工程变更索赔有效期
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-02 16:11:02 191 人看过

工程变更索赔有效期是14天。法律规定,在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。

一、未按时支付工程款是否要承担违约责任

未按时支付工程款要承担违约责任。发包人未按照工程建设合同约定向承包人支付工程价款的,构成违约,承包人可以依法向人民法院起诉。对于承包人完成工程建设后,要对工程进行竣工验收,验收合格的,发包人就要按约定对工程价款进行结算,向承包人支付工程价款。

二、发包人有哪些权利义务

1、发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查;

2、发包人收到隐蔽工程的检查通知后没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

3、建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收;

4、建设工程竣工验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程;

5、建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用;

6、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建;

7、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用;

8、因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用;

9、发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

三、合同竣工日期什么意思

竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要,关于竣工日期的确定,国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月21日 01:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程施工相关文章
  • 公路工程变更索赔的原因是什么
    一、公路工程变更索赔的原因是什么?根据发生的原因不同,分六种情况:1、外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2、不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3、工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4、价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5、工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。6、其他:合同约定的其他索赔条款。二、公路工程索赔程序是怎样的?1、首先,索赔事件发生时,承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书,并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称),索赔事件发生的依据,索赔费用估算。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存,当时记录包括事件发生
    2023-06-04
    228人看过
  • 工程变更造成损失时应如何索赔?
    工程复杂且施工周期长,在工程初期设计的施工计划或建设材料可能不符合实际施工的需要,因此经常出现工程变更的情况,工程变更后的费用承包方能否向发包方索赔,又如何索赔呢?1、承包方可以对合理的工程费用索赔承包方为了确保工程质量,即使没与发包方商量,也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更,例如:增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项,除非双方另有约定,这部分的内容属于发包方应承担的费用,承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。2、因承包方的原因所导致的损失,发包人可以索赔(1)承包方如果不是基于工程的需要而自作主张变更工程内容的,或恶意扩大发包人损失的,则因其违反双方约定的事项或欺骗发包人,应承担赔偿责任,发包方甚至还可以主张因承包方单方面的工程变更导致建设合同目的无法实现而解除合同。(2)实践中,常常会出现发包人为了节约成本、缩短工期而违法向承包人发出工程变更
    2023-06-07
    401人看过
  • 工程变更的索赔时间是什么时候
    索赔期限越短,承包商的管理水平越高,对承包商不利。国际工程承包施工的实践经验证明,从开工之日起,每个工程的造价都在不断变化。随着工程量和工期的变化,大部分工程造价都在增加。在完成日期之前,可以形成固定值。具有一定规模的土建工程承包施工,其最终工程造价几乎不是其中标合同金额中的工程造价。在大多数情况下,会导致最终合同金额的增加,只有少数工程结算费用低于中标价合同价格。这是因为,在所有的土建工程中,不可避免地会出现数量、设计变更、新(减)工程、基础变更等问题的变化,导致工程造价相应的变化。表1显示了南亚国家一些项目的中标价格和最终竣工成本之间的比较。从表中可以看出,无论国际承包项目规模大小,项目最终竣工后的成本都不同程度地大于中间标时的投标价格,一般增长20%左右。增加的幅度与工程合同的规模没有直接关系,而是与工程原设计工作的细节和质量、工程现场条件的变化、不可预见的因素以及业主的意愿有关。第
    2023-05-07
    183人看过
  • 机电工程项目合同的变更与索赔
    1)《建设工程施工合同文本》规定的工程索赔程序(1)索赔事件发生后28天内,承包人向工程师发出索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后,8天内,向工程师提出费用补偿和(或)工期补偿的索赔报告及有关资料;(3)工程师在收到。索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求进一步补充索赔理由和证据;(4)工程师在收到索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未提出进一步要求,则可视为索赔已经成立。2)FIDIC合同条件规定的工程索赔程序:(1)承包商觉察索赔事件28天内发出索赔意向通知;(2)承包商觉察索赔事件42天内发出详细的索赔报告;(3)承包商应当在索赔事件产生影响结束后28天内,递交一份最终索赔报告;(4)工程师收到索赔报告42天内作出反应。3)合同依据计价方式不同分为:总价合同,单价合同和成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。不可调值总价合同适合于工期较短(一般不超过1
    2023-06-10
    197人看过
  • 建筑施工合同变更索赔
    一、案情介绍1、签订合同:一九九九年九月一日,某电建公司(以下简称电建公司)与某电厂公司(以下简称电厂公司)签订了《发电厂工程施工承包合同》,合同约定,发包方将合同承包范围内的建筑及设备安装工程发包给电建设公司,电建公司依照施工合同和图纸履行了施工义务,电厂公司依约向电建公司支付工程价款。合同约定合同价款包死价,即承包范围内的工程项目和费用项目,按批准概算确定的工程项目和费用项目的概算价8762万元作为合同价。2、履行合同:合同签订后电建公司严格按照电厂公司提供的施工图设计全面履行了施工义务,并按约定将建成且经验收合格的两台机组分别移交给了电厂公司投产使用。3、结算争议:电建公司与电厂公司合同约定的概算价是当时双方当事人确定包死合同价的依据,从而也确定了概算价下的合同承包范围内的实物工程量。但在合同的实际履行过程中,电厂公司所提供的施工图设计与签订合同时初步概算设计的工程量存在根本的区别,
    2023-02-15
    205人看过
  • 工程变更引起的索赔包括哪些情形
    一、工程变更引起的索赔包括哪些情形?根据发生的原因不同,分六种情况:1、外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2、不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3、工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4、价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5、工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。6、其他:合同约定的其他索赔条款。二、工程索赔程序是怎样的?1、首先,索赔事件发生时,承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书,并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称),索赔事件发生的依据,索赔费用估算。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存,当时记录包括事件发生时
    2023-06-04
    154人看过
  • 工程变更提出的索赔需要什么证据
    工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工.6.物价上涨,法规
    2023-06-15
    95人看过
  • 医疗事故索赔有效期限有何变化?
    一般来说,医疗事故已经过去3年的,不能再索赔。发生医疗事故争议,当事人申请卫生行政部门处理的,要提出书面申请。申请书要写清楚申请人的基本情况、有关事实、具体请求及理由等。当事人申请卫生行政部门处理的,需要提出书面申请。申请书要写清楚申请人的基本情况、有关事实、具体请求及理由等。医疗事故的常识医疗事故,是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。确定是否为医疗事故目前需要医疗事故鉴定委员会鉴定才能认定。2、医疗事故的等级根据对患者人身造成的损害程度,医疗事故分为四级:一级医疗事故:造成患者死亡、重度残疾的;二级医疗事故:造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的;三级医疗事故:造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;四级医疗事故:造成患者明显人身损害的其他后果的。3、医疗事故鉴定首先是医疗事故
    2023-07-08
    497人看过
  • 变更合同价款和工程索赔的程序是如何的
    变更合同价款的调整应按下列原则和方法进行:1、合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款;2、合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款;3、合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。变更价款的程序是:1、变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后调整合同价;2、若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;3、监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14天后该报告自动生效。建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况
    2023-04-27
    111人看过
  • 工程变更造成损失,可以索赔哪些费用
    因发包人原因导致工程变更的要赔偿根据民法典规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。通常具体而言,承包人都可以就工程变更,要求赔偿以下费用:1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。但需要注意的是,承包人能要求的赔偿费用,是需要根据其实际损失来确定的,不限于上述陈述的集中。总之,只要承包人由于发包人
    2023-06-15
    234人看过
  • 工程索赔管理的有效方法
    1.应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2.在处理索赔事件时应进行时效检查。3.应分清责任,严格审核费用。4.应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。企业风险管理如何进行首先,要进行风险管理就要明确风险管理的目标是什么?企业内部的风险管理部门,包括风控部门、审计部门以及法务部门、财务部门、人力资源部门等各部门将自己部门所在风险目标予以明确化,从而构成了企业的总的风险管理目标。其次,企业各部门在确定各自部门的风险管理目标的时候要以企业本身的业务特性和经营状况、所属行业并结合实际发展状况和国内外环境来确定风险管理目标,不可脱离实际状况,确立无法实现或者不切合实际的风险管理目标。再次,在企业确定总体的风险管理目标后,就要对风险管理目标
    2023-07-20
    458人看过
  • 工程工期索赔有时间限制吗
    一、工程工期索赔有时间限制吗工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的,或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条,规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23.1条,规定的索赔时限也是28天,同时,还进一步规定,承包人未在28天内提出索赔请求的,即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定,也常见于承发包双方签订的施工合同之中。索赔程序:1.提出索赔要求当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。2.报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。
    2023-06-07
    132人看过
  • 工程索赔过了期限还能索赔吗
    人民法院不得主动适用诉讼时效规定,所以工程索赔过了诉讼时效的,仍然可以向法院起诉,但义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的,不得请求返还。工程索赔超过期限如何追溯由于法院不能主动适用诉讼时效,所以即使工程索赔超过期限也是可以进行起诉的,但对方可以提出不履行义务的抗辩。《中华人民共和国民法典》第一百九十二条诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。《中华人民共和国民法典》第一百九十三条人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。《中华人民共和国民法典》第一百九十二条,诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的
    2023-07-23
    470人看过
  • 工商变更股东会决议有效期
    一、工商变更股东会决议有效期公司法没有规定股东会决议有效期。如公司章程和股东会决议(包括以后的股东会决议),没有对股东会决议有效期作出约定或规定,就应当认为长期有效。法律规定:《中华人民共和国公司法》第二十二条,公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记二、工商局股东变更流程首先老股东要将手上的股权转让给新股东,然后和新股东从转让股权当天开始计时,三十天内到工商局申请变更登记。具体流程如下:(一)首先
    2023-04-13
    136人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 工程变更索赔管理办法中的索赔技巧有哪些
      澳门在线咨询 2023-03-03
      工程变更索赔管理办法中的索赔技巧有:及时捕捉和利用索赔机会;加强合同管理,积累真实有效的索赔证据;合理的计算方法,适当的索赔额;力争单项索赔,避免一揽子索赔;搞好合同双方关系,掌握谈判艺术。
    • 建设工程项目变更可以索赔吗?
      上海在线咨询 2023-03-09
      建设工程项目变更,如果是擅自变更,属于不履行合同义务或者不按约定履行的,则当事人可以索赔。如果是经当事人之间协商一致变更工程项目的,则不可以索赔。
    • 项目施工过程中工程变更索赔处理条件有什么
      江苏在线咨询 2023-11-18
      1、取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。 2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。 3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。 4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。 5、为完成工程需要追加的额外工作。
    • 建筑工程设计变更是否可以索赔
      海南在线咨询 2022-01-06
      你这里说的有关政策是一个很模糊的条款,严格从法律上来说,政策不是法律,法律不是政策,但我个人认为,你这里的政策指中国现行的有关法律法规。 回到你们的实际情况,由于设计变更(施工单位应为乙方吧),导致双方无法达成合作事项,所以,一方应赔偿另一方因些所受到的损失,当然,乙方得举证。 向你们这种情况,乙方没有进场,损失是有限的,只是为履行合同进行准备而发生的一点支出,并且还得证明是为这个项目专门开支的。
    • 工程变更索赔程序是什么,有没有相关的法律规定
      天津在线咨询 2023-09-02
      在这个工程变更索赔处理程序中,更多的是由承包方与发包方的共同协议,除大陪分的必备协调外还可以根据工程情况变更而异。当然,如果在协议不成功的情况下是可以移交相关司法,交由司法法律来判断,怎样合情合法,履行双方的责任