建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么-法师兄

建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么

来源：互联网时间： 2023-06-24 09:43:09 253 人看过

拖延支付建筑工程价款的原因有：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备等；发包人变更计划，提供的资料不准确等；发包人未按照约定支付价款等。索赔依据是即将生效的《民法典》第八百零三条至第八百零五条。

一、违法分包合同如何处理

违法分包合同无效，但已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。

《民法典》第八百零六条规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。

二、工程总承包价款享有优先受偿权吗

工程总承包价款是可以享有优先受偿权的。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

申请劳动仲裁
建设工程发生纠纷索赔的依据

一、建设工程发生纠纷索赔的依据用工单位与劳务分包单位之间的合同争议，不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷，而属于民事合同关系，所以不能够申请劳动仲裁，应该通过法院诉讼途径解决。具体的纠纷处理方式：1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。二、当事人工作人员签证确认的效力如何认定当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的，依照其约定，除法定代表人外，其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力，但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外；没有约定或约定不明，当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的，对该当事人具有约束力，但该当事人有证据证明相对方知道或应

2023-06-15

341人看过
继续履行
建筑工程的索赔能索赔利润吗

建筑工程的索赔，在满足一定条件下，是可以索赔利润的。一般情况下，由于工程范围的变更，如计划外的工程、大规模的工程变更，和施工条件变化引起的索赔，可以索赔利润。一、承包人可以索赔的施工赔偿有哪些承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；2、工程设计变更导致工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。二、施工合同和房子买卖合同解除后怎么索赔建设施工合同解除后索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。《民法典》第五百七十七条规定，

2023-04-01

57人看过
工程监理
进行工程价款调整的是什么依据

法律咨询：进行工程价款调整和竣工结算的依据是什么？律师回答：工程量清单。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知

2023-04-27

462人看过
合同内容
合同索赔是什么以及原因

合同索赔是指一方违反合同义务造成另一方损失，损失方要求对方承担补偿或者赔偿，原因主要是合同内容变更、文件有缺陷、发包人或工程师违约、第三方原因、法律法规的变更。一、合同索赔是什么合同索赔是指合同一方违背了合同中相关约定或者没有履行合同义务而需要向另一方支付金钱。合同索赔的重要前提条件是合同双方存在对方的违约行为和事实且发生了应由对方承担的责任与风险导致的损失。它又可以分为费用索赔、工期索赔及费用工期索赔。合同当事人对合同执行过程中非己方的原因而受到的对合法权利的侵害以及由于侵害而造成损失均可要求合同的另一方对自己的损失予以补偿或者赔偿。二、合同索赔的原因合同索赔的原因有以下几点：1.合同内容变更随着性技术、新工艺的不断发展，业主对项目的要求也越来越高，使设计、施工难度不断增大，而且现场经常会发生不可预见的情况。2.合同文件（包括技术规范）缺陷有时合同进入实施阶段，才发现合同本身有难以弥补的

2023-06-04

193人看过

催款
工期拖延的原因与表现及后果是什么

与工期拖延问题紧密相关的实际上还是工程款支付问题，(承包人管理不善、人员、资金不足等单纯性问题不谈)。因为，从施工合同纠纷审理的情况来看，大部分工期拖延，承包人都以发包人没有及时按照约定支付工程款为理由。因为对工程进度款的付款方式约定的不明，或者约定也无法顺利执行，直接会导致工期的拖延。而承包人往往没有采取合法的手段处理，而是采取“磨洋工”的办法，一“拖”了之。反正你不给我钱，我就不干活，看谁着急。殊不知，这样一来，本来不是承包人责任的事情，也会转变为承包人的责任。根据《建设工程施工合同》通用条款的规定(因为通用条款一经签订，就是双方之间的法律，而这种约定是行业性的通用性约定，已经接近法律规定，所以笔者更愿意称之为“规定”而不是“约定”)，即使发包人没有按时支付工程款，承包人也必须以书面形式要求发包人工程师确认，工程师逾期不答复，视为确认。否则，只能视为工期没有受到影响而不予顺延。或者，因

2023-06-15

112人看过
强制执行
债务拖欠索赔依据是什么

债务拖欠索赔的依据是《民法典》和《民事诉讼法》，规定如果一方未按约定的期限还款的，需要支付逾期还款的利息；并且当事人可以依法向法院起诉，并在胜诉后申请法院强制执行。一、信用卡坐牢后还要还钱吗欠信用卡坐牢后还要还钱。具体内容如下：1、坐牢是不会影响民事义务的，但是如果信用卡债务还不上可以先还最低还款额；2、信用卡的欠款太多，没有能力还款会造成信用卡逾期，将会影响个人的信用记录并且产生逾期的费用，信用卡通常都是有最低还款额的规定是，还上最低还款数额，则剩下的债务可以再慢慢还清。也可以可以跟亲人朋友说明情况，借钱把信用卡还上，并且约定好具体的还款期限和还款利息。二、网上借贷不还的后果有哪些可以协商延长还款期限并支付逾期还款利息，如果协商不成或者协商后仍不能还钱的，债务人可能承担以下后果：1、债权人可以向被告住所地法院起诉，法院判决后还可以申请法院强制执行，法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名

2023-06-22

238人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔程序是怎样的,需要哪些证据

建筑工程索赔程序是怎样的，需要哪些证据一、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下：1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知;2)发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。建设工程施工索赔证据(1)招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投

2023-06-15

294人看过
合同转让
建设工程合同价款是以为依据的方式

一、建设工程合同价款是以为依据的方式建设工程施工合同根据合同计价方式的不同，一般情况下分为三大类型，即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。总价合同又包括固定总价合同和可调值总价合同;单价合同包括估算工程量单价合同和纯单价合同;而成本加酬金合同包括成本加固定百分比酬金合同、成本加固定金额酬金合同、成本加奖罚合同、最高限额成本加固定最大酬金合同。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本。现如今，建筑业一片欣欣向荣，包括现在与前景都是美好的，于是，越来越多的人投身建筑。当事人知道，建筑工程都有施工合同，按理来说，一切按照施工合同进行就可以，但是，有时还是会出现纠纷。而其实，建筑工程施工合同纠纷其实就和其他民事纠纷一样，总体来说，就四

2023-05-03

313人看过

合同无效
建筑工程合同无效的种类及法律依据

建筑工程合同无效情况包括承包人未取得资质、违法发包、转包、挂靠、分包、未进行招标或中标无效、违反招标投标效力规定、违反工程建设标准规定、低于成本价中标的以及未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证签订建设工程施工合同的情况。建筑工程合同属于无效情况的种类包括:承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级、存在违法发包、转包、挂靠、分包行为、建设工程未进行招标或中标无效、违反招标投标效力规定、违反工程建设标准规定、低于成本价中标的以及未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证签订建设工程施工合同的情况。违反工程建设标准规定的情况根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，违反工程建设标准规定的情况主要包括以下几种：1. 未按照工程建设强制性标准进行施工的；2. 未按照工程建设强制性标准进行设计的；3. 未按照工程建设强制性标准进行施工的；4. 未按照工程建设强制性标准进行施工的；5. 未按

2023-08-29

414人看过
建筑工程劳务
建筑工程劳务分包比例及法律依据

主体工程以外允许分包，在总承包合同里面约定可以分包的部分可以分，没有约定的，要取得建设单位的认可才可以分，但不得超过中标合同价的百分之三十。《建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。一、划分工程分包合同责任有什么1、工程分包合同划分责任的原则是：分包商应承担并履行承包商的责任；分包商不得与业主进行私下约定；分包商应当提供相应的履约保函；未经承包商同意分包商不得再次分包；承包商应保障分包商

2023-06-26

94人看过
不可抗力
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔1、建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(2)发包人未

2023-06-15

314人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔的程序是怎样的，索赔需要注意什么内容

一、建筑工程索赔程序1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14天内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔

2023-06-07

287人看过

业主
索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据

索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失，该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任，并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括：1.与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任；3.施工单位按合同规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔

2023-06-05

460人看过
工程合同纠纷
产生建筑工程合同纠纷的原因以及预防措施是什么

建筑工程合同纠纷原因1、合同条款不全、约定不明确2、缺乏法律意识、合同意识3、订立合同的形式不恰当4、当事人一方利用自身优势强迫对方接受一些较苛刻条件建筑工程合同纠纷预防措施遵循施工合同订立的规范我国的《建设工程合同》借鉴了国际上广泛使用的fidic土术工程施工合同条件，主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件：《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料一览表》、《工程质量保修书》。

2023-06-15

240人看过