施工企业索赔程序有哪些，具体的法律依据是什么-法师兄

施工企业索赔程序有哪些，具体的法律依据是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-06 09:41:51 242 人看过

可以进行施工索赔的条件是：

1．合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；

2．合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；

3．合同变化；

4．工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；

5．不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。

《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程施工
工程施工索赔具体要注意什么

工程施工索赔要注意必须在合同约定的时间内提出索赔请求，索赔的民事诉讼时效为三年；注意提供的证据必须确实充分，必须按照合同约定的程序进行索赔。一、债务纠纷中债权人还要扣押财产吗?债务纠纷诉讼的注意事项有：1、重视诉讼时效，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。2、重视担保期间，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行届满之日起6个月。3、债务纠纷起诉，申请执行的期限，申请执行的权利必须在申请的期限内行使。下列两种情况允许债权人扣押财产：1、按合同约定一方占有对方的财产，对方不按照合同给付应付款项超过约定期限的，占有人有权扣押该债务人的财产。2、当债务人或第三人提供一定的财产物为债务人履行债务的担保，债务人不履行债务时，债权人便可扣押抵押物，并可以抵押物的价值优先实现自己的债权。二、买卖合同违约金怎么主张买卖合同卖方违约的，买方可以按照以下情况来主张违约金：1.

2023-06-29

210人看过
法律综合知识
房屋买卖的法律依据，具体流程有哪些？

一、房屋买卖的法律依据房屋买卖的法律依据有《城市商品房预售管理办法》、《商品房销售管理办法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》以及各地的地方性法规等法律法规可以参照。《民法典》第四百七十条【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。二、房屋买卖的具体流程有哪些房屋买卖的具体流程有：1．了解行情：了解一下房价走势和市场均价。2．放盘赎楼：委托中介挂牌出售或者自己发布出售信息，提前还清贷款并解除抵押。3．买方咨询：购买者表达购买意愿并实地看房。4．产权核验：前往房产交易中心办理产权核验，以确保交易的安全性。5．售楼谈价：买卖双方针对房价等问

2022-06-19

306人看过
法律综合知识
工伤后索赔依据什么法律

一、工伤后索赔依据什么法律根据国家颁布实施的《中华人民共和国工伤保险条例》第三十五条、第三十六条以及第三十七条相关要求，若其员工在工作过程中受到伤害并致残，经鉴定结果确定为一级至十级伤残等级的话，需由工伤保险基金来承担支付一笔性伤残补助金的责任，详细标准列示如下：对于一级伤残等级人员，需基于自身工资水平乘以27进行计算；二级伤残则为本人工资×25；而三级伤残的金额将按照个人工资×23的方式核定；四级伤残的程度相当于本人工资×21；最后，当达到五级伤残时，基金所支付的款项额度将按其个人工资×18的标准执行。《工伤保险条例》第十六条职工符合本条例第十四条、第十五条的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（一）故意犯罪的；（二）醉酒或者吸毒的；（三）自残或者自杀的。二、工伤后单位需要赔偿哪些费用在劳动者遭受工伤事故时，雇主所需要承担的经济责任主要涵盖了多个方面，其中包括：工伤医

2024-07-26

105人看过
法律综合知识
企业法定代表人责任具体包括哪些，有何法律依据

律师对公司法定代表人的责任进行解析：根据《中华人民共和国民法典》第六十二条之规定，法定代表人为执行职务过程中给他人造成损失的，应当由该法人来承担相应的民事赔偿责任。而在法人履行了民事赔偿义务之后，依据相关法律法规亦或是法人章程的规定，则可依法要求有过失的法定代表人进行赔偿。另外，依据《民法典》第六十一条明确指出，依照法律或法人章程规定，代表法人从事各类民事活动的负责人即为法人的法定代表人。法定代表人在以法人名义开展活动时，产生的法律后果将全部由该法人承受。即便法人章程或者法人权力机构对此做出了某些限制，但均不会对善意第三人构成任何影响。《民法典》第六十一条依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。《民法典》第六十二条法定代表人因

2024-08-20

198人看过

法定结婚年龄
结婚的程序是有哪些的法律依据

《民法典》第一千零四十九条要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。符合本法规定的，予以登记，发给结婚证。完成结婚登记，即确立婚姻关系。未办理结婚登记的，应当补办登记。一、男的21周岁能领结婚证吗？男21周岁了还不可以领结婚证，我国法律中规定了男性结婚年龄不得早于22周岁，女性结婚年龄不得早于20周岁。男女办理结婚登记领取结婚证必须达到法定结婚年龄，未到结婚年龄办理结婚登记的，不予登记。根据2021年实施的《民法典》第一千零四十七条规定，结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。第一千零四十九条规定，要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。符合本法规定的，予以登记，发给结婚证。完成结婚登记，即确立婚姻关系。未办理结婚登记的，应当补办登记。二、结婚登记流程需要多长时间结婚登记流程可以在婚姻登记机关现场办理，一般情况下只需要半个小时左右。根据我国《民法典》（

2023-02-04

328人看过
工程监理
工程监理实施有哪些具体程序

(一)确定项目总监理工程师，成立项目监理机构监理单位应根据建设工程的规模、性质、业主对监理的要求，委派称职的人员担任项目总监理工程师，总监理工程师是一个建设工程监理工作的总负责人，他对内向监理单位负责，对外向业主负责。监理机构的人员构成是监理投标书中的重要内容，是业主在评标过程中认可的，总监理工程师在组建项目监理机构时，应根据监理大纲内容和签订的委托监理合同内容组建，并在监理规划和具体实施计划执行中进行及时的调整。(二)编制建设工程监理规划建设工程监理规划是开展工程监理活动的纲领性文件。(三)制定各专业监理实施细则(四)规范化地开展监理工作监理工作的规范化体现在：(1)工作的时序性。这是指监理的各项工作都应按一定的逻辑顺序先后展开。(2)职责分工的严密性。建设工程监理工作是由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成的，他们之间严密的职责分工是协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。(

2023-02-07

412人看过
破产程序
破产程序的法律依据有哪些？

破产程序包括开始程序、宣告程序、进行程序、终结程序和复权程序五个方面。开始程序可以由当事人或债权人和债务人共同申请。宣告程序由法院进行。进行程序包括和解、重整和清算。终结程序指破产案件被宣告终结后,破产程序即告结束。复权程序指破产人被宣告破产后,在复权程序中可以恢复因破产宣告而被限制的各种权利。破产程序的规定包括以下五个方面:1.开始程序:破产申请可以由当事人申请,或者由债权人和债务人共同申请。2.宣告程序:破产案件由法院宣告。3.进行程序:包括和解、重整和清算。4.终结程序:破产案件被宣告终结后,破产程序即告结束。5.复权程序:破产人被宣告破产后,其某些权利可能会受到限制。在复权程序中,破产人可以恢复因破产宣告而被限制的各种权利。破产程序包括哪些环节？破产程序是指当债务人无法清偿债务时，债权人或债务人向法院申请破产，由法院依法对债务人的财产进行清算和分配的过程。破产程序包括以下环节：1.

2023-11-04

330人看过
行政拘留
行政拘留的具体法律依据有哪些

行政拘留是一种重要的也是常见的行政处罚的种类。行政拘留是指法定的行政机关（专指公安机关）依法对违反行政法律规范的人，在短期内限制人身自由的一种行政处罚。行政拘留是最严厉的一种行政处罚，通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪，而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。因此法律对它的设定及实施条件和程序均有严格的规定。行政拘留裁决权属于县级以上公安机关；期限一般为10日以内，较重的不超过15日；行政拘留决定宣告后，在申请复议和行政诉讼期间，被处罚的人及其亲属找到保证人或者按规定交纳保证金的，可申请行政主体暂缓执行行政拘留。行政拘留不同于刑事拘留和司法拘留。根据现行的《治安管理处罚法》，该法第二章第十条第三项规定行政拘留是一种治安管理处罚种类，该项对行政拘留的性质作了定位，即治安管理处罚的一种。该法第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日

2023-08-04

194人看过

法律综合知识
保险索赔的程序具体有什么呢

保险事故发生后，投保人或被保险人应将事故发生的时间、地点、原因以及其他有关情况以最快的方式通知保险人，并提出索赔要求。投保人或被保险人提出索赔请求后，还应采取积极措施，协助保险人的理赔工作。1、提供索赔单证：这是投保人或被保险人所负的索赔举证义务。索赔单证主要包括：①保险单。②帐册、收据、发票、装箱单等保险标的原始单据。如为货物运输保险还应提供提单、运输合同等。③出险证明书、损失鉴定证明等证明损失原因及程度的单据。如为人身保险还应出具死亡或伤残等的证明。④保险标的所受损失的清单及施救整理费用的原始单证。2、其他协助措施：保险人在保险事故发生后，核实损失、查实证据时，投保人应当对保险人提供一切必要的协助。《保险法》第22条规定：保险事故发生后，按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资

2024-05-10

283人看过
刑事犯罪
侮辱诽谤的法律依据具体有哪些

以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：(一)同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的;(二)造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的;(三)二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的;(四)其他情节严重的情形。一、微博转发造谣多少次构成犯罪利用信息网络诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的，应当认定为《刑法》第246条第1款规定的“情节严重”，可构成诽谤罪。另外，如果网上谣言“造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果”，也可以认定构成刑事犯罪。传播者如果明知是造谣信息还在网上转发，就构成犯罪。而根据《

2023-03-14

368人看过
保全
追索权指的是什么，都有哪些法律依据

追索权指的是什么，都有哪些法律依据追索权，即指汇票到期被拒绝付款或其他法定原因出现时，持票人得请求其前手偿还汇票金额及有关损失和费用的权利。追索权是在票据权利人的付款请求权得不到满足时，法律赋子持票人对票据债务人进行追偿的权利。其是用弥补付款请求权对保护持票人票据权利的实现所带来的局限性的一种制度。在金融活动和票据流通过程中，票据持有人在付款人拒绝付款时，向票据的背书人和出票人索回票款的权利。在票据流通过程中，持有到期票据者，在向应付款者索要票款、兑现票据时，如果付款人拒绝付款，即可向付款人所在地的法院(或其他法定出证人)申请出具付款人拒绝付款的证书，然后凭证书向票据背书人索要票款，金额为票据金额加利息加作拒绝证书费用。被追索人付清款项后可以向他的前手再追索，直至追索到出票人。票据背书人如要避免承担这种责任，可在背书时注明不受追索。一、简介在性质上属于债权请求权。追索权，是指持票人在汇票到

2023-04-19

215人看过
商标
商标侵权索赔的法律依据有哪些

《中华人民共和国商标法》第60条规定：“对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议，当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解，也可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉”。第63条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”根据现行《商标法》关于侵权赔偿的规定，可见，目前我国商标侵权损害赔偿采用了全面赔偿原则、惩罚性赔偿原则、法定赔偿

2023-03-23

294人看过

仲裁规则
承包人可以索赔的施工赔偿具体有哪些？

施工赔偿中承包人可以索赔的项目是：未能及时向承包商提供指令或指令错误；未按合同时间提供图纸；延期开工或暂停施工；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；对工程质量的检验影响施工正常进行；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；供应的材料设备不合格。一、关于施工合同双方当事人的规定施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。双方当事人的义务(1)发包人的主要义务a.发包人应当按照合同约定作好施工前的准备工作，保障施工所需的工作条件。b.发包人应按合同约定向承包人提供施工的基础条件，保障施工的正常进行。c.发包人中途停建、缓建或变更设计的因承担相应的违约责任。d.发包人应当按合同约定的日期根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。e.按合同约定支付工程款是发包人的主要义务。f.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人通知发包人检查，而发包人没有及时检查的，承包人可以顺

2023-03-26

302人看过
企业融资
施工企业融资方式具体有哪些？

一、融资方式，即企业融资的渠道。它可以分为两类：债务性融资和权益性融资。债务性融资包括银行贷款、发行债券和应付票据、应付账款等，后者主要指股票融资。债务性融资构成负债，企业要按期偿还约定的本息，债权人一般不参与企业的经营决策，对资金的运用也没有决策权。债务融资可分为营运资本融资与资本性支出融资，其优点是借入资金并在有还款能力的适当时候偿还给债权人。债务融资的主要渠道有朋友、银行及其他金融机构。营运资本负债融资（流动资产——流动负债），一般是借入短期负债，购买存货支付应付账款，如果特许人必须通过增加存货和给员工加薪来实现更高的销售和利润，这种融资方式往往就十分合适和必要。营运资本负债融资一般是从银行贷款、商业信用社或信用合作社获得，它是短期的。资本性支出融资（土地、建筑、设备及固定资产），是通过签订长期债务合同获得。在特许企业启动市场扩张或重组时，尤其要进行资本性支出融资。资本性支出融资的主

2023-06-02

204人看过