《工程建设监理合同》(2)-法师兄

《工程建设监理合同》(2)

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 09:40:34 166 人看过

＿＿＿＿＿（以下简称业主）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。

1．业主委托监理单位监理的工程（以下简称本工程）概况如下：工程名称；工程地点；工程规模；总投资；监理范围。

2．本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。

3．下列文件均为本合同的组成部分：

（1）监理委托函或中标函；

（2）工程建设监理合同标准条件；

（3）工程建设监理合同专用条件；

（4）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。

4．监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

5．业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。

本合同的监理业务自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开始实施，至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日完成。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿＿＿份，各执＿＿＿份。

业主：（签章）＿＿＿＿＿＿＿＿监理单位：（签章）＿＿＿＿＿

法定代表人：（签章）＿＿＿＿＿法定代表人：（签章）＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签于＿＿＿

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

工程监理
建设工程监理合同必须要备案吗,不备案会影响建设工程监理合同的效力吗

监理合同必须备案，这样监理单位才能备案，然后才能下施工许可证。具体要求：1、由建设单位进行工程监理合同备案，依据相关的规章制度开展工作;2、《建设工程委托监理合同备案表》必须是电子版面，备案编号可手写;3、在《建设工程委托监理合同备案表》上要加盖备案专用章，经办人要手签字;4、每月第一周上传本部门的监理合同备案汇总表到铁岭市住建委，第二周铁岭市住建委将全市监理合同备案表汇总后于网上公布，便于各部门及时掌握总监及其它监理人员从业情况;5、积极推广使用新版GF-2012-0202工程监理合同示范文体，准备来年全部使用新版本;6、监理合同一式三份，把计费额与取费额直接记录在合同中;在建设工程监理合同原件上(签证机关处)加盖备案专用章，并在监理合同侧面骑缝处加盖备案专用章。7、全市统一使用监理合同备案专用章。

2023-06-15

180人看过
工程监理
事项名称建设工程监理合同备案

一、主要法律依据(一)《中华人民共和国招标投标法》；(二)《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(住建部89号令)。二、所需要申请材料监理单位中标并办理完押证后，持以下材料申请：(一)省工商局印制的《建设工程监理合同》(可能每个省格式不一样)(二)准合同文本(6份)，不得使用打印合同；(三)《建设工程监理合同备案登记表》(1份)；(四)《中标通知书》(原件及复印件1份)；《建设工程监理项目班子证书代管登记表》(原件及复印件1份)；申请材料复印件必须加盖单位公章(再次复印无效)，原件核对后退回。(五)其他有关资料。三、办事部门：住建局质监站四、收费依据及标准：不得收费五、办理时限：法定期限20个工作日内，如果资料齐备，应当在1个工作日内办结。六、办理流程：1、受理：监理单位向县质监站申请办理建设工程监理合同备案手续，工作人员对收到监理合同备案申报材料在1个工作日内进行审查，按监理

2023-06-20

193人看过
业主
工程建设监理的性质

1、服务性工程建设监理既不同于承建商（装修公司）的直接生产活动，也不同于业主（客户）的直接投资活动，它既不是工程承包活动，也不是工程发包活动。监理单位既不向业主（客户）承包工程造价，也不参与承包单位（装修公司）的盈利分成。监理单位既不需要拥有大量的机具、设备和劳务力量，一般也不必拥有雄厚的注册资金。它只是在工程项目建设过程中，利用自己的工程建设方面的知识、技能和经验为客户提供高智能的监督管理服务，以满足项目业主（客户）对项目管理的需要。它所获得的报酬是技术服务性的报酬，是脑力劳动的报酬。工程建设监理是监理单位接受项目业主（客户）的委托而全面开展的技术服务性活动。因此，它的直接服务对象是客户，是委托方，也就是项目业主。这种服务性的活动是按工程建设监理合同来进行的，是受法律保护的。要不要为被监理方提供服务？在市场经济条件下，监理单位没有任何合同责任和义务为它提供直接的服务。但是，在实现项目总目

2023-06-07

225人看过
合同终止
工程建设招标设标合同合同条件（第2部分）五

索赔程序53.1索赔通知尽管合同另有规定，如果承包人根据合同条件或其他文件索取任何追加付款时，应在索赔事件首次发生后的28天内将其索赔意向通知监理工程师并抄报业主。53.2同期记录一旦发生53.1款规定的情况，承包人应保存该事件的同期记录，这对于他以后希望提出索赔而支持其索赔理由可能是相当必要的，在不必承认业主责任的情况下，监理工程师在接到53.1款中规定的通知后，应检查这些同期记录并指示承包人继续保留记录（由于是合理并对已提出索赔是重要的）。承包人应允许监理工程师查阅据本条规定承包人保持的所有有关资料并根据监理工程师的指令向其提供复印件。53.3索赔的证明在发出53.1款规定的通知后的28天内或监理工程师同意的合理时间内，承包人应送交监理工程师一份带有对索赔数额的详细说明和证实材料的帐单。在影响索赔的因素不断发生的情况下，这一帐单应看成临时帐单，承包人应按监理工程师合理要求的时间间隔，以

2023-06-04

275人看过

工程监理
枣庄市建设工程监理合同备案管理办法

各区(市)建设局、高新区建设规划局，各监理企业，各有关单位：现将《枣庄市建设工程监理合同备案管理办法》(试行)印发给你们，请认真贯彻执行。二〇〇九年六月九日枣庄市建设工程监理合同备案管理办法(试行)第一条为加强建设工程监理合同管理，规范监理市场行为，提高工程建设项目的投资效益和建设水平，促进建设监理行业健康发展，根据《建设工程监理规范》、《山东省工程建设监理管理办法》等有关规定，制定本办法。第二条在本市行政区域范围内进行建设工程监理合同备案、实施对建设工程监理合同备案的监督管理，适用本办法。本办法所称的建设工程监理合同备案是指建设工程监理合同签订后，工程所在地建设行政主管部门对所签订的合同文本进行的查验、存档等管理活动。第三条枣庄市建设委员会负责全市建设工程监理合同备案的监督管理，并具体负责市直建设工程监理合同的备案监督管理工作。各区(市)建设行政主管部门具体负责本行政区域内建设工程监理合

2023-06-10

259人看过
仲裁员
施工合同管理与建设工程

建设工程合同的生效要件包括主体合法，内容合法，形式合法。具体要求为，当事人应当具有民事行为能力，合同标的不属国家明令禁止买卖的物或法律、政策所不允许的行为，合同内容必须为当事人的真实意思表示，并且不是以欺诈手段或者其他非法方式订立。建设工程施工合同无效的后果1、合同中有关解决争议方法的条款具有相对独立性，不因合同无效而失去其效力。2、法律仅规定为承包人请求的应予支持，如果发包人请求参照合同约定支付工程价款是否支持，法律并未规定。在一次实际案例中，北京仲裁委员会某仲裁员认为只有承包人请求时才予以支持。3、因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”4、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

2023-07-06

339人看过
工程监理
工程建设监理进行的程序

工程量清单是建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量的明细清单(《计价规范》2.0.1条))。(1)编制工程建设监理规划;(2)按工程建设进度、分专业编制工程建设监理实施细则;(3)按照建设监理细则进行建设监理;(4)参与工程竣工预验收，签署建设监理意见;(5)建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理

2023-05-01

229人看过
工程监理
建设工程委托监理合同中委托人的权利包括哪些，建设工程委托监理合同的标的是什么

一、建设工程委托监理合同中委托人的权利包括哪些建设工程委托监理合同中委托人的权利包括：1.委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。2.委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。3.监理人调换总监理工程师需事先经委托人同意。4.委托人有权要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。5.当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到解除合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。二、建设工程委托监理合同的标的是什么建设工程委托监理合同的标的是合同所指向的权利义务关系，也即受托方对委托方的工程项目进行监理的委托关系。标的物不同于标的，它是指权利义务关系所指向的客体，即委托人所委托监理的工程项目。三、建设工程委托监理合同有什么特点

2023-06-23

493人看过

工程监理
基建工程监理聘用合同

甲方（聘用单位）：____________（以下简称甲方）乙方（受聘人）：______________（以下简称乙方）甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。第一条、合同期限、合同有效期：自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。?第二条、乙方工作岗位及职责：1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试

2023-04-23

386人看过
工程施工合同
(2) 建设工程施工合同包含哪三个部分？

1、合同协议书。主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。2、通用合同条款。3、专用合同条款，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。建设工程施工合同案由是什么根据《最高人民法院关于民事诉讼案由的规定》的规定，建设工程合同纠纷包括：（1）建设工程勘察合同纠纷（2）建设工程设计合同纠纷（3）建设工程施工合同纠纷（4）建设工程价款优先受偿权纠纷（5）建设工程分包合同纠纷（6）建设工程监理合同纠纷（7）装饰装修合同纠纷（8）铁路修建合同纠纷（9）农村建房施工合同纠纷《中华人民共和国建筑法》第十五条规定，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承

2023-07-03

362人看过
工程监理
修订建设工程监理监管办法；

（一）贯彻执行国家和本市有关工程建设监理的法律、法规和规章；（二）负责本市监理单位的资质管理；（三）负责中央各部门、军队系统所属监理单位和外省市监理单位，港、澳、台地区以及外国监理单位在本市从事监理业务的管理；（四）负责本市监理工程师的培训、资格审定和执业注册的管理；（五）负责工程建设监理招标投标工作的管理；（六）调解监理争议，调查处理重大监理事故；（七）检查处理违法的监理行为。建设工程监理是什么？1、什么是建设工程监理？建设工程监理也称工程建设监理，是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对项目实施或工程建设全过程进行监督和管理。目前，我国监理工作一般仅限于工程建设项目的施工阶段。2、建设工程监理有什么特征？（1）服务性。（2）专业性。（3）独立性。（4）公正性。3、为什么要设立建设工程监理？通过工程监理

2023-07-16

440人看过
工程监理
建设工程监理的管理机构

建设部的主要职责：(一)起草并商国家计委制定、发布工程建设监理行政法规，监督实施;(二)审批甲级监理单位资质;(三)管理全国监理工程师资格考试、考核和注册等项工作;(四)指导、监督、协调全国工程建设监理工作。项目监理人员（一）、项目监理机构人员的配备1、项目监理机构人员的构成项目监理机构人员的组成，随着项目的监理阶段而异：A.总监理工程师、专业监理工程师和必要的辅助工作人员；B.总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员、专职或兼职的安全监督员、合同管理员、资料管理员，必要的辅助工作人员。2、项目监理机构人员配备的基本原则（1）项目监理机构的监理人员应专业配套，数量满足工程项目监理工作的需要。（2）项目监理机构监理人员的配备，要以保证监理工作的质量为前提。（3）项目监理机构的监理人员的专业技术职称的结构应合理。总监理工程师应具有高级专业技术职称；专业监理工程师应具有中级以上专业

2023-05-01

212人看过

工程造价
建设工程委托监理协议

的，甲方必须给予相应的补偿。三、乙方的权利义务（一）权利1、有权协助甲方确定本工程改建施工方案、确定施工单位及签订施工合同。2对工程设计中的技术问题，有权向甲方提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得甲方的同意。如发现工程设计不符合设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正。3、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告。4、代表甲方与政府有关部门进行交涉，办理本工程的各项手续。5、征得甲方同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在于24小时内向甲方书面报告。6、工程上使用的材料和施工质量的监督权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用

2023-06-10

159人看过
工程监理
2023建设工程监理合同备案的办理流程是怎样的

建设工程监理合同备案的办理流程是怎样的(一)受理合同备案窗口凭市招标办开出的《建设工程项目监理办证联系单》，接受监理合同备案申请单位(申请人)的备案申请。(二)收集审查资料1、监理合同(监理合同正副本不少于4份)2、实行招标委托的中标通知书；(核验原件，提交复制件)3、实行招标委托的要提交廉政协议书4、项目监理委托书(只核验原件)5、项目总监的资格证书(只核验原件)6、监理单位资质证书副本(只核验原件)(三)填写审查备案表填制《监理合同备案表》，监理合同备案申请人可事先在下载中心下载填制《监理合同备案表》，也可以在办理合同备案时由工作人员发放直接填制《监理合同备案表》。(四)审查合同约定依据《建设工程项目监理办证联系单》、中标通知书、对监理合同签订的单位名称、合同价款、监理范围、过程、工期及签订日期进行审查。符合要求，即时办理备案手续。不符合规定要求的，应现场予以指出，并提出整改(修改)意

2023-06-12

365人看过