商品房买卖合同全文范本
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-30 20:42:57 89 人看过

甲方(出卖人):

身份证号码:

乙方(买受人):

身份证号码:

根据国家和本省(市)法律、法规和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:

第一条房屋的基本情况甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于___________;位于第_____层,共_________(套/间),房屋结构为_________,建筑面积_______平方米(其中实际建筑面积_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米),房屋用途为_________;(房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为__________________。

第二条房屋面积的特殊约定

本合同第一条所约定的面积为产权登记机关实际测定面积。

第三条价格

按总建筑面积计算,该房屋售价为(_________币)每平方米_________元,总金额为(_________币)_________元整。

第四条付款方式

乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_________币)_________元整,并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部价款付给甲方。

2、已付定金将在最后一期付款时冲抵,支付方式为以下第______种:

(1)现金_________;

(2)支票_________;

(3)汇款_________。

第五条交付期限

甲方应于本合同生效之日起_____日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_____日内,将该房屋付给乙方。

第六条乙方逾期付款的违约责任

乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_____计算。

逾期超过_____天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第_____种约定,追究乙方的违约责任。

(1)终止合同,乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

(2)乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金,合同继续履行。

第七条甲方逾期交付房屋的违约责任

除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止,按_____%向乙方支付违约金。

逾期超过____个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第_____种约定,追究甲方的违约责任。

(1)终止合同,甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

(2)甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金,合同继续履行。

第八条关于产权登记的约定

在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起___天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_____天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_____%赔偿乙方损失。

第九条保证

甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务,甲方均在交易前办妥。

第十条税费的交纳

因本房屋所有权转移所发生的所有费用均由乙方缴纳。

第十一条声明及保证

甲方:

1、甲方有权签署并有能力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

乙方:1、乙方有权签署并有能力履行本合同。2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

第十二条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第十三条

合同的变更本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出____天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。第十四条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十五条合同的效力

1、本合同自双方法定代表人签字盖单之日起生效。

2、本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

甲方:________

乙方:________

签订时间:________

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月07日 02:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商品房买卖合同相关文章
  • 新版商品房买卖合同示范文本发布细化违约责任
    住房城乡建设部和国家工商总局联合发布了新版《商品房买卖合同(预售)示范文本》(GF-2014-0171)、《商品房买卖合同(现售)示范文本》(GF-2014-0172)。新修订的合同示范文本分为预售合同和现售合同两个文本。住房城乡建设部相关负责人表示,与2000年的合同示范文本相比,新修订的合同示范文本主要有以下特点:一是在平等维护买卖双方合法权利、明确双方义务的基础上,更加注重买受人权益的保障;二是对签订合同过程中容易忽视的问题进行提示,引导买卖双方对合同重要事项作出承诺和告知;三是对法律法规没有明确规定的事项,引导买卖双方自行约定,避免引发纠纷;四是细化了买卖双方的违约责任,合同的适用性和可操作性增强。据了解,本次合同示范文本是住房城乡建设部和国家工商总局在2000年发布的《商品房买卖合同示范文本》(GF-2000-0171)基础上,经广泛调研,多方征求意见后修订而成的。在修订过程中,
    2023-06-08
    193人看过
  • 《商品房买卖合同示范文本》发布明确信息保密义务
    据住建部及国家工商总局联合发布的《商品房买卖合同示范文本》中,相较之前已经颁布的2000年合同范文,此次新版在维护且明确双方利益的基础上,更加关注到了买受人的合法权益保障问题。此外,也加强了惩罚措施等手段。问:商品房的燃气管道是必须设置的吗?答:商品房相关设施设备交付条件的基础设施设备第4条明确规定:交付时完成室内燃气管道的铺设,并与城市燃气管网连接,保证燃气供应。此外,供水、排水的配套设施一并与城市公共排水管网连接。使用建设供水的水质需符合国家规定的饮用水卫生标准。问:签订的信息会不会泄露?答:首先,在信息保护上,《商品房买卖合同示范文本》中明确指出,出卖人对买受人信息具有保密义务。非因法律、法规规定或国家安全机关、公安机关、检察机关、审判机关、纪检监察部门执行公务的需要,未经买受人书面同意,出售人及其销售人员和相关工作人员不得对外披露买受人信息,或将买受人信息履行本合同之外的其他用途。
    2023-06-10
    224人看过
  • 国际奢侈品贸易买卖合同示范文本
    国际奢饰品贸易买卖合同示范文本甲方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________国籍:____________乙方:____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________国籍:____________________(以下简称买方)为一方,与________(以下简称卖方),根据下列条款买方同意购买,卖方同意出售下列货物,于____年____月____日签订本合同如下:第一条货物名称及规格:____________第二条质量和数量的保证:
    2023-05-22
    461人看过
  • 经济适用房买卖合同示范文本
    卖方(以下简称甲方):____________________买方(以下简称乙方):____________________第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行:_______________________银行账号为:_________________________第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公
    2023-05-05
    294人看过
  • 如何理解《商品房买卖合同示范文本》第八条交付期限?
    《商品房买卖合同示范文本》第八条交付期限。出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第___________种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1.该商品房经验收合格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。5.___________________________________________。以严格的法律视角来看,本条的设计存在相互矛盾之处,而且语意模糊,难以明确其法律意义。从而也给商品房交易埋下了滋生纠纷的隐患,而一些开发商则浑水摸鱼地成为既得利益者。首先本条体现了签约双方的合同自治精神,空白一栏便是双方当事人自行约定交付条件,当然这在现实交易中是很难实现的。第一项该商品房经验收合格即是产生歧义的一种表述,有观点认为如此约定违反了行政法规的强制性规定,当属
    2023-06-10
    64人看过
  • 新版商品房买卖合同范本发布买房签合同注意事项
    一、首先看开发商是否具备五证五证即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证。二、使用规范的合同文本许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》,交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序,往往会使购房者陷入订金纠纷。三、查验有关证明文件买期房要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内,买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。四、买期房要注意建筑面积的约定在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外,还要填上套内面积和公用分摊面积。五、买期房要约定条件和时限所谓交房有两层含义:一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。六、签约时要注意房屋质量问题购房者在签约时,应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容,并将质保书作为合同的附件。七、签约时
    2023-06-19
    375人看过
  • 商品房买卖纠纷答辩状范文
    一、商品房买卖纠纷答辩状范文商品房买卖纠纷答辩状范文主要包括以下内容。首先是被告的身份信息,自然人被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;如果是法人,则是法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。二是被告针对原告诉讼请求所作出的答辩内容。最后被告应当签名并注明日期。二、商品房买卖纠纷怎么解决发生商品房买卖纠纷后当事人可以通过和解或调解解决纠纷;和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁;当事人没有订立仲裁协议的,可以向人民法院起诉;当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。《仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。三、商品房买卖合同属于专属管辖吗商品房买卖合同并不适用专属管辖,应适用合同管辖、协议管辖相关的法律规定。政策性房屋买卖合
    2022-11-21
    362人看过
  • 商品代销合同(示范文本GF
    委托人:_____________签订地点:__________________代销人:_____________签订时间:_____年____月____日第一条代销商品、数量、价格商品名称商标或品牌规格型号生产厂家计量单位数量单价合计人民币金额(大写):第二条代销商品的质量标准:_______________________________________第三条代销商品的交付时间、地点、方式及费用负担:__________________第四条代销期限:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。第五条代销期限终止后,未售出的代销商品的处理:_____________________第六条代销商品报酬的计算方法是:___________________________________第七条报酬、货款的结算(可按下列方式选择,未选择的划掉)1.已售商品的价
    2023-04-23
    148人看过
  • 棉花买卖合同(示范文本GF
    出卖人:__________签订地点:______________买受人:__________签订时间:____年__月__日第一条棉花品种、数量、价款及交(提)货时间品种产地等级计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写):(注:空格如不够用,可以另接)第二条棉花质量标准:___________________________________________第三条包装标准:_______________________________________________第四条合理损耗标准和计算方法:_________________________________第五条交(提)货方式、地点:___________________________________第六条运输方式及到达站(港)和费用负担:______________________第七条检验标准、方法、时间、
    2023-04-23
    231人看过
  • 《最高院商品房买卖合同司法解释》全文解读
    商品房买卖合同司法解释为正确、及时审理商品房买卖合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律,结合民事审判实践,制定本解释。第一条?本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。第二条?出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。第三条?商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请,但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,构成要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。第四条?出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商
    2022-11-15
    480人看过
  • 广东省房地产买卖合同示范文本
    (合同编号:)本合同双方当事人:甲方(转让方):姓名:国籍:【身份证号码】【护照号码】居住地址:【委托代理人】姓名:国籍:【身份证号码】【护照号码】地址:邮政编码:电话:乙方(受让方):姓名:国籍:【身份证号码】【护照号码】。居住地址:【委托代理人】姓名:国籍:【身份证号码】【护照号码】地址:邮政编码:电话:根据国家和省法律、法规和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:第一条买卖房地产情况甲方拟将位于________________________的房地产(房屋平面图见附件一)转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解,愿意购买该房地产。该房地产【共用】【自用】土地使用权面积为______平方米,土地使用权类型为______,房屋建筑面积为______平方米,其中【套内】【整层内】的建筑面积为平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积为平方米(以上面
    2023-04-23
    215人看过
  • 浙江省商品房买卖合同最新范本(2022年版)
    一、当事人的名称或姓名、住所:这里主要是搞清当事人的具体情况、地址、联系办法等,以免出现欺诈情况;双方应向对方做详细清楚的介绍或调查;应写明是否共有财产、是否夫妻共同财产或家庭共同财产。二、标的:这里应写明房屋位置、性质、面积、结构、格局、装修、设施设备等情况;同时还要写明房屋产权归属(要与第一条衔接);原售房单位是否允许转卖;是否存在或其他权利瑕疵;是否有私搭乱建部分;房屋的物业管理费用及其他交费状况;房屋相关文书资料的移交过程。三、价款:这里也是很主要的内容,主要写明总价款;付款方式;付款条件;如何申请按揭贷款;定金;尾款等。四、履行期限、地点、方式:这里主要写明交房时间;条件;办理相关手续的过程;配合与协调问题;双方应如何寻求中介公司、律师、评估机构等服务;各种税费、其他费用如何分摊;遇有价格上涨、下跌时如何处理。五、违约责任:这里主要说明哪些系违约情形;如何承担违约责任;违约金、定
    2023-07-05
    384人看过
  • 土地买卖合同范本大全
    一、土地买卖合同范本甲方:乙方:经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:(一)地块概况1、该地块位于xx市××××,土地面积为×××平方米(折×××亩)。宗地四至及界址点座标详见附件。2、现该地块的用途为商住用地,属开发用地。(二)转让方式1、甲方与乙方共同出资成立××房地产开发有限公司(以下简称合作公司),甲方以所售卖的土地作价x万入股认缴注册资本,占x股权;乙方以货币出x万一次性出资注册资本,占x股权。2、甲方所出让的土地保证在合作公司营业执照下发后,一个月内办理完成土地过户至合作公司名下事宜。并确保该地块的容积率大于等于x,绿化率不少于x,建筑密度不小于x,土地用途为商业、住宅用地。3、土地的转让价为××万元/亩,转让总价为人民币x万元。4、乙方同意按以下时间和金额分四期向甲方支付土地价款:第一期定金,地价款的x%,计人民币x万元,付款时间及条
    2023-06-09
    166人看过
  • 《商品房买卖合同(示范文本)》的主要条款说明及签订技巧(四)
    第十六条保修责任。买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。律师提示:商品房质量问题一直是消费者投诉的热点问题。现行法律、法规、规章等对此已有比较明确的规定,如:《建设工程质量管理条例》、《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》、《商品房销售管理办法》等。需注意,保修期从交付之日起计算。第十七条双方可以就下列事项约定:1、该商品房所在楼宇的房面使用权归;2、该商品房所在楼宇的外墙使用权归;律师提示:建议约定为目
    2023-04-22
    388人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房买卖合同是指购房者购买商品房时与房地产开发商签订的合同,用于明确买卖双方的权利和义务。 通常包括房屋的位置、面积、价格、交付时间、违约责任等条款。在签订商品房买卖合同时,双方需要认真阅读合同条款,了解自己的权利和义务,并确保合同内容真... 更多>

    • 商品房买卖合同示范文本2023新版有哪些
      甘肃在线咨询 2023-10-18
      买卖合同示范本内容应包含如下内容:1写明合同编号,甲方乙方信息.2写明目建设依据。3写明商品房销售依据。4写明买受人所购商品房的基本情况。5写明计价方式与价款。6写明面积确认及面积差异处理。7写明付款方式及期限。8写明买受人逾期付款的违约责任。9写明交付期限。10出卖人签章。11写明年月日。
    • 南京市商品房买卖合同范文是怎样?
      贵州在线咨询 2022-07-10
      主要有以下四种: 1、房产、地产分别转让,合同无效。 2、未办理登记过户手续,合同无效。 3、买卖中存在欺诈行为,显失公平,合同无效。 4、非法转让,合同无效。
    • 商品买卖合作协议范文
      澳门在线咨询 2023-07-16
      对于商品买卖合作协议乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见
    • 工业品买卖合同文本范本有没有呢?
      江苏在线咨询 2022-07-04
      工业品买卖合同范文按照一般的买卖合同进行就可以了,关键是要把工业品的牌号、规格、质量标准、计量、数量单价、金额等内容约定清楚就可以了。
    • 三方买卖合同范本范文/买卖合同签订
      河北在线咨询 2022-08-21
      三方买卖合同范本的签订意义在于: 甲、乙、丙三方经协商一致,就乙方向甲方购买房屋一事,达成协议。