工程索赔是否有上限要求
来源:互联网 时间: 2023-06-17 14:14:56 408 人看过

一、工程索赔是否有上限要求

目前并没有法律明确规定工程施工合同违约金最高赔偿上限。通常这个违约金比例不得超过工程施工实际损失的30%,如果过高,那么法院在进行处理的时候会给予降低的。

《民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

二、惩罚性与赔偿性违约金的区别

惩罚性违约金。惩罚性违约金,是固有意义上的违约金,又称违约罚。此种违约金于违约时,债务人除须支付违约金外,其他因债之关系所应负的一切责任,均不因之而受影响。债权人除得请求违约金外,还可以请求债务履行或者不履行所生之损害赔偿。

赔偿性违约金。赔偿性违约金,是当事人双方预先估计的损害赔偿总额,又叫做损害赔偿额的预定。由于债权人于对方违约而请求损害赔偿时,须证明损害及因果关系。而此类举证,不但困难,且易产生纠纷,因而当事人为避免上述困难及纠纷,预先约定损害赔偿数额或者其计算方法,不失为良策,一方面可以激励债务人履行债务,另一方面,如发生违约,则其责任承担简单明了。此种损害赔偿的预定,也是一种违约金。此种违约金,如相当于履行之替代,则请求此种违约金之后,便不能够再请求债务履行或者不履行的损害赔偿。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月03日 22:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多债权人相关文章
  • 工程索赔款需要上税吗
    一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第八条规定:“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。”二、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第三十二条规定:“企业所得税法第八条所称损失,是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失,转让财产损失,呆账损失,坏账损失,自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。企业发生的损失,减除责任人赔偿和保险赔款后的余额,依照国务院财政、税务主管部门的规定扣除。企业已经作为损失处理的资产,在以后纳税年度又全部收回或者部分收回时,应当计入当期收入。”因此,与生产经营有关的索赔款准予税前扣除。相关知识:工程索赔费用的计算方法索赔金额的计算方法很多,各个工程项目都可能因具体情况不同而采用不同的方法,
    2023-04-14
    486人看过
  • 工程索赔过了期限还能索赔吗
    人民法院不得主动适用诉讼时效规定,所以工程索赔过了诉讼时效的,仍然可以向法院起诉,但义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的,不得请求返还。一、民法讲遗嘱过了诉讼时效就无效了吗不是,遗嘱只要是合法订立的,就是一直有效的,不会因为过了诉讼时效而无效。过了诉讼时效,权利人失去的是胜诉权,即胜诉权归于消灭。根据法律规定,诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。二、债权人代位权纠纷法律时效是多久根据《民法典》第一百八十八条规定,债权人代位权纠纷中的时效是三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间债权人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算
    2023-06-26
    348人看过
  • 施工对索赔的要求有哪些?
    1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、关联性、及时性。2.证据的种类。工程索赔审查的证据有:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录。按年月日顺序号存档,以便查找;(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;(5)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据,按年月日排序。特别注意:上述证据材料,如条件允许,需要及时要求相关的负责人签字确认。一、工程索赔遵循的原则有哪些工程索赔遵循的原则有:1、应以合同
    2023-02-23
    363人看过
  • 施工方对索赔有哪些要求?
    1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、关联性、及时性。2.证据的种类。工程索赔审查的证据有:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录。按年月日顺序号存档,以便查找;(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;(5)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据,按年月日排序。特别注意:上述证据材料,如条件允许,需要及时要求相关的负责人签字确认。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下:(1)索赔事件发生后28
    2023-07-08
    56人看过
  • 工程索赔的程序都有哪些,工程索赔的主要依据是什么
    一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解
    2023-06-07
    471人看过
  • 双方能否在法庭上改变索赔要求
    当事人能否在法庭上改变诉讼请求是你的权利。不过,法院会征求对方的意见。对方当事人同意当庭答辩的,可以继续开庭。原告增加诉讼请求,被告提出反诉,第三人提出与本案有关的诉讼请求,可以合并审理。民事诉讼法第一百四十条诉讼合并原告增加诉讼请求,被告提出反诉,第三人提出与本案有关的诉讼请求,可以合并审理。第一百一十九条起诉必须具备下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或者其他组织;(二)被告清楚;(三)有具体的诉讼请求、事实和理由
    2023-05-31
    396人看过
  • 建筑工程索赔费用有哪些?索赔的时限是多久呢?
    费用索赔:费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;
    2023-05-22
    180人看过
  • 工伤索赔需要提交哪些材料,工伤索赔有没有期限限制
    工伤认定决定书,构成伤残的还要劳动能力鉴定结论书。工伤职工个人申请工伤理赔的,一般应当提交本人身份证或社会保障卡、银行账户、《工伤认定决定书》和各种拟报销凭证;构成伤残的,还需要提交劳动能力鉴定结论。工伤认定是社会保险行政部门依据法律的授权对职工因事故伤害(或者患职业病)是否属于工伤或者视同工伤给予定性进行行政确认,是职工遭受事故伤害后享有工伤保险待遇的前提条件。工伤职工申请工伤理赔必须具备《工伤认定决定书》。劳动能力鉴定是指劳动者因工或非因工负伤以及患病后,劳动鉴定机构根据国家鉴定标准,运用有关政策和医学科学技术的方法、手段确定劳动者伤残程度和丧失劳动能力程度的一种综合评定。它是给予受伤害职工保险待遇的基础,也是工伤保险管理工作的重要内容。职工伤残享受工伤保险待遇补偿的标准按劳动能力鉴定结论确定。工伤索赔有没有期限限制1、工伤索赔的时效期为一年;2、因工伤待遇发生的纠纷,按劳动纠纷处理,
    2023-06-24
    155人看过
  • 在二审中添加索赔是否有任何要求
    在第二审中添加索赔要求是什么?通常不允许在第二审中添加索赔。第二审程序中,第一审原告增加独立请求或者第一审被告提出反诉的,第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则对增加的请求或者反诉进行调解。调解不成的,通知当事人分别起诉。民事诉讼第二审程序:第二审程序由当事人上诉引起。原讼法庭在收到上诉状后,将在5天内向被上诉人递交一份副本。从这个时候起,我们可以计算对方是否会上诉。当然,我们也可以问处理法官。在某些情况下,当事人可能不会在同一天收到判决如果收到上诉申请,被上诉人有15天的抗辩期,并且二审的抗辩比一审更重要,因为一审需要在法庭上审理,你可以在法庭上详细表达你的意见,而二审包括开庭和书面审理。如果你不提交答辩状,法院决定进行书面审理,你表达意见的机会就会减少。因此,我们应注意撰写二审答辩状。收到答辩状后,一审法院应在立案后5天内向二审法院提交上诉书、所有文件和证据,第二审法院应在3个月内结束
    2023-05-07
    382人看过
  • 工程延期开工是否可以索赔
    工程延期开工是否可以索赔,要依据工程延期的原因而定,如果发包人原因造成的,承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任(一)按照合同约定的日期准时进入施工
    2023-03-17
    100人看过
  • 施工工期被耽误怎么要求赔偿,工程索赔的条件有哪些
    一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后,要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的,可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支
    2023-04-18
    400人看过
  • 工伤赔偿索赔是否需要诉讼?
    首先要到当地劳动部门申请工伤认定,这个很关键,也是所有问题的前提,不申请工伤认定,一切都是白搭,如果单位不申请的话,职工个人就必须在受伤之日起一年内申请;如受伤被认定为因工受伤,拿到有劳动部门出具的工伤认定决定书后,医药费由用人单位全额垫付,停工留薪期内(工伤治疗、康复期间)工资按原待遇发放。停工留薪期内需要护理的由单位负责、住院期间伙食补助费按你们当地标准发放;等伤情稳定后可以申请劳动能力鉴定,鉴定工伤等级,然后按照伤残等级向用人单位索要伤残赔偿;如果用人单位不履行上述的义务,你们可以到当地劳动监察大队投诉或直接去劳动仲裁委员会提请仲裁申请,维护自己的合法权益,有什么不明白的,可以追问或直接拨打12333咨询一下当地劳动部门。工伤赔偿纠纷打官司要多久不同的情况,有不同的时间。一般情况下法院收到起诉状,经审查,认为符合起诉条件的,在七日立案为不符合起诉条件的,在七日内裁定不予受理。,简易程
    2023-07-03
    429人看过
  • 工厂设备受损索赔要求
    一般是需要赔偿的。因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。发EMS樱桃损坏怎么要求索赔发EMS樱桃损坏,若保价的,樱桃丢失或者全部损毁的,按照保价额赔偿,部分损毁或者内件短少的,按照保价额与樱桃全部价值的比例对樱桃的实际损失予以赔偿。若未保价的,樱桃丢失、损毁或者内件短少的,按照实际损失赔偿,但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2023-07-07
    217人看过
  • 一年后起诉要求赔偿,是索赔还是不索赔?
    与人发生矛盾动手打架,事后要起诉对方并要求赔偿,那么,首先要进行伤情鉴定,判断是轻微伤还是轻伤,如果只是轻微伤不构成故意伤害罪的,可以要求对方进行赔偿,故意伤害的受害方可以要求对方赔偿医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助、必要的营养费等费用;损伤达到伤残等级的,还需要残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费。高空坠物一年后还能被起诉吗?可以。高空坠物起诉期为三年。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。也就是说,如果无法查证侵权人,相关单元的居民将实行“连坐”,即让有可能造成损害的居民共同承担补偿责任,以维护受害者的合法权益。若协商不妥,可以通过法律途径维权。高空坠落物件侵权损害的案件,利用过错推定原
    2023-07-08
    267人看过
换一批
#债权
北京
律师推荐
    展开
    #债权人
    词条

    债权人是债的主体之一,债的主体包括双方当事人,即债权人和债务人。债权人是指有权请求对方当事人为或不为一定行为的人。在债的关系中,债权人和债务人都必须是特定的。债权人既可以是一人,也可以是多人。... 更多>

    #债权人
    相关咨询
    • 工程索赔过了期限是否还能索赔
      台湾在线咨询 2022-06-29
      1、工程索赔过了期限还能索赔。但人民法院不得主动适用诉讼时效规定,所以工程索赔过了诉讼时效的,仍然可以向法院起诉,但义务人可以提出不履行义务的抗辩。 2、诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的,不得请求返还。
    • 被用工欺诈是否可以要求索赔
      北京在线咨询 2023-10-12
      用人单位涉嫌用工欺诈的,劳动者可以索赔,要求经济补偿。以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的,劳动者可以解除劳动合同,并可以要求经济补偿。 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
    • 在公路上羊被撞伤是否要求索赔
      辽宁在线咨询 2022-10-28
      羊属于财产,可以根据责任大小确定赔偿数额
    • 工程索赔的期限有多长?
      上海在线咨询 2021-10-27
      首先,索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;其次,发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;然后,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;最后,当该索赔事件持续进行时,承包人
    • 索要的请求是否有诉讼时效的限制?
      北京在线咨询 2022-10-23
      现实当中,离婚后关于子女抚养费用的支付大多都采取按月支付方式。而当不直接抚养孩子一方不按时支付时,就造成直接抚养孩子的一方多次索要,或因此而矛盾重重,直接影响各自以后的家庭生活。在此,当一方拒绝支付时,而另一方就需要提起支付抚养费用诉讼,这就会涉及诉讼时效问题,针对此问题令很多当事人感到困惑,现本律师做如下解答,若抚养孩子一方需要起诉对方或需要申请强制执行的,该起诉是不适用诉讼时效两年的规定的。这