不可抗力事件可以公证吗-法师兄

不可抗力事件可以公证吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-04 08:02:58 391 人看过

根据我国《民法典》第一百八十条的规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

不可抗力事件公证，是指公证机构根据当事人的申请，依法对有关部门出具的对某不可抗力事件的证明文件的真实性、合法性予以证明的活动。

申请不可抗力事件公证，当事人应向事件发生地或申请人住所地的公证处提出申请。

一、公证机构提供的公证服务以及公证的效力

公证机构提供下列公正服务：

1．证明不可抗力（意外事件）事实。公证机构可以出具域内外通用的不可抗力证明。

2．保全固定证据。公证机构可以为企业出具如下保全证据公证：邮寄通知书给对方的行为；有关事实的网络内容、现场状况、行为过程、证人证言；涉及合同各方协商沟通的微信聊天记录、电子邮件等；容易灭失的证据（如工厂停工停产的现场情况、工厂因疫情而被政府要求全部生产线改为生产防疫物资的现场情况等）。

根据我国的法律规定，公正具有这些效力：

1．证据效力优势。我国《民事诉讼法》第69条规定“经过法定程序公证证明的法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外”。

2．域内外通用。我国公证机构所出具的公证文书已得到全球200多个国家和地区的认可。不可抗力（意外事件）公证就是司法部文件明确的公证事项之一。

二、申请公证需要的资料有哪些

填写公证申请表，向公证处提交以下证明材料：

1、身份证明。公民应提交居民身份证、户口簿等，法人须提交法人资格证明，法定代表人资格证明和身份证明，代理人代为申请的，应提交授权委托书和代理人身份证明。

2、能够证明不可抗力事件发生及后果的有关部门出具证明文件。

3、新闻单位的新闻报道，有关部门的勘验报告，调查报告。

4、申请人提供与不可抗力事件有关联的证明材料。

5、公证处认为应当提供的其他证明材料。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
可以免责不可抗力开发商吗？

不是，免责还需要一些特定条件。不可抗力的免责需要具备以下条件：（一）必须在一定的期限内提供相关证明，证明的确发生了不可抗力事件；（二）履行了保护义务。遭受不可抗力影响的一方履行了“及时通知对方”和“采取补救措施”的程序和义务。只有这样，不可抗力及其免责才能认定。开发商没有及时通知，或者没有采取必要的补救措施，开发商依然不能获得免责。一、认定开发商逾期交房的条件都有什么满足下列条件之一的就可以认定开发商逾期交房：一、除法律规定的不可抗力和在购房合同里约定开发商可以免责的原因外，开发商在约定的交房期限内没有交房。二、出现不可抗力和在购房合同里约定开发商可以免责的原因导致开发商不能按期交房，但是开发商没有在购房合同约定的期限内告知购房者的。三、房屋交房时房屋的状况不符合合同约定，购房者拒绝收房的。四、购房者和开发商如果就房屋交付的条件签订了补充条款有特别约定的，若没有达到约定的条件按开发商逾期交

2023-02-09

121人看过
辞退
公司遇不可抗力因素可以辞退员工吗

公司遇不可抗力因素是可以辞退员工的，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；(二)严重违反用人单位的规章制度的；(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(五)因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；(六)被依法追究刑事责任的。有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：(一)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(二)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动

2023-03-16

470人看过
不可抗力
不可抗力损失如何承担，不可抗力构成要件

不可抗力造成的损失承担方法是对于因为不可抗不能履行合同的，需要及时的通知对方，减少给对方造成的损害，并且在合理的期限提供证明。不可抗力的构成要件是不可预见还有避免的。一、不可抗力损失如何承担因不可抗力造成他人损失的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不

2023-06-05

93人看过
不可抗力
公司改制算不可抗力吗

不算，企业改制只是指依法改变企业原有的资本结构、组织形式、经营管理模式或体制等，使其在客观上适应企业发展新的需要的过程。根据我国《民法典》及《民法典》第五百九十条第二款规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。某一情况是否属不可抗力，应从以下几个方面综合加以认定：1、不可预见性；2、不可避免性；3、不可克服性；4、履行期间性；构成一项合同的不可抗力事件，必须同时具备上述四个要件，缺一不可。不可抗力主要包括以下几种情形：1、自然灾害，如台风、洪水、地震等；2、政府行为，如征收、征用；3、社会异常事件，如罢工、骚乱。

2023-04-21

66人看过

不可抗力
发生不可抗力租金可以退回吗

不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱等方面。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。当出现不可抗力时，双方可以协商解除合同，终止合同义务的履行，预交的租金可以请求退还。一、民法典规定不可抗力是否不承担民事责任法律是有规定因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。二、不可抗力合同什么情况下适用不可抗力合同的适用条件是：1、签订合同后发生事故；2、事故是当事人无法预见、避免和控制的。不可抗力事故主要包括两种情况，一种是由自然力量引起的，如水灾、风灾、旱灾、地震等；另一种是由战争、封锁、政府禁令等社会原因引起的；3、事故造成的主观因素，如当事人的疏忽或过失。不可抗力条款是指当事人在订立合同时无法预见、避免和控制的事故，使不能

2023-02-04

403人看过
法律综合知识
诉讼时效不可抗力可以延长吗？

一、诉讼时效不可抗力可以延长吗？诉讼时效不可抗力不可以延长，诉讼时效过期实际上是没有补救办法，根据法律规定，债权超诉讼时效，在起诉到法院后，若对方以债权超过诉讼时效抗辩，法院会依法驳回债权人的诉讼请求。诉讼时效制度的设立是为了督促债权人积极履行自己的权利。一旦意识到债权将要超过诉讼时效，也应该积极采取补救措施，使得诉讼时效中断，重新计算。1、权利人向义务人提出履行请求；2、义务人同意履行义务；3、权利人提起诉讼或者申请仲裁；4、与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形；诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算。二、民事诉讼时效的起算方法是什么？1、有约定履行期限的债权请求权，从期限届满之日的第二天开始起算。2、没有履行期限的债权请求权，从债权人主张权利时起算；债权人给对方必要的准备时间的，则从该期限届满之日的第二天开始起算。3、附条件的债权请求权，从条件成就时开始计

2024-01-15

395人看过
不可抗力
法律如何解释不可抗力事件？

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方．以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。不可抗力因素是怎样的1、不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报，而天气预报已对该风暴作了预告，船长能够预见，却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。2、不可避免性即使出现了不可

2023-07-07

134人看过
法律综合知识
何为不可抗力构成不可抗力应具备哪些条件

一、何为不可抗力构成不可抗力应具备哪些条件在法律上，不可抗力通常指的是在合同履行过程中，因自然灾害、战争等无法预见、避免且不能克服的客观情况。构成不可抗力需满足以下条件：1．不可抗力事件必须是当事人在订立合同时无法预见的。这意味着当事人在签订合同时，无法预知该事件是否会发生。这种预见性是以当事人所具备的合理注意力和知识水平为标准的。2．不可抗力事件必须具有不可避免性。即无论当事人采取何种措施，都无法避免该事件的发生。这种不可避免性体现了不可抗力事件的客观性和不可控性。3．不可抗力事件必须具有不可克服性。这意味着当事人即使采取了合理的措施，也无法克服该事件对合同履行所造成的影响。这种不可克服性体现了不可抗力事件的严重性和破坏性。4．不可抗力事件必须发生在合同签订之后、终止以前，即合同的履行期间内。这是因为只有在合同履行期间内发生的事件，才可能对合同的履行产生影响，从而构成不可抗力。二、不可抗

2024-07-26

252人看过

不可抗力
不可抗力是可以约定的么

一、不可抗力是可以约定的么不可抗力不能约定。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象，如地震、台风，也包括社会现象，如军事行动。作为人力所不可抗拒的强制力，具有客观上的偶然性和不可避免性，主观上的不可预见性以及社会危害性。世界各国均将不可抗力作为免责的条件，中国民法也不例外。根据《民法典》第一百八十条规定：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。不可抗力主要包括以下几种情形：1．自然灾害，如台风、洪水、地震等；2．政府行为，如征收、征用；3．社会异常事件，如罢工、骚乱。二、不可抗力适用注意事项在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意：1．合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定；2．不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规

2023-05-03

381人看过
不可抗力
不可抗力需具备条件

一、不可抗力需具备条件（一）不能预见不能预见指的对事件的发生不可预见。这里的不可预见指的是“一个有经验的承包商也无法预见到的”。而不能依据当事人自身是否预见到了事件的发生来确定。例如，打钻孔桩的时候，在20米深处遇到一块孤立的岩石，使得钻孔无法进行，造成了损失。该事件可以称为不可预见，因为再有经验的承包商也无法预见到这里会存在一块孤立的岩石。（二）不能避免不能避免指的是即使当事人预见到了该事件的发生，但是也无法制止其发生。例如，尽管当事人收到了地震的预报，但是也无法避免地震的发生，这就是无法避免。如果事件通过当事人的努力是可以不发生的，即使发生了也不能构成不可抗力。（三）不能克服不能克服指的是对于已经发生的事件，当事人无法通过自己的努力消除或减弱该事件的负面影响。例如，发生了地震，当事人无法将已完工程移离地震地区，只能任其坍塌。如果通过当事人的努力可以将损失避免，对于这部分损失而言，该事件

2023-05-06

86人看过
法律综合知识
拆迁不可抗力可不可以要求赔偿

一、拆迁不可抗力可不可以要求赔偿房屋拆迁是不可抗力因素，造成一方当事人不能履行民事义务的，不承担民事责任，所以不能要求赔偿。但法律另有规定除外。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、不可抗力因素认定1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下，对于一般合同当事人来说，判断其可不可以预见到某一事件的发生有两个

2024-01-30

70人看过
不可抗力
不可抗力可以索赔工期和费用吗

若因不可抗力导致工程无法进行，当事人是可以向对方索赔工期和费用的，但在合同中约定了不可抗力的相关免责条款的情况下除外。我国《民法典》规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力索赔费用有哪些因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。《中华人民共和国建筑法》第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者

2023-08-02

140人看过

不可抗力
如何判断是否为不可抗力事件

不可抗力是指在无法预知、避免和改变的情况下出现的客观情况。要判断一个事件是否属于不可抗力，需要从四个方面进行综合认定：不可预见性、不可避免性、不可克服性和履行期间性。其中，不可预见性指事件是否有关当事人在订立合同时无法预见；不可避免性指事件是否客观上无法避免；不可克服性指事件造成的后果是否无法克服；履行期间性指事件是否发生在合同的履行期间内。综合以上四个方面，可以判断一个事件是否属于不可抗力。不可抗力是指在无法预知、避免和改变的情况下出现的客观情况。某一情况是否属不可抗力，应从以下几个方面综合加以认定：（1）不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。（2）不可避免性。合同生效后，当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施，但客观上并不能阻止这一意外情况的发生，这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当事人及时合

2023-11-16

252人看过
不可抗力
不可抗力作为免责事由的条件

一、不可抗力作为免责事由的条件免责条款是指当事人约定的用以免除或限制其未来合同责任的条款。不可抗力，是指合同订立后发生的，当事人订立合同时不能预见的，且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。不可抗力的范围包括以下三种情况：（一）自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。（二）政府行为。这主要是指当事人在订立合同以后，政府当局颁布新政策、法律和行政措施而导致合同不能履行。（三）社会异常事件。这主要是指一些偶发的事件阻碍合同的履行，如战争、罢工、骚乱等。不可抗力的法律后果并不当然都是全部免除违约责任，而应视不可抗力的影响程度和给债务人造成的困难程度来分别处理。如果不可抗力已使合同债务人的履行成为不可能，则应解除合同，并免除违约方的违约责任。如果不可抗力只造成合同债务人的履行部分不能，则应变更合同关系，免除违约方的部分违约责任;如果不可抗力仅造成债务人履行债务的暂时困难

2023-05-06

249人看过