工程施工发生索赔的原因大致有哪些方面
来源:互联网 时间: 2023-06-15 15:30:57 203 人看过

据国外资料统计,施工索赔无论在数量或金额上,都在稳步增长。如在美国有人统计了由政府管理的22项工程,发生施工索赔的次数达427次,平均每项工程索赔约20次,索赔金额约占总合同额的6%左右,索赔成功率占93%。

施工索赔发生的原因大致有以下四个方面:

1.建筑过程的难度和复杂性增大

随着社会的发展,出现了越来越多的新技术、新工艺,业主对项目建设的质量和功能要求越来越高,越来越完善。因而使设计难度不断增大,另一方面施工过程也变得更加复杂。

由于设计难度加大,要求设计人员在设计图纸中规范使用不出差错。尽善尽美是不可能的,因而往往在施工过程中随时发现问题,随时解决,需要进行设计变更,这就会导致施工费用的变化。

2.合同文件(包括技术规范)前后矛盾和用词不严谨

一般在合同协议书中列出的合同文件,如果发现某几个文件的解释和说明有矛盾,可按合同文件的优先顺序,排在前面的文件的解释说明更具有权威性,尽管这样还可能有些矛盾不好解决,如在某高速公路的施工规范中在路基的“清理与掘除”和“道路填方”的施工要求的提法不一致,在“清理与掘除”中规定:“凡路基填方地段,均应将路堤基底上所有树根、草皮和其他有机杂质清除干净”。而在“道路填方”中规定:“除非工程师另有指示,凡是修建的道路路堤高度低于1m的地方,其原地面上所有草皮、树根及有机杂质均予以清除,并将表面上翻松,深度为250mm”。承包商按施工规范中“道路填方”的施工要求进行施工,对有些路堤高于1m的地方的草皮、树根未予清除,而业主和监理工程师则认为未达到“清现与掘除”规定的施工要求,要求清除草皮和树根,由于有的路段树根多达1000余棵,承包商为此向业主提出了费用索赔。这里不谈及此索赔如何处理,主要说明由于施工规范前后矛盾而产生索赔的原因。

另外用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解,从而引起工程索赔,例如“应抹平整”、“足够的尺寸”等,像这样的词容易引起争议,因为没有给出“平整”的标准和多大的尺寸算“足够”。图纸、规范是“死”的,而建筑工程是千变万化的,人们从不同的角度对它的理解也有所不同,这个问题本身就构成了索赔产生的外部原因。

3.建筑业经济效益的影响

有人说索赔是业主和承包商之间经济效益“对立”关系的结果,这种认识是不对的。如果双方能够很好履约或得到了满意的收益,那么都不愿意计较另一方给自己造成的经济损失。反过来讲,假如双方都不能很好地履约,或得不到预期的经济效益,那么双方就容易为索赔的事件发生争议。基于这个前提,索赔与建筑业的经济效益低下有关。在投标报价中,承包商常采用“靠低价争标,靠索赔盈利”的策略,而业主也常由于建筑成本的不断增加,预算常处于紧张状态。因此,合同双方都不愿承担义务或作出让步,所以工程施工索赔与建筑成本的增长及建筑工经济效益低下有着一定的联系。

4.项目管理模式的变化

在建筑市场中,工程建设项目采用招投地制。有总包、分包、指定分包、劳务承包、设备材料供应承包等,这些单位会在整个项目的建设中发生经济方面、技术方面、工作方面的联系和影响。在工程实施过程中,管理上的失误往往是难免的。若一方失误,不仅会对自己造成损失,也会连累与此有关系的单位。特别是如果处于关键路线上的工程的延期,会对整个工程产生连锁反应。对此基不能采取有效措施及时解决,可能会产生一系列重大索赔。特别是采用边勘测边设计边施工的建设管理模式尤为明显。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月27日 03:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程施工相关文章
  • 施工中可以提出哪几方面的索赔
    一、施工中可以提出哪几方面的索赔1、施工中可以提出的索赔:一般有三方可以索赔,分别是工程质量索赔、工程进度索赔和工程保修款。其中,承包人、实际施工人员是共同被告,共同承担质量方面的连带责任。2、法律依据:《建筑法》第六十二条,建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目;保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用,维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。二、工程索赔的范围包括哪些工程索赔的范围包括:1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔;2、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;3、由于业主和工程师方面的原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造
    2023-06-12
    146人看过
  • 工程质量施工方面问题有哪些?
    1、违背建设程序和法规(1)违反建设程序建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映,但有些工程不按建设程序办事,例如不经可行性论证,未做调查分析就拍板定案;没有搞清工程地质情况就仓促开工;无证设计、无图施工;任意修改设计,不按图施工;不经竣工验收就交付使用等,它常是导致重大工程质量事故的重要原因。(2)违反有关法规和工程合同的规定例如,无证设计;无证施工;越级设计;越级施工;工程招、投标中的不公平竞争;超常的低价中标;擅自转包或分包;多次转包;擅自修改设计等。2、工程地质勘察失误或地基处理失误(1)工程地质勘察失误诸如未认真进行地质勘察或勘探时钻孔深度、间距、范围不符合规定要求,地质勘察报告不详细、不准确、不能全面反映实际的地基情况等,从而使得或地下情况不清,或对基岩起伏、土层分布误判,或未查清地下软土层、墓穴、孔洞等,它们均会导致采用不恰当或错误的基础方案,造成地基不均匀沉降、失稳,使
    2023-04-12
    446人看过
  • 引起建筑工程索赔的原因
    在施工过程中,由于受到水文气象、地质条件的变化影响以及规划设计变更和人为干扰,在工程项目的工期、造价等方面都存在着变化的因素。因此超出合同条件规定事项可能层出不穷,这就为施工索赔提供了众多的机会,作为承包商,必须善于通过不断发生的工程状态,识别索赔机会,获得应有的经济补偿。1、合同文件引起的索赔合同文件包括的范围很宽,最主要的是合同条件、技术规范说明等。在索赔案例中,关于合同条件、工程量和价格方面出现的问题较多。有关合同条件的索赔内容常见于如下几个方面:(1)合同条款规定用语含糊、不够准确;(2)合同条款存在着漏洞,对实际可能发生的情况未做预料和规定,缺少某些必不可少的条款;(3)合同条款之间存在矛盾;(4)双方的某些条款中隐含着较大风险,对单方面要求过于苛刻,约束不平衡,甚至发现某些条文是一种圈套。2、因意外风险和不可预见因素引起的索赔合同执行过程中,如果发生意外风险和不可预见因素而引起
    2023-06-12
    381人看过
  • 施工过程中有哪些索赔要求
    施工中提出的索赔主要有:首先,工程质量索赔;其次,工程进度索赔;最后,工程保修款。一、没有工程量清单是否可以招标没有工程量清单不可以招标。对于一些需在短时间内就要动工的项目,进行工程招标时,由于时间关系,未能及时提供工程量清单,可以用下浮率来投标,即投标单位报一个下浮率,以后工程量清单出来了,按中标下浮率进行结算。工程量减少索赔的规定是:工程量减少不会导致施工方损失,也就没办法索赔,工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价,没有或者超出该比例是可以要求索赔的,因为发包方减少工程量已构成违约,而且承包方的报价是考虑项目整体法量和施工内容的,一方违约给另一方造成损失的,另一方可以要求赔偿。二、建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是:发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和
    2023-03-02
    339人看过
  • 承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
    建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(一)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(二)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进
    2023-04-04
    456人看过
  • 施工单位工程发包基本原则有哪些?
    1、发包方与承包方依法订立书面合同和全面履行合同义务的原则;2、建筑工程发包实行以招标为主,直接发包为辅的原则;3、禁止发包方与承包方联合采取不正当竞争手段的原则。一、农村土地转包合同书样本农村土地承包合同,又称农业承包合同,是指农村集体经济组织作为发包方,与承包方之间就集体经济组织享有所有权或使用权的土地、山岭、荒地、滩涂等自然资源签订的承包经营合同。农村土地承包合同一般包括以下条款:1.发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所。发包方一般是集体经济组织,签订合同时应当有作为发包人的该集体经济组织的公章,并由集体经济组织负责人签字。承包方是农户的,签订合同时应当由户主作为代表签字,并在合同中表明承包人的住所。2.承包土地的基本属性。一般指承包的耕地、山林、荒山、荒滩、水面、山岭、草原、鱼塘等农业基本生产资料。应当写清楚土地的具体位置、坐落、四至或者其他表明土地范围的界线
    2023-02-04
    444人看过
  •  导致自然失业的原因有哪些方面?
    自然失业可以归类为三种类型:摩擦性失业、结构性失业和周期性失业。摩擦性失业是指在经济中由于正常的劳动力流动而引起的失业,也称为工作转换中的失业或寻找工作性失业;结构性失业是由于经济中一些制度上的原因所引起的失业,包括最低工资法、效率工资和工会的存在。自然失业可以归类为三种类型:摩擦性失业、结构性失业和周期性失业。摩擦性失业是指在经济中由于正常的劳动力流动而引起的失业。也称为工作转换中的失业,或寻找工作性失业;结构性失业是由于经济中一些制度上的原因所引起的失业。这些制度上的原因主要包括:最低工资法、效率工资和工会的存在。 结 构 性 失 业 的 原 因 及 避 免 方 法结构性失业是指由于经济结构变化和劳动力市场需求变化导致的失业现象。结构性失业的原因包括产业结构调整、技术进步、劳动力市场供需失衡等。为避免结构性失业,政府和企业可以采取以下措施:1. 政府可以通过制定并执行合理的劳动力市场
    2023-09-14
    173人看过
  • 因为大风大雨工程怎么索赔
    一、因为大风大雨工程怎么索赔根据民法典规定,因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、出现不可抗力后的法律效果是什么出现不可抗力后的法律效果为导致诉讼时效中止、当事人可以解除合同。《中华人民共和国民法典》第一百九十四条在诉讼时效期间的最后六个月内,因下列障碍,不能行使请求权的,诉讼时效中止:(一)不可抗力;
    2023-04-19
    447人看过
  • 国际贸易索赔发生的原因
    1.信用不佳因交易对手信用不佳,不确实覆行契约义务,导致另一方遭受损害而提出索赔,这是最常见的索赔原因。2.契约条件不完备或用辞模棱两可买卖双方订约未尽周详,契约内容不够完备,或契约用辞模棱两可,无明确定义,致覆约发生问题时无法依约解决,亦为索赔发生的原因。3.法规惯例不一致各国经贸发展背景不同,外汇贸易管制情况互异,常因贸易法规惯例不一致,造成贸易遵循立场的困扰。4.语言文字不同(沟通落差)语言文字了解程度难以一致,致使双方交易条件无法正确表达沟通,滋生执行上的偏差。5.不可抗力事故不可抗力事故例如因天灾致无法如期交货,或因政策法令变动而无法顺利汇出货款,只要契约中有订明不可抗力事故条款,这类索赔通常较易解决。
    2023-06-06
    183人看过
  • 施工工程质量如何做好有哪些方面
    第一个方面就是方法的控制。它的主要内容是整个工程。他采取哪一种施工方法,哪一种组织措施,哪一种检测手段等。重中之重还是在施工方案,因为这个直接影响到工程的质量,是否过关,是否达标。俗话说得好,思想是行动的指南,只有将方案设计好了,我们的工程建设才能够尽善尽美。往往我们会因为施工方案差而导致工程质量差,白白的浪费了时间和精力,浪费了金钱。所以我们在这里施工方案时,必须要充分的考虑各种因素,比如经济技术组织管理等。综合考虑,我们不求方案多么的完美,只求方案结合实际,有充分的经济效率和操作能力。只有这样才能够提升工程的效率,降低工程的成本,加快速度。第二个方面就是施工机械设备选用的质量。在施工过程中,我们光有很好的施工方案是远远不足的,还需要将其付诸行动,在付诸行动的过程中,我们需要用到的设备就至关重要。很多工程现在已用的是国外的高科技,这些高科技在性能上面具有很好的操作性。我们在施工过程中还必
    2023-06-17
    340人看过
  • 施工单位可以按照哪些程序向施工单位提出书面索赔
    法律咨询:建设单位可以按照什么程序向建设单位提出书面索赔?律师回复:1)在索赔事件发生后28天内,各工程师应发出索赔意向通知;(2)在发出索赔意向通知后28天内,向监理工程师提交索赔报告和有关资料,要求延长工期和(或)赔偿经济损失;(3)监理工程师收到施工单位的索赔报告和有关资料后28天内答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;(4)监理工程师在收到施工单位的索赔报告及有关资料后28天内未答复或进一步要求施工单位的,视为批准索赔;(5)当索赔事件继续发生时,施工单位应分阶段向监理工程师发出索赔意向,并在索赔事件结束后28天内将相关信息和最终索赔报告发送给监理工程师。答辩程序同第(三)项、第(四)项规定,建设单位反诉时限同上述规定。第三十七条建筑工程的设计应当符合国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业编制施工组织设计,应当根据建筑工程的特点,制
    2023-05-07
    201人看过
  • 引发建筑施工的原因
    建筑工程安全
    建筑施工安全事故接连发生,充分暴露出安全生产方面存在着一些不容忽视的问题:一是安全第一,预防为主的观念还比较淡薄;二是对安全生产法等法律法规贯彻执行还不够得力,有的责任没有真正落实,措施没有真正到位;三是在企业经营规模扩大和建筑施工市场竞争激烈的情况下,安全管理制度执行不严,管理粗放;四是一线操作人员安全知识、安全意识和防护技能较差。一、建筑工程管理的对策分析(一)建立健全管理体制拥有完善的管理体制和法律法规,是企业的管理工作有序进行的保障。在建筑企业中为了使工程管理工作能够得到深入的落实,工程管理体制和相关法律法规的创新和改革是基础。对现阶段依据传统观念进行的管理体制进行调整和删除,符合当下时代要求的予以保留并改编,对不符合时代要求的对其进行删除,然后依据新时期市场和社会发展的需求,在企业内部建立完善且高效实施的工程管理体制。具体可以在实际工作中,对建筑工程管理进行岗位和责任的分配,如责
    2023-04-12
    261人看过
  • 发生工伤后如何索赔,发生工伤可以索要哪些赔偿费用
    根据工伤保险条例,员工发生工伤后,可以主张的赔偿项目根据伤亡情况的不同可以分为以下两种情况:1、员工发生工亡的情况。员工因工死亡后,赔偿项目包括:丧葬费,供养亲属抚恤金,一次性工亡补助金。其中,丧葬费为6个月的统筹地区上年度职工月平均;供养亲属抚恤金按照工亡职工本人工资的一定比例发放给由工亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属;一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。2、员工发生工伤的情况。员工发生工伤后,赔偿项目主要包括:医疗费、住院伙食补助费、交通食宿费、辅助器具费、停工留薪期内的工资、生活护理费、伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。工伤索赔的程序有哪些1、工伤报告程序用人单位为劳动者在工伤保险机构投了工伤保险的才有这个程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内,向当地劳动行政部门提出工伤报告。2、工伤认定程序由
    2023-06-02
    500人看过
  • 施工反索赔具体有哪些实施措施
    (1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划,推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技术设计),严格控制工程造价,减少结算和付款风险。国家计委规定,自1991年起,凡因设计单位错误,漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支,要扣减设计费3%-20%:(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标,树立全面的招投标理念,把设计和监理推向市场,并对设计进行监理,进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计,不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业应认真研究合同条款的内涵,签订内容全面,切实可行的合同,要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险,把工程建设管理紧扣在合同之内。对索赔费用的结算
    2023-06-13
    376人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 2022年施工索赔发生的原因
      广西在线咨询 2023-01-02
      施工索赔发生的原因大致有以下四个方面: 第一,建筑过程的难度和复杂性增大。 随着社会的发展,出现了越来越多的新技术、新工艺,业主对项目建设的质量和功能要求越来越高,越来越完善,设计难度不断增大,施工过程也变得更加复杂,往往在施工过程中随时发现问题,随时解决,需要进行设计变更,这就会导致施工费用的变化。 第二,合同文件前后矛盾和用词不严谨。 用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解,从而引起工程索赔,
    • 造成工程索赔的原因有哪些工程索赔定义
      湖北在线咨询 2021-12-02
      施工索赔的原因大致如下:1、建筑过程的难度和复杂性增加。伴随着社会的发展,出现了越来越多的新技术、新工艺,业主对的质量和功能要求也越来越高,越来越完善。因此,设计难度越来越大,另一方面施工过程也越来越复杂。2、合同文件(包括技术规范)前后矛盾,用词不严谨。一般在合同协议中列出的合同文件中,如果发现某些文件的解释说明有矛盾,可以按照合同文件的优先顺序,前面文件的解释更权威。3、建筑业经济效益的影响。
    • 因为施工单方面的原因退场应该怎么索赔
      黑龙江在线咨询 2022-10-21
      请问跟总包有签订相关的合同吗以合同约定的为准,可以要求对方承担违约责任。具体情况欢迎来电详谈,来电咨询免费。
    • 导致国际工程承包项目索赔的原因有哪些
      贵州在线咨询 2022-06-01
      (1)工程项目的非凡性。由于一般国际工程承包项目具有规模大、技术性强、投资额大、工期长、材料设备价格变化快等特点,工程项目的差异性大、综合性强、风险大,使得工程施工过程中存在许多不确定的变化因素。 (2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化,会在工程实施过程中经常发生,使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。 (3)业主违约。业主未按规定为承包商施工提供条件,
    • 因施工过程中的原因停工或者索赔的案例
      黑龙江在线咨询 2022-02-27
      案例:某工程合同规定2007.10.30竣工,在实际施工过程中,先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天.(1)2007.5.10-5.19日,因设计变更等候图纸停工10天(2)2007.5.15-5.25日,因正常阴雨气候影响施工质量,监理工程师下令停工11天(3)2007.5.20-7.20日,因承包商设备故障而停工61天(4)2007.7.15-7.25日.发生了合同规定的不可抗力事件而