劳务分包合同诉讼管辖现状分析
来源:互联网 时间: 2023-08-15 15:00:09 467 人看过

劳务分包合同纠纷属于合同纠纷的,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。劳务分包合同双方当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉。

钢筋班组劳务分包合同范本

<p>发包方:(下称甲方)</p>

<p>承包方:(下称乙方)</p>

<p>身份证号码: </p>

<p> </p>

<p>甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,现将_________住宅楼工程的钢筋分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协商,制定如下协议,以资共同遵守。</p>

<p>一、工程名称:_________</p>

<p>二、工程地点:_________</p>

<p>三、承包范围及工作内容:</p>

<p>本工程自基础开始,至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作,具体内容主要包括:</p>

<p>1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作;</p>

<p>2、所有预制构件、预埋件、拉结筋的制作、焊接等工作;</p>

<p>3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料(除钢筋、埋件外的所有材料工具)全部由乙方自带。</p>

<p>4、钢筋的搭接焊、竖焊(焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。)</p>

<p>5、施工现场的文明施工、标化施工,扬尘治理。</p>

<p>6、安全帽自购,费用由乙方负责。</p>

<p>7、各种机械设备自备,所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。</p>

<p>8、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运。</p>

<p>二、承包方式:</p>

<p>按建筑面积:____,清包单价:____元/,清包工程人工及扎丝焊条等费用:_____元整。大写:____元整。</p>

<p>三、工程结算</p>

<p>按清包工程项目,基础完工验收合格付:____元,二层完工验收合格付:____元,四层完工验收合格付:____元;六层完工验收合格付:_____元,屋面完工验收合格付:_____元,工程竣工经甲乙双方共同验收合格,予以结算。</p>

<p>四、质量要求</p>

<p>1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后,方可下料。严格按照审核的料表先作试件,试件达到规范要求后,方可批量生产,所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。</p>

<p>2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件,待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤0.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。</p>

<p>3、绑扎质量:严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按800×800间距,梁按800间距,板凳铁按@600×600梅花型布局,所有箍筋必须绑扎牢实,并要求横平竖直、无扭曲,按钢筋砼结构验收规范进行验收。</p>

<p>4、乙方必须如实及时填写质检表,否则甲方给予乙方每次30元的罚款。</p>

<p>5、钢筋绑扎成型后,成品保护尤其重要,在砼浇筑过程中铺垫好木板,成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心,否则甲方以100元/次处罚乙方。</p>

<p>6、所有构造柱钢筋预插的位置必须准确无误,楼梯预留钢筋间距必须准确,垫块必须到位。</p>

<p>7、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。</p>

<p>8、所有工作必须按规范及技术交底施工,否则每点处罚款100元。</p>

<p>9、乙方必须派专业质检员1名,配合甲方质检,跟班作业,严格执行三检制。</p>

<p>七、工期要求</p>

<p>工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成,未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。</p>

<p>第四条安全生产</p>

<p>一、甲方对乙方承担的工程做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对安全生产设施,乙方经检查合格后方可使用,施工中如而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。</p>

<p>二、个人劳动保护用品由乙方自行提供,施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决,其费用由乙方承担。</p>

<p>三、乙方必须严格按照国家安全施工规范进行施工,如发生安全事故全部由乙方负责,甲方不承担任何责任和经济损失。</p>

<p>四、在施工过程中,乙方因违反消防安全条例和法规造成的火灾事故,其损失由乙方负责承担。</p>

<p>五、安全要求</p>

<p>为贯彻&ldq

o;安全第一,预防为主&rdq

o;的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下:</p>

<p>1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。</p>

<p>2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。</p>

<p>3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。</p>

<p>4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续,交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。</p>

<p>5、施工期间,乙方指派负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将按每次元罚款。</p>

<p>6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品,必须具有&ldq

o;三证&rdq

o;(即:生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品,如乙方违者按每人/次50元罚款。</p>

<p>7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。</p>

<p>8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。</p>

<p>9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,乙方必须进行检查,并做好书面记录,乙方一经接收,设备和工具的保管、维修应由乙方负责,并严格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。</p>

<p>10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,要追究当事人的责任,造成的工伤事故,均由乙方负责。</p>

<p>11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到&ldq

o;定机定人&rdq

o;和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守&ldq

o;十不吊&rdq

o;规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。</p>

<p>12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守&ldq

o;十不烧&rdq

o;规定,严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖,冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时,应取得工地主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。</p>

<p>13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。</p>

<p>14、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。</p>

<p>15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,并按程序逐级上报。</p>

<p>16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后人员应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。</p>

<p>17、凡发生工伤事故,按照&ldq

o;四不放过&rdq

o;的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。</p>

<p>六、材料要求</p>

<p>1、损耗钢材指标为1.5%以内,超出损耗的钢筋量由乙方负责按</p>

<p>4500元/吨赔偿。</p>

<p>2、所有钢材进场由乙方、材料员、工长共同过磅后,全部交给乙方。</p>

<p>七、文明施工现场及标准化工地要求</p>

<p>1、乙方现场使用的所有钢材必须堆码整齐,标识清楚。制作房的半成品必须堆码整齐,挂牌醒目,标明部位、生产日期、制作人。</p>

<p>2、凡乙方有违反文明施工的现象发生,甲方按50元/次处罚乙方。</p>

<p>3、钢筋加工、绑扎现场,必须达到工完场地清。</p>

<p>4、当甲方项目需要统一服装时,乙方承担80%费用,甲方项目部补助20%费用。</p>

<p>5、每间工人宿舍内的被盖、碗、鞋、毛巾必须整齐,生活垃圾必须按指定地点堆放。</p>

<p>6、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。</p>

<p>八、甲乙双方职责</p>

<p>1、甲方及时提供甲方应该提供的材料(钢材、铁件、施工图、变更通知单、会审纪要)。</p>

<p>2、甲方为乙方提供食宿条件,原则上乙方自备生活费,但甲方工长可以视工程量完成情况酌情借给饭菜票,其费用在乙方人工费结算中扣出。</p>

<p>3、甲方管理人员应尽最大努力,组织好交叉施工,防止或尽量减少乙方窝工。</p>

<p>4、甲方提供塔机及夜间照明设施。</p>

<p>5、甲乙双方在签订劳务合同的同时,必须签订安全施工合同。</p>

<p>6、甲方项目部组织会议时,乙方负责人必须参加,否则甲方以缺席每次100元,迟到每次50元处罚乙方。</p>

<p>7、乙方及时提供机具及其它材料、工具,确保工程顺利施工。</p>

<p>8、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假),否则甲方以每次50处罚乙方。</p>

<p>9、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要,乙方必须服从甲方项目部安排、调整,否则按拖延工期处罚。</p>

<p>10、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。</p>

<p>11、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证由乙方自行解决。</p>

<p>12、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、钢筋工长一起参加质检站的质量检查并作好记录,如有缺席甲方按每次100元处罚乙方。</p>

<p>13、如因乙方不听从甲方安排,甲方有权随时勒令班组退场,并不予结算所有工程量。</p>

<p>14、如乙方自行退场或有未完成的工作,未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出,扣完为止。</p>

<p>15、乙方严禁招用未满18周岁以下和60周岁以上的人员。</p>

<p>九、如有未尽事宜,双方另行以补充合同形成协商解决。</p>

<p>十、乙方不服从现场管理或达不到合同要求,甲方有权终止合同。</p>

<p>十一、合同份数:本合同一式叁份,甲方贰份、乙方壹份。</p>

<p>十二、合同期限:本合同双方签字后生效,财务结算完毕后,自动失效。</p>

<p> </p>

<p>甲方签字:             乙方签字:</p>

<p>联系电话:             联系电话:</p>

<p>签订日期:             签订日期:</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条

因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

第三十四条

合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月29日 05:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诉讼相关文章
  • 劳务分包合同的管辖
    劳务分包合同重要条款包括劳务分包人资质情况;劳务分包工作对象及提供劳务内容;分包工作期限;质量标准;工程承包人义务;劳务分包人义务;材料、设备供应;保险;劳务报酬及支付;工时及工程量的确认;施工配合;禁止转包或再分包等等。一、劳务分包的特征1、劳务分包是总承包合同的从合同,是依建设工程施工合同存在为前提唯一要件的,没有建筑工程施工合同就没有劳务分包合同。2、劳务分包的内容是建筑工程中的劳务,因此劳务分包合同是包工不包料或者是包工包辅料的合同。3、劳务分包的主体是有相应资质的企业。劳务分包的发包人是建设工程总承包人,也可以是专业分包的承包人;其承包人是具有相应资质的劳务企业。由于劳务合同的主体是企业,构成的是企业之间的法律关系;因此,劳务分包合同不是劳动合同。4、劳务分包无须经发包人的同意。劳务分包仅存在于施工劳务的承发包之间,其内容的是施工劳务而非分部分项工程,劳务分包与发包人没有直接的法
    2023-03-04
    132人看过
  • 劳务分包合同诉讼的管辖地如何认定
    1、应这样认定劳务分包合同的诉讼管辖地:由被告住所地人民法院或者合同履行地人民法院管辖。管辖也指各级人民法院之间以及同级人民法院之间受理第一审民事案件的权限和分工。2、法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条,对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。第二十三条,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。一、劳务分包合同纠纷有哪些1、因资质问题而产生的纠纷根据关于建筑施工企业从业资格的规定,从事建筑活动的建筑施工企业应具备相应的资质,在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。禁止建筑施工企业超越本企业的资质等级许可的业务范围承揽工程。禁止施工企业向无质资或不具
    2023-04-01
    443人看过
  • 劳务分包合同诉讼的管辖地如何确定
    劳务分包合同纠纷属于合同纠纷的,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。劳务分包合同双方当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉。一、债权债务转让纠纷的管辖规定是什么债权债务转让纠纷的管辖规定:《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第三十四条规定,合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。第三十五条规定,两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。
    2023-06-26
    247人看过
  • 劳务分包合同诉讼的管辖地怎么认定
    劳务分包合同诉讼的管辖地的认定:由被告住所地人民法院或者合同履行地人民法院管辖。管辖也指各级人民法院之间以及同级人民法院之间受理第一审民事案件的权限和分工。一、的融资租赁合同纠纷管辖的是怎样的当事人约定管辖时,在不违反法院级别管辖和专属管辖的情况下可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,以约定的管辖地点为准。当事人没有约定管辖的,通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。二、商标权纠纷管辖法院是哪个?首先是商标案件的级别管辖与一般民事案件的级别管辖有所不同,根据《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》的规定,商标民事纠纷案一审案件,由中级以上人民法院管辖。各高级人民法院根据本辖区的实际情况,经最高人民法院批准,可以在较大城市确定1-2个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。地域管辖方面,按照以下原则确定:
    2023-06-29
    86人看过
  • 劳务分包合同诉讼的管辖地怎么确定
    应从劳务分包合同本质确定管辖法院。劳务作业分包是将简单劳动从复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动。其自身具有特征既不是劳动合同,也不是在发包人与承包人之间劳务关系的合同,更不是企业或单位内部的劳务合同。劳务分包合同是基于建设工程施工合同派生出来的合同关系,是建设工程施工合同的一部分,从性质上说其属于建设工程施工合同。《民事诉讼法》第三十四条规定:“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。”《民事诉讼法》第三十三条规定:“因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。根据专属管辖规定确定管辖法院,根据《民事诉讼法》第三十三条规定,因不动产纠纷提起的诉讼由不动产所在地人民法院管辖。根据《解释》第二十八条第二款规定,农村土地承包合同纠纷、房
    2023-04-03
    135人看过
  • 劳务分包合同诉讼的管辖地怎么确定
    一、劳务分包合同诉讼的管辖地怎么确定?应从劳务分包合同本质确定管辖法院。劳务作业分包是将简单劳动从复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动。其自身具有特征既不是劳动合同,也不是在发包人与承包人之间劳务关系的合同,更不是企业或单位内部的劳务合同。劳务分包合同是基于建设工程施工合同派生出来的合同关系,是建设工程施工合同的一部分,从性质上说其属于建设工程施工合同。《民事诉讼法》第三十四条规定:“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。”《民事诉讼法》第三十三条规定:“因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。根据专属管辖规定确定管辖法院,根据《民事诉讼法》第三十三条规定,因不动产纠纷提起的诉讼由不动产所在地人民法院管辖。根据《解释》第二十八
    2023-04-28
    236人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诉讼主要有经济合同的诉讼。诉讼是合同纠纷的一方当事人将纠纷诉诸国家审判机关,由人民法院对合同纠纷案件行使审判权,按照民事诉讼法规定的程序进行审理,查清事实,分清是非,明确责任,认定双方当事人的权利义务关系.从而解决争议双方的合同纠纷。... 更多>

    #合同诉讼
    相关咨询
    • 劳务分包合同的诉讼管辖法
      台湾在线咨询 2022-11-22
      根据我国《民事诉讼法》第二十一条规定:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。 由上可知,如果发生劳务分包合同纠纷的,由被告住所地人民法院管辖。
    • 劳务分包合同的诉讼管辖是怎么分的?
      上海在线咨询 2022-12-17
      根据现行的《民事案件案由规定》,三级案由“建设工程合同纠纷”之下共有9个四级案由,分别为: (1)建设工程勘察合同纠纷; (2)建设工程设计合同纠纷; (3)建设工程施工合同纠纷; (4)建设工程价款优先受偿权纠纷; (5)建设工程分包合同纠纷; (6)建设工程监理合同纠纷; (7)装饰装修合同纠纷; (8)铁路修建合同纠纷; (9)农村建房施工合同纠纷。严格来讲,劳务分包合同纠纷与建设工程施工合
    • 劳务分包合同诉讼的管辖是什么?
      浙江在线咨询 2023-01-03
      发生劳务分包合同纠纷,诉讼管辖地应该是被告住所地。 根据我国《民事诉讼法》第二十一条:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。
    • 劳务分包合同的诉讼管辖是怎样的
      浙江在线咨询 2022-06-03
      劳务分包合同诉讼管辖地可以适用《民事诉讼法》第二十一条的规定,具体规定如下:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。《民事诉讼法》第三十七条第一款规定,有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能
    • 劳务分包合同的诉讼管辖地是哪里
      河北在线咨询 2021-11-03
      劳务分包合同诉讼管辖地的认定:由被告住所地人民法院或者合同履行地人民法院管辖。管辖权也是指各级人民法院和同级人民法院受理第一审民事案件的权限和分工。