承包“三边工程”应怎样避免工期罚款
来源：互联网
时间： 2023-06-15 14:26:16
260 人看过
法律咨询：
承包“三边工程”如何避免工期罚款的咨询
我公司承接了某工程，甲方要求在某庆典日前竣工，否则我公司要支付合同总价10%的违约金。甲方边提供设计图纸，我公司边施工。由于施工图纸不能及时提供、甚至不时修改调整，施工人员常常处在停工、怠工中，我公司应该怎么办?
律师回答：
首先，贵公司可以修订进度计划，将施工图纸的提供作为每项工程开始的前置条件，报监理单位审批，作为要求甲方提供图纸日期的依据。其次，某项工程开始前甲方未提供图纸的，贵公司应该书面催促甲方提供。再次，如果合同没有特别约定，甲方经过催促后仍未提供施工图纸的，贵公司应该在此后14日内书面向甲方申请顺延工期及要求甲方补偿停工损失，并最好每隔14天申请一次，直到甲方提供图纸。如此，贵公司不仅可以避免承担工期拖延的责任，还可能获得图纸拖延期间的停工损失补偿。
相关法律知识：
《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定
第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。
第十六条建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。
建筑工程的招标投标，本法没有规定的，适用有关招标投标法律的规定。
第十七条发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。
承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程。
第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。
发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
怎样才能避免工程款纠纷
91人看过
-
应对承包商逃避工程款的措施
147人看过
-
如何避免工程被转包
340人看过
-
怎样避免或应对无故旷工？
408人看过
-
如何避免建设工程承包合同无效？
156人看过
-
继承人应怎样避免继承纠纷
167人看过
律师服务
热门律师推荐
更多罚款相关文章
-
工程承包为避免出现合同无效的情况建设工程承包方应注意的问题有：1、应在取得的资质等级范围内承包建筑工程，否则将导致合同无效；2、将本企业的施工资质借给没有资质的实际施工人使用，也将导致合同无效；3、建设施工企业应尽量避免转包、违法分包的行为。建设工程承包方式是什么建设工程承包方式如下：1、建设工程总承包，建设工程总承包是指受业主委托，按合同约定对工程进行勘察、设计、采购、施工、试运行等全过程或几个阶段的企业承包；2、建设项目独立承包，是指发包人分别与勘察人、设计人、施工人员签订勘察、设计、施工合同；3、建设工程联合承包。建设工程是指为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设施的统称。《中华人民共和国建筑法》第四十三条，建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。2023-07-06238人看过 -
罚款1、按我们的劳动法规定，加班必须是出于自愿的。也就是说，按正规程序公司在安排员工加班时必须制作一份员工自愿加班申请表，经员工签字确认后才能算是员工自愿加班，如果员工不愿意加班企业不可以强制性安排其加班，如果他强迫你加班就可以算是企业强迫性劳动。2、至于你不加班被罚款更是企业的不是呀，你可以通过劳动局进行协调，不过这样一来如果你是计时制工人那就麻烦了，他以后都不安排你加班，那你的收入就会少很多。因为你要麼不告诉他，告他就不要想还在那个企业做。如果员工不愿意加班可以不加班吗可以的。1．一般情况下劳动者可以拒绝加班。2．用人单位由于生产经营需要，延长工作时间，应当与工会和劳动者协商，征得工会和劳动者同意。并且一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。因此，劳动者有权拒绝加班。3．具有下列情形之一的2023-07-04215人看过 -
工程承包实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施工人主张权利的主渠道和主导方向。《中华人民共和国民法典》第807条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。一、承包人的责任义务建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。2、接受发包人的监督。3、确保建设工程质量达到合同约定的标准2023-03-02337人看过 -
农民工包工头和建筑方因工程款拖欠已进行协商,但未能达成一致解决方案。工人可采取法律手段来解决问题,包括到工程所在地或被告所在地人民法院起诉。诉讼时效为2年,从知道或知道拖欠行为开始计算。工人应尽量提供施工合同、竣工结算文件等证据。起诉时可申请财产保全,保障案件判决的顺利执行。各承包商可向清欠主管部门和有关部门投诉,也可与承包人补充协议或签订偿还协议等方法,中断诉讼时效。由于工程款拖欠，包工头和建筑方已经进行了协商，但是没有达成一致解决方案。在这种情况下，工人可以采取法律手段来解决问题。1、可到工程所在地或被告所在地人民法院起诉，辖区法院应为区或县人民法院。2、拖欠工程款属于民事纠纷，拖欠只负责农民工工资，应支付工程款之日起2年内向法院起诉。不合理可以直接起诉建设部门，但应尽量提供施工合同、竣工结算文件。3、起诉时尽量申请财产保全，检查被告名义账户，保障案件判决的顺利执行。工程借款的诉讼时效为2年2023-11-11230人看过
-
一、在签订建设工程承包合同前应当注意的问题签订建设工程承包合同前：在签订合同之前，承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解，必要时要做详尽的调查。只有在工程合法、相关手续完备及发包人资信情况良好的条件下，承包人与之签订建设工程承包合同，其合法权益才能得到最大限度的保障。包括了解发包人的主体资格，即其是否依法取得企业法人营业执照及相应的经营资格，是否具有签订和缔约资格。再次了解工程是否是依法批准的合法项目，相关手续是否齐全。最后了解发包人的资质情况、社会信誉、财务状况如施工所需资金是否已经落实或可能落实等。二、签订建设工程承包合同过程中需要注意的问题第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。第2023-04-2761人看过 -
法律综合知识公司的罚款和扣除工资的规定被认为无效,员工可以通过劳动仲裁或法院申请支付令要求支付。如果公司因此造成员工离职,员工还可以在离职后要求支付经济赔偿金。根据公司的规定,如果员工迟到,将会被罚款50元;如果员工旷工,将会被扣除500元工资。即使员工手册或规章制度中有所规定,这些规定也将被视为无效。因为罚款只有我国的执法机关才是享有的权利，如果你因此去罚款克扣员工工资，这属于没有足额支付劳动报酬，员工可以通过劳动仲裁或法院申请支付令，要求支付。甚至如果因此造成员工离职的，员工还可以在离职后要求支付经济赔偿金。公司规定罚款和旷工处罚的有效性根据我国《劳动法》和《劳动合同法》的相关规定，公司可以对员工进行罚款和旷工处罚。然而，这些处罚措施的有效性在实践中存在争议。一方面，许多员工认为，公司单方面制定和实施罚款和旷工制度，缺乏法律依据，属于滥用职权；另一方面，部分员工则认为，这些处罚措施在某些情况下具有2024-03-12102人看过 -
工程承包总承包，即一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。分承包，简称分包，是相对总承包而言的。独立承包，指承包单位依靠自身的力量完成承包任务，而不实行分包的承包方式。一、工程承包模式有哪些承包单位与建设单位之间，以及不同承包单位之间的关系不同，地位不同，也就形成不同的承包方式，常见的有以下几种：第一、总承包，即一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。第二、分承包，简称分包，是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程或某种专业工程，在现场上由总包统筹安排其活动，并对总包负责。第三、独立承包，指承包单位依靠自身的力量完成承包任务，而不实行分包的承包方式。通常仅适用于规模较小、技术要求比较简单的工程2023-02-20180人看过 -
合同条款怎样避免工程索赔事件的发生，本文介绍避免工程索赔事件发生的方法。范例L公司向A公司发包建设项目，在施工中，委托了某工程师对工程进行监理。在监理中，由于工程师的疏忽大意和玩忽职守，导致放线错误，工程返工;图纸交付迟延，工期延长。工程结束后，A公司向L公司提出了索赔。在证据确凿的情况下，L公司不得不作出了赔偿。在赔偿后，L公司对工程师进行了一定惩罚。工程师在工程建设中，为预防索赔事件，主要做到：(1)为防止合同文件内容出错，工程师必须精心研究合同文件内容并解释与修改合同文件，帮助承包人加深对合同文件的理解与自觉执行。(2)应在合理的时间内发生承包人要求的任何图纸和指示，不使工程因图纸延迟发出而受阻。(3)工程师要负责提供给承包人放线所需的参考点、基线与高程，要以书面形式提供这些资料，使放线资料准确，不致因此出错而造成返工。(4)在施工中如发现化石、文物等，为保护文物或帮助处理化石而使承包人延误2023-06-05366人看过
-
合同内容一、签订建设工程合同的风险在签定合同中尽量避免承担风险的条款，在履行合同中采取有效措施，防范风险发生是十分重要的。在实际建设工程中，由于合同人员素质不高或由于市场竞争激烈，承包商急于拿下此工程而做出一些不适当的让步等原因，导致签定的合同存在风险，主要表现在以下几个方面：(一)合同中已明确规定乙方承担的风险(二)合同条文不完整，隐含潜在的风险(三)合同中仅对一方规定了约束性条款的不利合同风险二、怎样避免建设工程合同的风险(一)签定有利的工程合同合同风险是属于不确定事件，可能发生，也可能不发生。但任何承包工程的乙方都愿意签定一个对自己有利的合同，减少工程施工中的风险损失，获得更多的利润。对于承包工程的乙方来说，对自己有利的合同，可以从以下几个方面进行定性的评价：1、合同的条款、内容要完整、全面。对自己比较有利或比较优惠的条款都已明确表达，不会使对方发生误解。2、合同价格较高，如在正常管理状态下2023-03-2363人看过 -
工程承包一、工程承包如何合法避税？1、建筑材料要想在工程上进行避税，那么利用建筑材料是必须的。企业可以先设立一个个人独资企业来作为工程的采购平台，然后再由个独来采购建筑材料和设备，然后供应给工程建筑企业，这样就可以起到合理避税的作用。2、享受优惠政策现在我国不同地区的税收优惠政策都是不一样的，特别是一些经济特区、开发区地区以及西部大开发地区等，这些地区的税收优惠都很优厚。企业可以直接通过一些靠谱的税筹平台，无需注册新公司，就能享受到比安财穗在各地对应的核定税收优惠政策，合法合规的将企业所得税、分红税、个税等综合税负降至3%。3、灵活用工在做工程建筑上，最需要的就是大量的施工人员，通过当下比较受企业欢迎的灵活用工平台进行便捷操作，将公司员工中不想交社保或者不需交社保的这部分员工，转变为灵活就业的形式，省去企业因不缴纳社保而引发的一系列税务问题节税避税的同时，也解决了员工不愿重复缴纳、不需要缴纳或想将2023-04-13429人看过 -
贷款逾期1、自动还款，将自己的工资卡与还款账号绑定，每个月按时足额还款，这样可以杜绝一些因为忘记还款导致的贷款逾期现象。2、提前申请贷款展期。如果自己真的没有钱还款，这个时候还有一个补救措施就是联系提前30天联系银行申请贷款展期，减少每期还款额、延长还贷时间，这可以帮你渡过眼前的还贷难题。一、银行贷款逾期未还有哪些后果1产生罚息，加收50%的利息2.产生不良信用记录，影响今后的贷款和办理信用卡3.无法享受贷款优惠，甚至已申请不到贷款4.拉近黑名单，子女无法上重点学校5.影响个人职业生涯6.银行发律师函，到法院起诉7.判决下来后，会强制执行8.情节严重者将受到法律制裁二、贷款时应当注意什么1.借款理由：贷款人在申请贷款的过程中，贷款理由应该坦诚并且清晰，详细的写出贷款的用途以及个人还贷方面的优势。例如：良好的个人信用记录。2.借款金额：贷款人在银行申请贷款的金额不宜太高，因为金额越大，失败的可能性也2023-06-22102人看过 -
欠款工程拖欠款如何避免：1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈，一些承包企业很难揽到工程，所以对工程项目格外珍惜，这容易形成一种志在必得的心理，这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视，则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到位及监管情况等等。2、审查建设手续。有些建设工程项目未经有关部门审批或者建设方的建设意图超越审批范围，如果承包方不问青红皂白匆忙承建此工程很可能陷于困境，为以后索要工程款造成障碍。例如，规划部门规划建五层，而发包方却想建到五层以上，这样，如果承包方按发包方意图建设，建设过程中很可能遭到规划部门勒令停工，承包方势必进入僵局。再如，规划部门规划建五层，这样，如果2023-03-15443人看过
-
格式合同第一，慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日益激烈，一些承包商很难接管项目，所以他们特别珍惜项目，这很容易形成一种必得的心理。这种心理促使对合作伙伴诚信调查的忽视，往往会导致工作拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴非常重要。合作伙伴的信用能力对承包企业的权利实现至关重要。因此，我们必须了解合作伙伴的情况，主要包括合作伙伴的股东构成、企业声誉、是否有违约记录、对外负债、主要固定资产现状、项目资金来源、到位和监管等。二、审查建设程序部分建设项目未经有关部门审批或建设方建设意图超出审批范围。如果承包商不要求匆忙建设这个项目，很可能会陷入困境，给以后索要工程款造成障碍。比如规划部门规划建五层，发包人想建五层以上。这样，如果承包人按照发包人的意图建造，在建设过程中很可能会被规划部门勒令停工，承包人必然会陷入僵局。再比如，规划部门规划建设五层，这样，如果承包商按照发包商的意图将建筑建设到五层以上，工程事后被城2023-02-04186人看过 -
受益人买了保险后没有及时告诉家人或者受益人的情况，并非个别。有的客户是一时疏忽或确实忘了告诉家人;有的客户误认为保险是自己的事，无需告示别人;甚至有人把买回的保险混同于个人的“小金库”。相关法律知识：这样会给客户及其家人尤其是直接受益人造成经济损失。一旦客户长期不在当地或出意外，保险就容易过期失效，人寿类保险更是如此。即使有的保单被家人发现时仍然在有效期内，也会给理赔取证造成难度，使理赔大打折扣。如果是财产保险，其有效理赔期会更短，以致于一旦在客户家人不知道的情况下很容易错过理赔时效。因此，提醒已经购买了保险的客户，买了保险千万别忘了告诉家人。客户无论买了什么保险都应该及时并如实地告诉家人，将保单放在家人都知道的地方。当然，作为基层保险部门及营销人员，给客户提出将保单情况告诉家人的要求，并经常保持联系包括做好售后服务工作也是至关重要的。2023-06-15232人看过
#治安处罚法
北京
律师推荐
展开
#罚款
词条
受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。但是，有下列情形之一的，人民警察可以当场收缴罚款： (一)被处五十元以下罚款，被处人对罚款无异议的。 (二)在边远、水上、交通不便地区，公安机关及其人民警察依照本法的... 更多>
#罚款
最新文章
-
2024-01-29 -
2024-01-29 -
2024-01-27 -
2024-01-27 -
2024-01-25
#罚款
相关咨询
-
如何避免工程被转包江苏在线咨询 2022-05-29其实查一下现场管理人员就知道了。比如工程转出去了，原来的承包商最多派几个人看着，你不事先通知承包商，直接去检查那些施工员、预算员、仓库等等的人的身份信息。总结就是: 1、查资质; 2、查总分包合同; 3、查人员; 4、差材料供应; 5、查设备; 6、查工程现场管理资料。所谓转包是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以 -
工程款纠纷如何避免江苏在线咨询 2022-10-14工程款纠纷如何避免： 1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈，一些承包企业很难揽到工程，所以对工程项目格外珍惜，这容易形成一种志在必得的心理，这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视，则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债
-
工程拖欠款该如何避免？河北在线咨询 2022-11-03工程拖欠款如何避免： 1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈，一些承包企业很难揽到工程，所以对工程项目格外珍惜，这容易形成一种志在必得的心理，这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视，则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债 -
如何有效避免拖欠工程款?湖南在线咨询 2021-11-15第一，慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日益激烈，一些承包商很难接管项目，所以他们特别珍惜项目，这很容易形成一种必得的心理。这种心理促使对合作伙伴诚信调查的忽视，往往会导致工作拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴非常重要。合作伙伴的信用能力对承包企业的权利实现至关重要。因此，我们必须了解合作伙伴的情况，主要包括合作伙伴的股东构成、企业声誉、是否有违约记录、对外负债、主要固定资产现状、项目资金来源、到位和 -
个人承包工程如何避税香港在线咨询 2023-02-05个人承包工程之后就需要缴纳相应的税费，如果想要合理的避税就可以从建筑材料，以及还有国家给予的优惠政策，再者就是灵活用工上面进行合理、合法的处理，避免承担起法律的责任。
