因物价上涨引起的费用增加
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-16 21:43:58 383 人看过

由于工期推后,恰逢物价上涨,引起原计划未完工程费用的增加,承包商可以要求相应的补偿。如合同中规定了材料、人工费用可进行调差,那么由于工期推后、物价上涨引起的费用的调整可按合同规定的方式调整。如果是固定价格合同,通常可按如入方法进行:

1、如果整个工程工期延后,则可以对未完工程成本按通货膨胀率进行总的调整。

2、由于业主原因,工程一直处于低效率施工状态,工程在整个过程中延期。承包商可以提出工期延长和物价上涨而产生的费用索赔。一般可以采用以下方法进行计算:

先计算出工程到计划合同竣工期物价上涨幅度和到实际竣工期物价上涨幅度。

计算出合同总报价中承包商应承担的物价上涨风险额,计算公式为:合同总报价中承包商应承担的物价上涨风险额=(工程最终实际结算费用计划合同竣工期的物价指数)(工程到计划合同竣工期物价上涨幅度2)

计算出在实际工期中,因物价上涨造成的费用增加额,计算公式为:

在实际工期中因物价上涨造成的费用增加额=工程最终实际结算费用计划合同竣工期的物价指数)(工程到实际竣工期物价上涨幅度2)

最后算出拖延工期物价上涨增加的费用,计算公式为:

拖延工期物价上涨增加的费用=在实际工期中因物价上涨造成的费用增加额-合同总报价中承包商应承担的物价上涨风险额

但是采用该计算方法是基于几种假设前提的:计划合同工期和延长期物价上升是直线形的;计划和实际工程进度都是均衡的,即每月完成的工程量相等。

不过,该种计算方法其计算基数采用实际工程价款,而不是合同报价,并且其中包括了利润和管理费用,这是有待商榷,也不是很准确。但这种计算方法还是有一定的说服力的。

3、也可以参考国际上通-用的对工资和物价(或分别各种材料)按价格指数变化情况分别进行调整。

4、对国内工程,物价上涨,定额和取费标准会有一定的调整,那么可以参考调整。

物价上涨儿子状告生父要求增加抚养费

抚养费可以随着物价水平的上涨而增加。什么情况下子女可以要求增加抚养费子女要求增加抚育费有下列情形之一,父或母有给付能力的,法院应予支持:(1)原定抚育费数额不足以维持当地实际生活水平的;(2)因子女患病、上学,实际需要已超过原定数额的;(3)有其他正当理由应当增加的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月11日 17:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多抚养费相关文章
  • 物价上涨离异夫妇孩子抚养费可追加
    之前定下的抚养费标准跟不上物价的脚步,近日,一对离异夫妇关于是否增加孩子抚养费的问题产生分歧。(文中人物均为化名)小文今年7岁,他的父母在2012年协议离婚,小文随母亲张X生活,小文的父亲王X每月负担抚养费700元。现在物价上涨,张X要求王X将抚养费增加到2000元。此时,王X已经重组家庭,并且另育有一子,想到自己每个月也仅4200元的工资,无法承受2000元的抚养费,拒绝了张X的要求。对此,杜集区司法局解答:关于子女生活费和教育费的协议或判决,不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超出协议或判决原定数额的合理要求。子女抚育费的数额可根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和实际生活水平来确定。有固定收入的,抚育费一般可按其月总收入的百分之二十至三十的比例支付。在本起纠纷中,王X和张X作为小文的父母,对小文都负有抚养和教育的义务。现小文和母亲共同生活,根据小文的实际需要、父母双方的负担和实际生
    2023-04-22
    278人看过
  • 离婚多年物价上涨可追加儿女抚养费
    2008年,张先生与刘女士因感情破裂离婚,双方约定5岁的女儿由刘女士抚养,张先生每月支付1000元抚养费。刘女士离婚后没有再婚,随着物价上涨,女儿张某某的生活费、教育费日益增加,刘女士生活非常困难,已经很难保证女儿的基本生活费用,雪上加霜的是女儿患上了慢性支气管炎,需要到医院进行治疗。刘女士向张先生请求帮助,张先生认为,当初已经约好每月1000元抚养费,自己尽到了义务,拒绝给予帮助。刘女士能否以法定代理人的身份向法院起诉要求张先生增加抚养费?解答:《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第十八条规定:子女要求增加抚养费有下列情形之一,父或母有给付能力的,应予给付。(一)原定抚养费数额不足以维持当地实际生活水平的;(二)因子女患病、上学,实际需要已超过原定数额的;(三)有其他正当理由应当增加的。刘女士和女儿的生活状况较离婚时已发生了很大变化,女儿的生活费、教育费
    2023-08-10
    425人看过
  • 物价上涨了扶养费该不该跟着涨
    蒲江县76岁“童养媳”李芳(化名)状告71岁的老伴王-强(化名),要求增加扶养费一案有了结果:蒲江县寿安法庭做出判决,由于两人的婚姻不是王-强宣称的无效婚姻,而是事实婚姻。现在李芳的生活随着物价的上涨出现了困难,王-强应将扶养费由原来的140元调整至340元。对这一判决,王-强不服,表示将提出上诉。童养媳:应增加扶养费李芳告诉记者,她在10多岁的时候,就以“童养媳”身份进入了王家。她与王-强相处近60年来,感情上虽然有些波折,但一直是夫妻关系,而且所育两个孩子均已成家。现在她人老了,与王-强有些不和。王-强退休后就一人住在乡下,她住在城里。2000年,她起诉要求王-强给一定的扶养费。经过法院调解,王-强同意每个月给她140元的扶养费。老伴:她要求有点过分“她的要求有点过分!”在开庭前,王-强的情绪有些激动。他称,父母包办他的婚姻时,他才12岁,没有达到法定结婚年龄。而且两人在一起这么多年,
    2023-06-13
    86人看过
  • 因涨价而引起的房产纠纷一般怎么处理
    在房价上涨的背景下,如果卖方出现违约行为,可大致分为两大类情况:第一类,买卖双方签订的合同尚未得到切实履行和执行,但卖方未必已经将房屋以类似于二次出售的形式转交给了其他第三方;此时,卖方往往会以家庭成员的反对意见为理由,或是采用诸如不去银行解除抵押等方法,试图阻止合同的顺利实施。第二类,卖方实际上已经找到了更高报价的新买家,并且已经完成了房产的过户手续。在此情况下,买方有权向卖方追究其违约责任。其中,可能产生的损失范围主要包括以下几个方面:双倍定金的赔偿,或者按照合同约定支付违约金(需要注意的是,在实践中,定金与违约金不可同时适用,只能择其一);买方所支付的中介费用;以及由于房价上涨而导致的房屋差价损失。在房价上涨的大环境下,一旦发现卖方存在违约倾向,买方应立即启动法律程序,并采取相应的诉讼保全措施,以防止卖方将同一套房产进行两次销售,从而给后续的房屋执行带来困难甚至无法执行。《民法典》第
    2024-08-08
    491人看过
  • 因房价上涨而引发的卖方违约二手房纠纷
    近年来这类纠纷非常多,房价涨幅过高,有的上家在收了下家定金后,宁愿双倍返还也不愿意继续履约。遇到这种情况下家有三个办法解决:1、如果《居间协议》或《定金协议》已明确了房产买卖的主要条款,则可视为《买卖合同》,下家有权要求上家继续履行该合同。这些主要条款有:价格、房屋位置、付款时间、过户时间、交房时间等。不过,大多数《定金协议》或《居间协议》都不全部具备上述条款,因此,不能视为《买卖合同》;2、如果双倍返还定金还不能弥补下家的损失,下家可以要求赔偿实际损失。比如下家付了5万元定金,上家不想卖房,只同意返还10万元,而此时房价涨了20万元,那么上家仍然赚15万元。这时,下家可要求上家赔偿差价损失,也就是下家按实际损失来索赔,这个实际损失就是房价上涨的差价,下家可以按20万元来索赔。3、当然,更简单的办法是直接适用《定金合同》或《居间协议》中的定金罚则,即要求上家双倍返还。签订买卖合同有一个必要
    2023-06-05
    453人看过
  • 物价涨了抚养费也得涨吗
    根据法律规定,物价涨了抚养费也得涨。子女的抚养费多少和期限的长短是由双方协议确定,协商不成的,由人民法院判决。不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。一、民法程序净身出户是如何确定抚养费的要付抚养费的,因为是否支付抚养费与净身出户并没有直接关系。离婚后,父母对未成年的子女仍有给付抚养费的义务,关于子女抚养费的协议或判决,不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议的合理要求。根据相关法律规定,父母与子女间的关系,不因父母离婚而消除。离婚后,子女无论由父或者母直接抚养,仍是父母双方的子女。离婚后,父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。离婚后,不满两周岁的子女,以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女,父母双方对抚养问题协议不成的,由人民法院根据双方的具体情况,按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的,应当尊重其真实意愿。离婚后,子女由一方直接
    2023-03-30
    301人看过
  • 物业费涨不涨价,弃权=同意?
    一年前,御道家园小区老物业留任后,物业费由每平方米1.2元涨到了1.6元。按照业委会主任朱宁的说法,这是全体业主投票表决的结果。但部分业主对此并不买账,他们认为,投票赞成物业费涨价的业主根本未过半数,是业委会把39张弃权票和14张废票计入赞成票后,才过半数的,53名业主是“被代表”。最终,16名业主将业委会和物业告上法院。昨天上午,白下法院开庭审理了此案。物业费档次投票风波自从去年物业费涨价后,部分业主对业委会不满的情绪持续发酵。第二任主任在压力下离职,朱宁接手不过短短数月。朱宁说,业委会与物业原先签订的服务合同是在去年10月底到期。为做好物业选聘工作,业委会采取召开业主座谈会、发布公告等方式,确定了最终选票。由于老物业表现不错,最终选票上没有更换物业的选项。物业费档次有三种选择,1.2元/平方米、1.36元/平方米和1.6元/平方米。小区441户业主中,有45户没有能够联系上,物业总共发
    2023-06-10
    178人看过
  • 物价上涨抚养费不够怎么办
    可以协议增加抚养费,达不成协议,可以起诉解决。最高法印发《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》的通知:离婚后,一方要求变更子女抚养关系的,或者子女要求增加抚育费的,应另行起诉。子女要求增加抚育费有下列情形之一,父或母有给付能力的,应予支持。(1)原定抚育费数额不足以维持当地实际生活水平的;(2)因子女患病、上学,实际需要已超过原定数额的;(3)有其他正当理由应当增加的。一、女方起诉男方提高孩子抚养费怎么办起诉男方提高孩子的抚养费:通过收集提高抚养费用的证据,携带起诉状和证据等材料向有管辖权的法院提起诉讼,要求按标准支付孩子的抚养费。根据《最高人民法院关于适用婚姻家庭编的解释(一)》第五十八条规定,具有下列情形之一,子女要求有负担能力的父或者母增加抚养费的,人民法院应予支持:(一)原定抚养费数额不足以维持当地实际生活水平;(二)因子女患病、上学,实际需要已超过原定数额;(
    2023-06-20
    274人看过
  • 物业费不能乱涨价
    前期物业管理
    目前新建小区的物业都是有开发商选聘的物业管理公司来承管的,而且双方之间会签署《前期物业管理协议》。在买房者签署购房合同时,可以要求开发商出示其与物业管理公司签订的协议,并且在购房合同中写上约定的物业费相关事项。这样即使收房时物业费上涨,买房人也可以凭借此条款向开发商讨说法。业主未缴物业费物业不能断水电赣州刘先生问:我是某小区业主,由于常年在国外,我享受小区物业服务比较少,物业费用也无法及时缴纳,由此与物业公司发生纠纷。物业公司为了达到让我缴纳物业费的目的,就采取停水停电的方法“制裁”我,请问物业公司对吗?答:物业公司这种做法是不对的。小区供水供电是保障居民基本生活的前提,任何单位和个人不得任意停水停电。供水及供电部门因维护等其他原因需要停止供水或者供电的,须提前通知。物业公司不是管理水电气热的相应职能部门,没有权力限制业主用水用电,如果由此造成业主损失,应承担相应赔偿责任。
    2023-08-17
    253人看过
  • 7月起养老金随物价水平上涨
    [导读]:上调基本养老金将主要参考两大因素:一个是职工平均工资增长情况,另一个是物价上涨情况。市社会劳动保险事业处工作人员介绍说,职工平均工资增长反映了劳动者分配的社会财富增加水平;而物价,尤其是居民生活消费品的价格直接影响养老金的购买力,进而影响退休人员的生活水平。记者获悉,7月社保法实施后,养老保险全国转续,其办理手续将非常简单。跨省市转移难不难?符合两个条件之一就能办理现在,养老保险在全国范围转移接续,手续都很简单。社保法中有相关规定,并且国务院已经出台了详细的操作办法,市社会劳动保险事业处工作人员介绍说,国家有关养老保险转移接续政策出台前,基本养老保险关系转移接续难,造成劳动者参保积极性不高,有的地方甚至出现了大量农民工退保。新法中规定,个人跨统筹地区就业的,其基本养老保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。现在很多办理过社保跨省、市转移的职工都向我们反映:跟过去比,现在办理手续超简
    2023-06-07
    267人看过
  • 财政部回应“会议费标准提10%”:因物价上涨较快
    从1月1日起,中央和国家机关会议费标准较以往有所提高。一、二、三类会议每人每天标准分别提高至660元、550元和450元,比以往提高10%。财政部、国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局联合印发了《中央和国家机关会议费管理办法》(以下简称《办法》)。适用所有中央国家机关此次会议费管理办法和以前相比,有两大变化。首先是适用对象的全覆盖,适用于所有中央和国家机关,即党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联召开的会议都应执行本《办法》。同时明确规定,中央事业单位会议费管理参照本《办法》执行。各类大小会议一律执行其次,《办法》实现对各类会议的全覆盖。之前会议管理办法主要针对一、二、三类会议,并未对除一、二、三类会议以外的小型研讨会、座谈会、评审会等其他业务性会议作出明确规定。此次《办法
    2023-04-24
    315人看过
  • 抚养费按物价上涨调整怎么写
    一、抚养费按物价上涨调整怎么写在我国抚养的费用是可以随着物价上涨而调整,但是应当和对方协商一致。如果原定抚育费数额不足以维持当地实际生活水平的;因子女患病、上学,实际需要已超过原定数额的;有其他正当理由应当增加的;抚养义务人有能力支付的,能要求增加。《最高人民法院关于适用婚姻家庭编的解释(一)》第五十八条具有下列情形之一,子女要求有负担能力的父或者母增加抚养费的,人民法院应予支持:(一)原定抚养费数额不足以维持当地实际生活水平;(二)因子女患病、上学,实际需要已超过原定数额;(三)有其他正当理由应当增加。二、离婚后子女抚养费标准是怎样的,抚养费也会随着工资增长而调低吗?最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见 7、子女抚育费的数额,可根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实 际生活水平确定。 有固定收入的,抚育费一般可按其月总收入的百分之二十至三十的比例给
    2023-03-25
    486人看过
  • 广东将上调最低工资增幅高于物价上涨幅度
    本报讯(记者陈捷通讯员梁嘉敏)昨日,记者从省劳动和社会保障厅获悉,我省最低工资将上调,增幅将高于物价上涨幅度。据悉,省劳动部门已制定初步方案,目前正在咨询各方意见。有关方案经省政府批准后,最快可望年底颁布,明年上半年实施。调整体现三个原则昨日,省劳动保障厅劳动工资处处长陈斯毅介绍说,按照国家有关部署,广东这次酝酿的最低工资标准调整,主要体现三个原则:一是让低收入者共享经济社会发展成果,广东每年经济增长超过10%,最低工资也应“水涨船高”。二是要逐步提高最低工资相当于职工平均工资的比例,目前广东各地这一比例有所不同,但总体看该比例仍然偏低。三是要考虑物价上涨的因素,这次调整,其增幅肯定要高于物价上涨幅度。全省17城市公布工资指导线国家劳动部正酝酿对垄断业平均工资实行限高封顶,广东情况如何?记者昨天从广东省劳动保障厅获悉,目前,全省17个地级以上市陆续公布了本地区2007年企业工资指导线。全省
    2023-06-10
    394人看过
  • 因公允价值变动引起资本公积增加是否缴纳印花税
    问:我单位持有一家上市公司股票,在“可供出售金融资产”核算,每季度按照股票价值确进行账务处理,具体处理方法如下:假设公允价值增加110万元借:可供出售金融资产110贷:资本公积85递延所得税负债25。这种情况增加的“资本公积”金额是否需要按照资金账簿缴纳印花税?如需缴纳如果出现公允价值减少,如何处理,是否可退回前期缴纳的印花税?答:《国家税务总局关于资金账簿印花税问题的通知》(国税发〔1994〕25号)第一条规定,生产经营单位执行“两则”后,其“记载资金的账簿”的印花税计税依据改为“实收资本”与“资本公积”两项的合计金额。第二条规定,企业执行“两则”启用新账簿后,其“实收资本”和“资本公积”两项的合计金额大于原已贴花资金的,就增加的部分补贴印花。“可供出售金融资产公允价值计量形成的资本公积”是新准则的产物,上述通知规定的背景是财政部发布的《企业财务通则》和《企业会计准则》,新两则已经替代了
    2023-05-03
    209人看过
换一批
#子女抚养
北京
律师推荐
    展开
    #抚养费
    词条

    孩子抚养费的标准如下: 1、有固定收入的,抚养费一般可按其月总收入20%-30%的比例给付。负担两个以上孩子抚养费的,比例可适当提高,但一般不得超过月总收入的50%; 2、无固定收入的,抚养费的数额可依据当年总收入或同行业平均收入,参照上述... 更多>

    #抚养费
    相关咨询
    • 物价上涨是增加费的理由吗
      黑龙江在线咨询 2022-10-27
      导读:当今社会,日新月异。随着物价的上涨,钱也越来越不值钱。一些家长面对子女的开销越来越大,开始犯难了!当初约定的抚养费已经无法满足子女的基本消费。那么,在什么情况下抚养子女的一方能够主张增加抚养费咨询离婚时我们的孩子还小,和前夫约定的抚养费较低,现在孩子要上幼儿园,我的经济条件比较差,我可以要求前夫增加抚养费吗律师支招首先,孩子有要求增加抚养费的权利。关于这一点,《婚姻法》第37条第2款规定:“
    • 孩子抚养费每年递增5%可以吗?因为物价上涨,我希望能增加
      澳门在线咨询 2022-07-25
      至于递增多少你们双方约定,以下是法律规定。《中华人民共和国婚姻法》第三十七条离婚后,一方抚养的子女,另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部,负担费用的多少和期限的长短,由双方协议;协议不成时,由人民法院判决。关于子女生活费和教育费的协议或判决,不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或判决原定数额的合理肠耽斑甘职仿办湿暴溅要求。《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干
    • 大川疫情中会引起物价上涨吗?
      云南在线咨询 2022-09-13
      如果是属于故意哄抬物价的行为,可以直接举报。一、拨打12020举报电话疫情防控期间,各级价格主管部门要加强防疫用品和重要民生商品市场价格监测分析,认真开展市场调查,及时报告价格异常波动和市场苗头性、倾向性问题;各级市场监管部门要加大市场巡查力度,严厉打击哄抬价格违法行为,对典型案例要进行公开曝光。欢迎市民朋友积极参与监督,可通过拨打12020进行价格问题举报。二、微信举报打开微信进入后,点击我的,
    • 为什么疫情期间会引起物价上涨
      河南在线咨询 2022-05-17
      1、各地对于物价的规定不同,对于是否构成哄抬物价没有一个统一的界定标准。 2、例如湖北省市场监管局规定:公共卫生一级响应期间,与疫情相关的医用商品、防护消毒商品等一律不得涨价;所售商品无参照价,购销差价额超过15%的,构成哄抬价格行为。
    • 物价因为疫情的原因上涨吗
      宁夏在线咨询 2023-09-06
      1、各地对于物价的规定不同,对于是否构成哄抬物价没有一个统一的界定标准。 2、例如湖北省市场监管局规定:公共卫生一级响应期间,与疫情相关的医用商品、防护消毒商品等一律不得涨价;所售商品无参照价,购销差价额超过15%的,构成哄抬价格行为。