施工变更及确认程序
来源:法律编辑整理 时间: 2021-12-22 10:04:32 70 人看过

一、施工变更及确认程序

在项目施工过程中,规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量增、减进行现场记录、确认、审核并形成书面记录的过程,为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。

二、建筑工程开工前的准备工作有哪些?

土方工程是建筑工程施工中主要工种工程之一,包括一切土(石)方的挖掘、填筑、运输以及排水、降水等内容。

土方工程具有工程量大,施工条件复杂,受地质、水文、气象等条件影响较大。因此,在组织土方工程施工前,应作好必要的准备工作,以确保工程质量。

1、应具备的技术资料

建设单位应向施工单位提供当地实测地形图(包括测量成果)、原有地下管线或构筑物竣工图、土石方施工图以及工程地质、气象等技术资料,以便编制施工组织设计(或施工方案),并应提供平面控制点和水准点,作为施工测量和工程验收的依据。

2、障碍物清理

对施工区域内的所有障碍物,如已有建筑物或构筑物、道路、沟渠、通讯、电力设备、地上和地下管道、坟墓、树木等,均应施工前进行拆除或妥善处理。

3、地表土层清理

凡是施工区域内,影响工程质量的软弱土层、腐殖土、大卵石、草皮、垃圾等应进行处理。

4、设置排水设施

在施工区域内应设置临时性或永久性排水设施。山坡地区在较高处(离边坡上沿5~6m)设置截水沟,以阻止地面雨水流入挖填区域内。

5、测量定位放线

根据规划部门测放的建筑界线、街道控制点和水准点进行土方工程施工测量及定位放线之后,方可进行土方施工。

6、修筑临时道路

施工场地内机械行走的道路开工前要修筑好,并开辟适当的工作面,以利施工。

7、了解现场的水文地质情况

对于山区施工,应事先了解当地地层岩石性质、地质构造和水文、地形、地貌等。如因土石方施工可能产生滑坡时,应采取措施。在陡峻山坡脚下施工,应事先检查山坡坡面情况,如有危岩、孤石、崩塌体、古滑坡体等不稳定迹象时,应作妥善处理。

8、其他准备工作

做好现场供水、供电、搭设临时生产和生活用的设施以及施工机具、材料进场等准备工作。

三、建筑工程分包合法的基本条件是什么?

建筑工程分包合法的基本条件如下:

1、建设工程的主体结构的施工必须由承包人自行完成,不得分包。承包人分包出去的只能是非主体结构工程的施工任务。

2、承包人可以将承包的部分工作交由第三人完成,但须征得发包人的同意。

3、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,承包人也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的形式分别转包给第三人。

4、分包人必须具有相应的资质。

5、分包只能发生一次,禁止分包单位将其工程再次进行分包。

6、分包人就其完成的工作成果与承包人向发包人承担连带责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月16日 02:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 施工工程量谁负责确认
    当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十条当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的,人民法院应予支持。第十一条当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。一、发包人没有签证的工程量怎么索赔因涉及变更导致建设工程的工程总量或者质量标准发生变化,当事人对
    2023-02-21
    202人看过
  • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
    施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,导致承包人无法施工,则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。其因发包人缺乏施工规划许可证、施工许可证或其他原因导致相关政府部门要求停工,停工期间应从工期中扣除。4、一般来说,发包人未按合同支付工程款,当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的,承包人有权停止工作,因此工期延误的责任由发包人承担。
    2023-08-08
    249人看过
  • 涉及确认合同效力能否变更调解
    涉及确认合同效力不能调解。调解适用于当事人双方同意,法律关系明确、事实清楚的案件。确认合同效力属于确认之诉,属于根据案件性质不能进行调解的案件,因此不得调解。一、离婚后调解需要律师吗?司法确认制度,就是双方当事人经过人民调解委员会调解达成协议,共同到人民法院,要求法院确认双方调解协议有效的一个司法程序。向法院申请司法确认,必须提交书面申请书,并且双方当事人都要到法院共同签字确认。离婚到法院,第一次调解的时候,可以要律师也可以不要,关键看当事人怎么选择。法院调解可以依当事人的申请开始,也可以由人民法院依职权主动开始。人民法院受理案件后,经审查,认为法律关系明确、事实清楚,在征得双方当事人同意后,可以进行调解。法院调解可以用简便方式通知当事人、证人到庭。当事人不能出庭的,经其特别授权,可由其委托代理人参加调解。二、起诉离婚立案后多久才会通知对方起诉离婚立案后符合起诉条件的应当在七日内立案,并通
    2023-06-19
    94人看过
  • 设计单位工程变更程序
    提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。一、工程变更的种类1、立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的果断措施。这种状况存
    2023-03-01
    440人看过
  •  土地变更所需的程序及须知
    土地变更需要的手续须知包括以下内容:1. 申请人需要填写变更土地登记申请书,并在申请中说明变更的依据和内容。2. 申请人需要提供相关证明材料,以便进行实地调查审核权属和地籍测量。3. 如果申请获得了通过审核,就可以更换土地证书了。总结:土地变更需要申请人提交申请书和证明材料,经过审核后才能更换土地证书。以下是如何改写土地变更需要的手续须知的内容:土地变更需要进行申请,申请人需要填写变更土地登记申请书,并在申请中说明变更的依据和内容。同时,申请人需要提供相关证明材料,以便进行实地调查审核权属和地籍测量。如果申请获得了通过审核,就可以更换土地证书了。 土 地 变 更 登 记 申 请 书 怎 么 写 ?土地变更登记申请书是土地登记机关对土地权利人因土地权利的转移、变更或者消灭而提出的申请。该申请书应当包括土地权利人的基本信息、申请的土地用途、土地位置、面积、权属来源、土地权利人、利害关系人的基
    2023-09-03
    120人看过
  • 施工合同如何变更名称及账号
    工程名称变更的,并不影响合同的义务,合同的当事人要合同的约定全面履行合同的义务。《中华人民共和国民法典》第五百三十二条,合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。合同的变更,以原合同关系的存在为前提,变更部分不超出原合同关系之外,原合同关系有对价关系的仍保有同时履行抗辩;原合同债权所有的利益与瑕疵仍继续存在,只是在增加债务人负担的情况下,非经保证人或物上保证人同意,保证不发生效力;物的担保不及于扩张的债权价值额。合同的变更原则上向将来发生效力,未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务不因合同的变更而失去法律根据。合同的变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。至于何种类型的合同变更与损害赔偿并存,应视具体情况而定。例如,基于情事变更原则而变更合同,不存在损害赔偿;因重大误解而成立的合同予以变更,在相对人遭受损失的情况下,误解人应赔偿相对人的损失
    2023-03-16
    479人看过
  • 变更或者是确认监护权是特别程序审理吗
    变更或者是确认监护权是可以运用特别程序来进行审理的;监护人不履行监护职责,或者侵害了被监护人的合法权益,其他有监护资格的人或者单位向人民法院起诉,要求监护人承担民事责任的,按照普通程序审理;要求变更监护关系的,按照特别程序审理;既要求承担民事责任,又要求变更监护关系的,分别审理。一、特别程序的规定是怎么样的?(1)在法律适用方面。首先适用民事诉讼法关于特别程序的规定,不能满足需要时,适用民事诉讼法的其他规定,如总则、普通程序,但反诉、和解等不能适用。如果其他法律规定了诉讼条款,也应当加以适用。(2)除选民名单案件或重大、疑难的案件由审判员组成合议庭审判外,均由审判员一人独任审判。(3)实行一审终审,所作判决和裁定,自送达之日起,立即发生法律效力,不准上诉。(4)审理过程中,如果发现本案属于民事权益争议的,应当裁定终结特别程序,并告知利害关系人按照普通程序或简易程序另行起诉。(5)依照特别程
    2023-03-20
    54人看过
  • 护照的变更加注情形及程序
    普通持有人有下列情形之一的,可向其户籍所在地县级以上公安机关出入境管理部门提出申请:(一)有曾用名、繁体汉字姓名、外文姓名或者非标准汉语拼音姓名,经公安机关出入境管理部门认定确有必要加注的;(二)公安部出入境管理部门认可的其他情形。办理普通护照变更加注,公安机关出入境管理部门应当要求申请人提交居民身分证、户口簿以及需要作变更加注事项的证明材料。
    2023-12-16
    223人看过
  • 施工方案变更
    (1)在投标文件中,承包商就在施工组织设计中提出比较完备的施工方案,但施工组织设计不作为合同文件的一部分。对此有如下问题应注重:①施工方案虽不是合同文件,但它也有约束力。业主向承包商授标前,可要求承包商对施工方案作出说明或修改方案,以符合业主的要求。②施工合同规定,承包商应对所有现场作业和施工方法的完备、安全、稳定负全部责任。这一责任表示在通常情况下由于承包商自身原因(如失误或风险)修改施工方案所造成的损失由承包商负责。③在它作为承包商责任的同时,又隐含着承包商对决定和修改施工方案具有相应的权利,即业主不能随便干预承包商的施工方案;为了更好地完成合同目标(如缩短工期),或在不影响合同目标的前提下承包商有权采用更为科学和经济合理的施工方案,业主也不得随便干预。当然承包商承担重新选择施工方案的风险和机会收益。(2)重大的设计变更经常会导致施工方案的变更。假如设计变更由业主承担责任,则相应的施工
    2023-04-23
    382人看过
  • 工程合同变更的原因以及工程合同变更包括哪些
    一、工程合同变更的原因工程合同变更的主要原因为:1.承包人原因:指承包人在施工过程中发现的设计与施工现场的地形、地貌、地质结构等情况不一致而提出来的工程变更。2.监理原因:监理工程师根据现场实际情况提出的工程变更和工程项目变更、新增工程变更等,或者是出于工程协调和对工程目标控制有利的考虑,而提出的施工工艺、施工顺序的变更。3.合同原因:原定合同部分条款因客观条件变化,需要结合实际修正和补充。4.环境原因:不可预见自然因素和工程外部环境变化导致工程变更。二、工程合同变更包括哪些工程合同变更的内容一般包括:1.设计变更;2.现场变更签证(现场变更分为甲方提出的变更和施工单位根据实际情况提出经甲方同意的变更);3.材料品种的变更;4.材料价格和涨跌;5.国家相关法规的政策性调等。三、工程合同变更需要满足的条件有哪些工程合同变更需要满足的条件有:1.存在变更的法定事由如果建设工程施工合同履行过程中
    2022-06-09
    355人看过
  • 变更强制措施的程序是怎样的
    犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人提出变更强制措施的申请,公安司法机关对变更强制措施申请作出是否批准决定的时限是3日,如果作出不同意变更强制措施的决定,应当告知申请人,并说明不同意的理由,决定机关即可书面告知,也可口头告知。刑诉如何变更强制措施刑诉变更强制措施的方式:依据我国《刑事诉讼法》的相关规定,检察院对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人经审查后发现不需要继续羁押的,可以建议变更强制措施;或公检法机关发现对犯罪嫌疑人、被告人采取强制措施不当以及法定期限届满,尚不能予以释放或解除强制措施的,应变更强制措施。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十七条犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后,应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。
    2023-08-13
    195人看过
  • 办理个体工商户名称变更的具体程序及流程
    一、办理个体工商户名称变更的具体程序及流程办理个体工商户名称变更的具体程序及流程:1.申请人持相关材料向经营地址所在地辖区工商所窗口提出申请,经受理审查员初审通过,开具《受理通知书》或者《申请材料接收单》;不符合受理条件的,在当场或者5个工作日内一次性告知申请人应当补正的全部材料。2.对申请人申请材料齐全、符合法定形式的,当场作出是否准予登记的决定并出具《登记决定通知书》;需要对申请材料的实质内容进行核实的,出具《企业登记材料需要核实事项告知书》,在10个工作日内作出核准或者驳回申请的决定。3.在10个工作日内,申请人可以凭《登记决定通知书》到发照窗口领取《个体工商户营业执照》。二、个体工商户营业执照注销需要多少天个体工商户营业执照注销需要的天数,没有明确规定。首先,要在地市级以上的报纸上刊登注销公告,申明公司要办理注销,不再经营。同时公司要成立清算小组,对其内部债权债务、税款、职工工资等
    2023-08-25
    490人看过
  • 股权确认要变更吗
    股权确认需要办理变更手续。依据我国公司法的规定,如果进行股权转让,股权确认后需要办理变更手续,公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并且变更股东名册。一、公司股权转让款收据是否需要公证公司股权转让款收据并不需要办理公证。《公司法》第七十一条第一款、第二款规定,有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。第七十三条规定,依照本法第七十一条、第七十二条转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。二、股权
    2023-06-20
    137人看过
  •  企业注册资本变更及审批程序
    公司增资流程包括签署股东协议等法律文件,到工商登记机关申请变更登记,提交变更登记所需材料,进行注册资本变更和股东变更。需提供验资证明或国有资产管理部门出具的《国有资产产权登记表》,并公告减少的次数。公司增资流程:1.签署股东协议等法律文件,并到原工商登记机关申请变更登记。2.提交变更登记所需材料:-公司加盖公章的申请报告。-公司委托代理人的证明(委托书)以及委托人的工作证或身份证复印件。-公司法定代表人签署的变更登记申请书。-股东会或董事会作出的增资扩股决议,涉及章程变更的应相应修改公司章程。3.注册资本变更:-提供有合法资格的验资机构出具的验资证明或国有资产管理部门出具的《国有资产产权登记表》。-如果注册资本减少,则需公告三次。4.股东变更:-重新提交公司章程、股东会决议、董事会决议、投资协议(股东协议书)和新股东的身份证或营业执照复印件。5、法律法规规定必须经审批的,国家有关部门的批准
    2023-10-30
    482人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 企业法人变更程序以及公司法人变更
      江西在线咨询 2021-11-13
      关于企业法人变更程序,首先要了解什么是企业法人。企业法人是一个法律概念,是指以盈利为目的,独立从事商品生产经营活动的社会组织。有限责任公司和股份公司都是企业法人。此外,根据日常生活习惯,人们往往将企业法人作为企业法定代表人的简称。在此,我只回答企业法定代表人的变更:第一,首先要审查拟任企业是否不能担任法定代表人。例如:一、不是完全民事行为能力的二、个人负债数额大、到期未清偿等情况。二、工商行政管理
    • 工程变更程序是怎样的, 工程变更要经过哪些程序
      云南在线咨询 2022-05-04
      工程变更的程序如下:1、提出工程变更申请报告。 2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。 3、监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。 4、建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。 5、建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工
    • 法人变更程序及法律规定
      四川在线咨询 2023-11-23
      强制变更法人属于违法行为,变更法人的经营地址、经营范围或者是法人名称,都需要经过股东会或者是董事会的同意。变更法人之后应当进行工商变更登记。
    • 专利权人变更流程, 专利权人变更程序以及专利权人变更程序是怎样的
      吉林省在线咨询 2022-02-08
      专利权转让需要提交专利权转让协议,转让方和受让方共同签字,同时向国家知识产权局提交相应专利的著录项目变更书,国家专利管理机关在专利公报上予以公告后,此项专利申请权或专利权的转让才正式生效。时长大概在1-2个月。专利权人变更程序(一)需准备的材料《专利权转让合同》和《著录项目变更申报书》。 1.填写《专利权转让合同》。 2.填写《著录项目变更申报书》。填写“著录项目变更申报书”,同时提供著录项目变更
    • 变更孩子监护人的程序及程序是什么?
      内蒙古在线咨询 2022-12-28
      监护的变更指监护人的更换。在监护关系存续期间,监护人可通过协商或法定程序而发生变更。 1、如果监护人是由具备监护资格的当事人协商确定的,那么当事人可经过重新协商变更监护人; 2、如果当事人对变更监护人协商不成的,可申请人民法院进行裁决。在指定监护的情况下,还要由原指定单位批准,当事人不能自行变更监护人; 3、夫妻离婚后,与子女共同生活的一方无权剥夺限制对方对子女的监护权,但抚养子女一方对孩子有犯罪