当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。
工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据民法典规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
因此,因发包人原因导致工期拖延的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。
通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:
1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料。
4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。
但发包人出现前三项情况时,应当达到承包人无法施工的程度,造成停工的,承包人才可以要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。否则,承包人不能要求赔偿,反而可能要求承担相应违约责任。因此,应具体问题具体分析,无法自行确定是否可以索赔的,可以咨询建筑工程律师或直接委托律师介入处理。
需要注意的是,承包人在提出索赔要求时,必须有证据证明自己的所遭受的损失,否则即便到法院起诉,法院也会判据发包人不赔或少陪的,所以建议双方无法协商赔偿事宜。必须通过法律途径追偿的,要注意先收集好充分的证据资料。
-
发包人拖延工期承包人如何赔偿
144人看过
-
因发包人原因导致建筑工程变更,承包人可以要求赔偿吗?
293人看过
-
因发包人导致工期延误的,承包人需要收集哪些证据
489人看过
-
因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务
223人看过
-
如果建设工程因发包人原因发生变更,承包人能否要求赔偿
165人看过
-
发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施
227人看过
预付款是在合同签订成立后,一方当事人按照合同的约定预先向另一方所支付的部分款项,其特点在于预付款的支付行为无数额限制且具有一定的承诺作用,同时也是一项无双向或单向担保效力的清偿行为。... 更多>
-
因发包人的原因致使工程停建的,承包人可以要求发包人赔偿哪些损吉林省在线咨询 2023-06-12因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
-
-
工期索赔承包人可以要求赔偿的费用有哪些?陕西在线咨询 2022-07-04工期索赔承包人都可以要求赔偿以下费用: 1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。 2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。 3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。 4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。 5、物价上涨的差生的差价费用。
-
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔广西在线咨询 2023-03-05发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设
-
承包人因工程发生误期而造成的损失是否应当由发包人承担赔偿责任?浙江在线咨询 2022-03-14合同工程发生误期,合同工程发生误期的一.1如果承包人未按照合同约定施工.13误期赔偿9,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,发包人应要求承包人加快进度.13、根据《建设工程工程量清单计价规范GB(09)》的相关规定。9.13:《建设工程工程量清单计价规范GB(09)》9,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费,实现合同工期。承包人赔偿后,导致实际进度迟于计划进度的,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验