不可抗力构成的因素-法师兄

不可抗力构成的因素

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-07 22:11:30 338 人看过

一、不可抗力构成的因素

（一）不可抗力因素之一：不可预见性

合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报，而天气预报已对该风暴作了预告，船长能够预见，却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。

（二）不可抗力因素之二：不可避免性

即使出现了不可预见的灾害，如果造成的后果是可以避免的，那么也不构成不可抗力，只有无法采取任何措施加以避免，才具有不可抗力的特征。例如船在海上遇到风暴，附近就有避风港但不进去致使货物受损也需承担责任。

（三）不可抗力因素之三：不可克服性

这是不可抗力的最后一个特征。指当事人对该事件的后果无法加以克服，即毫无办法加以阻止，如政府或社会行为，譬如政策的变化、国家出现政权的交替等。

二、不可抗力事件中具有何种义务

（一）根据《民法典》（2021.1.1生效）第五百九十条：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。”

（二）同时使得债权人可以采取应对措施(对债务人提出的不可抗力免责事由是否认可并进行相应的举证、应对)。“通知”、“证明”是债务人基于诚实信用原则产生的附随义务，债务人必须履行该义务，否则，要承担相应的责任。

三、不可抗力指哪些情况？

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体包括地震、海啸、洪涝、干旱等天灾，战争、罢工、政府禁令等社会事件，交通肇事、犯罪侵害等人为事故。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
不可抗力因素能退定金吗

可以。不可抗力是阻却合同执行的法定理由，所以说如果发生不可抗力，不可以将不履行归责于任何一方，因不可抗力导致的损失，由发生方承担，另一方不可向其主张赔偿，也不需要承担责任，所以定金可以退回。因不可抗力、意外事件致使主合同不能履行的，不适用定金罚则。因合同关系以外第三人的过错，致使主合同不能履行的，适用定金罚则。受定金处罚的一方当事人，可以依法向第三人追偿。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

2024-04-22

458人看过
法律综合知识
不可抗力因素不还债合规吗

一、不可抗力因素不还债合规吗在司法实践中，因无法预见且不可避免的自然灾害等因素而导致的违约现象，并不被视为构成违约责任。然而，鲜为人知的是，违约责任的成立需要满足以下四个基本条件：首先，必须要有违约行为的发生，即行为人未能完全遵守其所签订的合同义务或者执行合同义务时出现偏差的行为；其次，违约行为必须造成实际的损害结果，这包括对另一方当事人的财产损失以及其他负面影响；再次，违约行为与损害结果之间必须存在直接的因果联系；最后，行为人不能以法律规定或者双方事先约定的免责条款作为逃避责任的理由。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造

2024-04-15

345人看过
不可抗力
不可抗力因素包括疫情吗

一、不可抗力因素包括疫情吗属于。依据我国相关法律的规定，疫情是属于不可抗力因素，新型冠状病毒疫情具有不能预见、不能避免并不能克服等的客观情况。《民法典》第五百九十条规定：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。二、开发商延期交房有违约金吗有，关于逾期交房的违约金比例，国家并没有一个统一的标准。一般情况下，双方有合同约定的，按照有约定按约定、没约定按法定的原则，以合同上约定的比例执行;合同上没有约定的，按照同期银行贷款利率为准。不过，尽管逾期交房的违约金没有一个统一标准，但合同上的违约金比例并不是固定不变的，可以以实际损失为标准进行适当调整。三、不可抗力因素包括什么根据《民法典》第一百八十条对不可抗力的定义以及我国有关法律对不可抗力的规

2023-06-08

152人看过
不可抗力
大风算是不可抗力因素么

一、大风算是不可抗力因素么大风是不属于不可抗力因素的。《民法典》所称的“不可抗力”，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。主要包括以下几种情形：（一）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；（二）政府行为，如征收、征用；（三）社会异常事件，如罢工、骚乱。二、不可抗力条款的约定哪些内容不可抗力条款需要约定以下内容：（一）关于约定不可抗力范围；（二）关于约定不可抗力从属义务不可抗力的从属义务。即在出现不可抗力后，有关当事人是否有通知对方的义务、出具不可抗力证明文件的义务和相互合作的义务等；（三）关于约定不可抗力发生后的处理。当事人可以在合同中约定不可抗力具有多大影响时，可以全部免除责任；不可抗力具有多大影响时，可以部分免除责。当事人在多长期限内通过什么方式宣告解除合同。三、如何认定不可抗力某一情况是否属不可抗力，应从以下几个方面综合加以认定：（一）不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当

2023-05-06

356人看过

不可抗力
不可抗力的赔偿有哪些,不可抗力的主要因素有哪些

一、不可抗力的赔偿有哪些因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；(2)发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条

2023-06-17

92人看过
不可抗力
如因不可抗力因素造成的问题乙方不承担责任

不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面：1、不能履行合同包括完全不能履行、部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行；如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，而仍应承担违约责任。4、法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的，依照该规定不能免责。如在客运合同中，承运人对因不可抗力造成旅客人身伤害的，仍要承担赔偿责任。此外，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力因素主要有哪些不可抗力因素包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工

2023-07-31

82人看过
法律综合知识
不可抗力因素可以索赔费用吗

一、不可抗力因素可以索赔费用吗关于不可抗力因素引发的赔偿问题，我们需要遵循以下几个基本原则：首先，对于合同工程自身所遭受的损害，以及由于工程损害而导致的第三方人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，这些都应当由发包人来承担责任；其次，如果发包人和承包人的工作人员发生了伤亡事件，那么他们各自所在的单位将负责处理此事，并且承担相应的费用；再者，承包人的施工机械设备的损坏以及停工所带来的损失，也应该由承包人自行承担；最后，在停工期间，如果承包人按照发包人的要求，必须留在施工场地进行必要的管理工作以及安全保护，这时所产生的费用则应当由发包人来承担。此外，工程所需的清理和修复费用，同样也是由发包人来承担。《民法典》第八百三十五条【货物因不可抗力灭失的运费处理】货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得请求支付运费；已经收取运费的，托运人可以请求返还。法

2024-04-08

399人看过
不可抗力
拆迁不可抗力能否要求赔偿,不可抗力因素认定

一、拆迁不可抗力能否要求赔偿房屋拆迁是不可抗力因素，造成一方当事人不能履行民事义务的，不承担民事责任，所以不能要求赔偿。但法律另有规定除外。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、不可抗力因素认定1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下，对于一般合同当事人来说，判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标

2023-06-28

319人看过

法律综合知识
民法典中不可抗力有期限吗，不可抗力因素是怎样的

一、民法典中不可抗力有期限吗民法典规定，不可抗力因素是没有期限的，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、不可抗力因素是怎样的1、不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报，而天气预报已对该风暴作了预告，船长能够预见，却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。2、不可避免性即使出现了不可预见的灾害，如果造成的后果是可以避免的，那么也不构成不可抗力，只有无法采取任何措施

2024-01-16

465人看过
不可抗力
自然灾害不可抗力因素合同

不可抗力合同条款是指合同中订明如当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的，免除其全部或部分的责任。另一方当事人不得对此要求损害赔偿。因此，不可抗力条款是一种免责条款。即特大自然灾害、地震等不可抗力事件。不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。依据此规定，发生特大自然灾害、地震等不可抗力事件，而影响合同继续履约，当事人免于承担违约责任。新型冠状病毒疫情属于不可抗力中的自然灾害吗新型冠状病毒疫情属于不可抗力，但不属于自然灾害。本次“新冠疫情”迅速爆发，具有突发性，一般公众无法预见，且疫情爆发至今尚无有效治愈方法，一般公众亦不能避免。可以看出，“新冠疫情”已符合不可抗力的构成条件。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给

2023-07-21

202人看过
法律综合知识
旅游法不可抗力因素第67条

《旅游法》中关于不可抗力因素的规定为第67条，其主要内容包括：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。通常包括地震、台风、洪水、海啸等自然灾害，也包括战争、骚乱、罢工等。旅游法不可抗力因素第67条的法律依据《旅游法》第六十七条？因不可抗力或者旅行社、履行辅助人已尽合理注意义务仍不能避免的事件，影响旅游行程的，按照下列情形处理：（一）合同不能继续履行的，旅行社和旅游者均可以解除合同。合同不能完全履行的，旅行社经向旅游者作出说明，可以在合理范围内变更合同；旅游者不同意变更的，可以解除合同。（二）合同解除的，组团社应当在扣除已向地接社或者履行辅助人支付且不可退还的费用后，将余款退还旅游者；合同变更的，因此增加的费用由旅游者承担，减少的费用退还旅游者。（三）危及旅游者人身、财产安全的，旅行社应当采取相应的安全措施，因此支出的费用，由旅行社与旅游者分担。

2022-07-08

383人看过
不可抗力
解除合同的可行性与不可抗力因素

因不可抗力不能达到合同目的，可以解除合同。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力无法达到合同目的；（二）履行期届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务；（三）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内未履行；（四）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为的；（五）法律规定的其他情形。口头承诺能否解除合同口头承诺是可以解除合同的。可以通过法定解除或约定解除。法定解除是指在出现法定解除事由时，当事人可以向法院提出解除合同的申请，由法院判决解除合同；约定解除是在制定合同时就约定了解除条件，解除条件成就时，合同解除。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限

2023-07-02

56人看过

法律综合知识
法律视角下的不可抗力因素内容

一、法律视角下的不可抗力因素内容法律视角下的不可抗力因素内容包括地震、台风等自然因素；政府征收、征用等政府行为；或者罢工、骚乱等社会事件。对于因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，一般可以部分或者全部免除责任。根据《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、不可抗力免责义务有哪些？不可抗力免责义务有：1．通知义务，不可抗力事件发生后，一方因不可抗力原因不能履行合同的，应当及时向对方通报合同不能履行或者需要延期履行的部分原因，以便对方及时采取措施减少合同不能履行造成的损失；2．提供证明的义务，因不可抗力不能履行合同的一方，应当在合理期限内向对方提供不

2023-09-15

421人看过
不可抗力
旅游因不可抗力因素取消可以退钱吗

可以退钱，因不可抗力或者旅行社、履行辅助人已尽合理注意义务仍不能避免的事件，影响旅游行程的，旅行社和旅游者在解除合同时，组团社应当在扣除已向地接社或者履行辅助人支付且不可退还的费用后，将余款退还旅游者。一、怎样投诉旅行社不退钱遇到旅行社不退还保证金游客可以向旅游局，工商局，投诉，投诉电话12315。行政程序不好使，就司法程序，起诉，不过司法程序麻烦，建议行政程序，只要有证据。在参加旅行社组织的旅游前，一定要与旅行社签订旅游合同，明确双方的权利和义务。合同的内容应当符合旅行社条例规定，旅游者应对合同的条款仔细阅读，对于一些容易引发纠纷的事项要在合同中明确约定，避免日后因约定不明确而发生纠纷。二、旅游合同违约是可以要求要求赔偿吗可以。1、导游擅自改变活动日程，减少或变更参观项目，旅行社应退还景点门票、导游服务费并赔偿同额违约金。2、导游违反约定，擅自增加用餐、娱乐、医疗保健等项目，旅行社承担旅

2023-06-27

324人看过