处理工程合同违约如何处理
来源:互联网 时间: 2023-02-13 08:50:22 117 人看过

一般来说有以下几种解决方式:

1.双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法。

2.非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解。

3.合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。

4.直接向人民法院申请诉讼。

一、工期延误违约责任的认定处理

如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能得到支持,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。

对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。

二、工程质量违约的违约责任

(一)是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。

(二)是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,依据规定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。

(三)是因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 17:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多先履行抗辩权相关文章
  • 如何处理合同中未约定的违约金?
    合同中未约定违约金,另一方可以要求对方赔偿相应的损失。根据相关法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。借款合同约定违约金应当如何处理借款合同约定违约金,一方有违约情形的,按照违约金条款支付违约金。根据2021年实施的《民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的
    2023-07-07
    154人看过
  • 培训合同违约处理流程
    一方当事人违反培训合同约定的,应当承担支付违约金、赔偿损失、继续履行、采取补救措施等违约责任。民法典规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。员工培训合同违约金的法律规定劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受
    2023-07-05
    78人看过
  • 合同未规定违约金,如何处理违约行为
    合同没有写违约金,但有一方违约了,可以请求违约方承担违约责任,并且要求赔偿其损失。违约金是需要双方当事人在合同中约定的,如果双方没有在合同中约定违约金,那么在一方违约后,不得适用违约金条款,只能让违约方承担违约责任,有损失的,还应当赔偿其损失,其损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。民法典规定房屋买卖合同没写违约金怎么办《民法典》规定房屋买卖合同没写违约金的可以写补充协议或按照法律规定等。法律具体规定是:合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等
    2023-07-01
    482人看过
  • 一方违约应如何处理,合同违约如何要求赔偿
    一、合同违约赔偿的方式有哪些赔偿损失的方式有三:一是恢复原状,二是金钱赔偿,三是代物赔偿。恢复原状,指回复到损害发生前的原状。例如借用人损坏了借用的收录机,经修好后返还出借人,这里的修理即是恢复原状。又如,购买的羊绒因质量不合格而退货,退货就是恢复原状。恢复原状如果是给付金钱,需加付利息。例如,买方付款后卖方不交货,卖方除退款,还应加付货款的利息。违约后的恢复原状,实践中多显有困难,故举出金钱赔偿,其简便易行,是赔偿损失的主要方式。金钱赔偿时遇违约人资金困难,没钱,若违约人有其它财产,可以折抵相应金额,代物赔偿,即以其它财产替代赔偿。二、合同违约赔偿的原则有哪些1、完全赔偿原则。是指因违约方的违约行为使受害人遭受的全部损失,都应由违约方负赔偿责任。即违约方不仅应赔偿对方因其违约而引起的现实财产的减少,而是应赔偿对方因合同履行而得到的履行利益。这是对受害人利益实行全面的、充分的保护的有效措施
    2023-02-18
    192人看过
  • 工程总承包合同如何规定,工程发包人违约怎么处理
    一、工程总承包合同如何规定我国提倡对工程实施总承包,由部承包人完成工程施工,发包人和部承包人签订部承包合同。而总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。《中华人民共和国建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总
    2023-04-18
    57人看过
  • 用工合同违约金怎么算及违约金过高如何处理
    用工合同违约金的计算要考虑用人单位培训的具体费用以及员工履行了多少合同这两个因素,并且除法定情节外,用工合同中不可随意约定违约金。当用工合同的违约金过高时可以通过协商的方式来进行处理,协商不一致还可以通过申请劳动仲裁等法律手段来处理。一、用工合同违约金怎么算用工合同违约金的计算需要考虑用人单位培训费用有多少,《中华人民共和国劳动合同法》对违约金的上限作出了规定:违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。另外,不是所有劳动合同都可以约定违约金的,根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定,单位为劳动者办户口、提供住房、车辆等特殊福利,并因此设定服务期及违约金的做法,将不再得到法律的认可。二、用工合同违约金过高如何处理劳动合同的违约金过高时的处理方式可以参照一般合同的规定,即当事人可以向人民法院或者是仲裁机构请求适当的降
    2023-06-05
    213人看过
换一批
#合同履行
北京
律师推荐
    展开

    先履行抗辩权是指当事人互负债务,有先后履行顺序的,先履行一方未履行之前,后履行一方有权拒绝其履行请求,先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。... 更多>

    #先履行抗辩权
    相关咨询
    • 如何处理工程开发合同中的违约索赔?
      四川在线咨询 2022-12-15
      在规定的期间没有履行相应的义务,合同解除,你可以以侵权为由起诉,并要求赔偿违约金。具体可以到法律咨询吧,里面描述事实情况,好让律师做出详细的分析。
    • 合同单方违约如何处理,应该如何处理
      辽宁在线咨询 2023-10-21
      法律分析 合同单方违约的处理办法:依据我国《民法典》的相关规定,合同单方违约的,守约方可以解除合同或者向法院提起诉讼要求违约方承担违约责任。合同单方违约是指合同的一方当事人,在履行合同的过程中有违约行为,此时违约方就要向守约方承担一定的责任。
    • 建设工程违约如何处理?建设工程违约如何索赔
      福建在线咨询 2022-10-13
      发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工。发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。
    • 合同违约纠纷处理如何
      澳门在线咨询 2022-06-13
      针对合同对方违约的情形,可以采取以下措施处理: 1、要求合同对方继续履行合同 继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务,也是本企业享有的法定权利。不论违约对方是否情愿,只要存在继续履行的可能性,本企业就有权要求违约方继续履行原合同约定的义务。 2、要求合同相对方支付违约金 合同相对方违约的,本企业可以按照合同约定要求违约对方支付违约金。 3、要求定金担保 合同相对方违约,企业可以按照合同约定向对方
    • 合同如何处理违约条款
      吉林省在线咨询 2023-07-09
      合同违约条款是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。合同违约条款的写法一般包含以下几点: 第一,违约责任承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二,违约责任条款约定。违约责任可由合同各方在合同里面作详细的约定,对于延迟交付货物或者交付货款可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总