数(每天只计一个台班

2023-02-19

446人看过
欠款
如何在项目索赔中保留证据

法律咨询：如何在工程索赔中保留证据1991年2月4日，原告与北京某酒店有限公司签订了一份建筑合同。合同约定，原告承诺新建一座酒店，建筑面积36015平方米，于1991年2月15日开工，2003年2月15日竣工。合同总价2227.4万美元，其中500万美元相当于人民币付款。工程于2003年8月15日竣工投入使用后，被告欠工程款162.28万美元，欠工程签证款5.9万美元和106万元人民币，共计1681.8万美元和106万元人民币。此外，还有申请签证但未经签证确认的，折合人民币1000多万元。原告花了两年半的时间才收回这笔巨额欠款。不计其数的信件被寄出，人们被送到门口寻找。原告先后到中国国债总公司、北京市债务清算所、北京市建委、建设部等上级机关和各级政府部门，但均无效。向法院提起诉讼后，由于资料保存完整，索赔成功。律师回复：周例会纪要真实再现了工程建设的全过程。这可能是一个重要的证据来源。此外

2023-05-07

446人看过
仲裁机构
如何计算工期延误索赔的依据

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么？根据我国民法典的有关规定，合同违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损

2023-04-04

208人看过
第三者
医生延误病情赔偿包含哪些项目？

医生延误病情赔偿包含的项目有：医疗费、误工费、住院伙食费、陪护费、丧葬费、被扶养人生活费、交通费、住宿费、精神抚慰金，还可能会被追究刑事责任。具体赔偿金额可由当事人家属根据相关证据向当地法院起诉，法院依据医患双方提供的证据裁定。医务人员由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的，处三年以下有期徒刑或者拘役。一、不属于医疗事故的几种情况是什么？医疗实践中，以下几种情形不属于医疗事故：1、医疗意外由于病员自身体质变化或特殊病情所导致，其发生不是医务人员通过现代医学科学技术所能够预见和避免的。2、医用产品损害在医疗过程中，经常需要使用植入人体内部的产品，常见的如骨折内固定材料，如果这类产品的质量、灭菌、生物活性等指标有缺陷，植人人体后可能导致不良的后果。3、疾病的自然转归在医疗实践中，某些疾病或疾病在某个阶段的治疗结果经常不为患者或患者的亲属所理解或接受，医务人员在整个医疗行为

2023-06-28

489人看过

折扣
航班延误时如何向航空公司索赔

航班延误向航空公司索赔的方法，一般如下：1、航班延误索赔内容为及时要求改签其他航班；2、提供餐食与住宿；向承运的航空公司要求赔偿；3、向航班延误保险的承保人要求赔偿；4、飞机延误4到8小时的，航空公司还需向旅客提供价值300元的购票折扣、里程或其他方式的等值补偿。航班延误旅行社要赔偿游客吗航班延误旅行社，如果当事人办有延误险则需要赔偿游客，航班延误赔偿明细：1、因航空公司原因在起飞地延误超过四小时（不超过八小时）赔偿二百元，延误超过八小时赔偿四百元；2、由于机务维护、航班调配、机组等航空公司自身原因，造成航班在始发地延误或取消，航空公司应当向旅客提供餐食或住宿等服务。《中华人民共和国民用航空法》第一百二十六条旅客、行李或者货物在航空运输中因延误造成的损失，承运人应当承担责任；但是，承运人证明本人或者其受雇人、代理人为了避免损失的发生，已经采取一切必要措施或者不可能采取此种措施的，不承担责任

2023-07-26

300人看过
不可抗力
天气原因导致航班延误，如何索赔赔偿？

只要是航空公司自身原因，包括机械故障、航空公司运力不足、空勤人员的原因等等，航空公司不能免责。通常情况下，航班延误4小时以上，航空公司应该对乘客进行赔偿。但是根据相关规定，对于因恶劣天气或航空管制等不可抗力因素造成的航班延误，航空公司是不需要进行赔偿的。只要安排住宿、餐饮、交通即可。飞机天气原因延误赔偿吗非航空公司原因，包括由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等因素，航空公司应协助旅客安排餐食和住宿，费用由旅客自理。根据规定，由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等非承运人原因，造成航班在始发地出港延误或者取消，承运人应当协助旅客安排餐食和住宿，费用由旅客自理。规定自2017年1月1日起实施。只有在由于承运人自身原因造成航班在始发地出港延误或者取消，旅客才能享受到免费的餐食或者住宿等服务。航班延误涉及经济赔偿怎么办航班延误后发生在航空公司和乘客之间最主要的矛盾之一是经济补

2023-07-18

465人看过
误诊
医生误诊导致延误病情的赔偿项目是什么

可以通过和解亦或是诉讼要求赔偿，以下是赔偿标准：1、医疗费。按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付。2、误工费。患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算；无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。3、住院伙食补助费。按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。4、陪护费。患者住院期间需要专人陪护的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。5、残疾生活补助费。根据伤残等级，按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算，自定残之月起最长赔偿30年；但是，60周岁以上的，不超过15年；70周岁以上的，不超过5年。6、残疾用具费。因残疾需要配置补偿功能器具的，凭医疗机构证明，按照

2023-02-24

73人看过
法律综合知识
工期延误索赔怎样计算，延误索赔的依据是什么

工期延误索赔的计算方法：1）总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：①合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；②承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；③费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2）分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3）因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。工期延误索赔的依据：1．双方往来的信件及各种会议，会谈纪要．2．招标文件、施工合同文本及附件、补充协

2024-04-13

262人看过

业主
工期延误索赔规定

如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数，则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后，这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中，合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利像承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。

2023-02-23

468人看过
法律综合知识
快递延误怎么索赔？

快递延误索赔依据《快递暂行条例》第二十七条的规定，快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。《快递暂行条例》第二十七条快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。

2024-08-20

184人看过
法律综合知识
如何解决项目延期问题

一、如何解决项目延期问题（一）施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。（二）当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。（三）项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设单位和施工单位协商。（四）项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：1、施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；2、因非施工单位原因造成施工进度滞后；3、施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。（五）施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。（六）发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。二、改善工程管理效果的方法（一）切

2021-10-18

266人看过
法律综合知识
项目延期交房如何应对

一、商品房延期交房材料是什么关于逾期交付房产所导致的诉讼需求，我们必须准备以下必要的文件和证明材料：首先是可以证明当事方主体资质的身份证明文件；其次是与购房相关的商品房买卖合同以及购房人支付购房款项的收款凭证或者增值税专用发票；另外还需包含按揭抵押贷款的合同、房屋实际交付时间的证明文件，以及购房人在该过程中所遭受损失的具体证据；此外，为了证明房产的权属关系，通常需要提供房产证或产权变动登记的电脑查询单等证明文件。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。二、商品房逾期退房流程是什么商品房逾期交付退房，在合同约定的交房日到了以后，给开发商发房屋催交通知书，在其后三个月合法期限内开发商仍不能交房的，

2024-03-30

119人看过

法律综合知识
交通事故死亡赔偿如何索赔，赔偿哪些项目

一、交通事故死亡赔偿如何索赔交通事故死亡赔偿索赔一般由责任人的近亲属与责任人进行协商确定赔偿事项；若双方无法达成协议，可申请人民调解委员会调解或者向人民法院提起民事诉讼。二、交通事故死亡赔偿哪些项目交通事故死亡赔偿项目包括：1．医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用；2．因误工减少的收入；3．赔偿丧葬费和死亡赔偿金。交通事故死亡赔偿流程：交通事故死亡赔偿的流程如下：1．驾驶人及时报案；2．由公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论；3．制作交通事故认定书；4．当事人协商一致进行赔偿；5．协商不成的可以向法院起诉。公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任，并送达当事

2022-05-30

144人看过
直系亲属
项目索赔操作手册

1．承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。2．总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3．承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4．总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理。5．总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商。6．总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。工伤索赔程序是如何的？1．按工伤保险条例规定，工伤及伤残等级的认定和鉴定分别需要两个程序和两个部门完成。2．工伤的认定。《工伤保险条例》第十七条规定：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统

2023-07-06

461人看过