建筑安装工程设计合作协议
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 19:31:46 131 人看过

工程名称:_________

委托单位:_________

设计单位:_________

设计编号:_________

合同编号:_________

建设单位(甲方):_________

设计单位(乙方):_________

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_________元,建设地点在_________。

二、甲方的义务1.甲方应在_________年_________月_________日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务1.乙方必须在_________年_________月_________日以前,向甲方交付初步设计文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付技术设计文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。_________年_________月_________日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

五、设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

六、奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_________%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

七、其它本合同自_________年_________月_________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份,送_________等单位各留存一份。

建设单位(甲方)(盖章):_________设计单位(乙方)(盖章):_________

代表人(签字):_________代表人(签字):_________

开户银行:_________开户银行:_________

帐号:_________帐号:_________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

(1)_________设计项目收费表(略)

(2)_________工程设计补充协议书(略)

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 11:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多申请仲裁相关文章
  • 合作建设协议
    工程招标
    本协议于______年______月______日签订;一方为______公司,注册营业所在____________(以下称中方),另一方为______公司,主营业所在__________________(以下称投资人)。双方约定,在____________合作建设____________,其条款如下:1.双方同意合作建设____________,共有__________________和____________。2.中方提供建设的场地,负责拆迁场地上的建筑物。3.投资人负责建设的全部资本。4.____________建成以后,由中方负责经营,自负盈亏。投资人的投资及其利息,从____________建成开业后的第______年起开始偿还,在______年内分______次还清。每一次的还款,应详细列举下列两个项目:a.投资人在建设度假村中投资总额的______;b.按尚未偿还金额计算出来
    2023-04-23
    117人看过
  • 建筑安装工程安全技术规程
    各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅、局:近来有少数地方将已决犯、未决犯游街示众,这种做法是违法的,在国内外造成很坏的影响,必须坚决制止。刑事诉讼法第一百五十五条第三款明确规定:“执行死刑应当公布,不应示众”。1984年11月21日,中共中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发出《关于严防反动报刊利用我处决犯人进行造谣诬蔑的通知》中指出:“执行死刑不准游街示众”。1986年7月24日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部又发出《关于执行死刑严禁游街示众的通知》,再次强调:“严禁将死刑罪犯游街示众,特别是开放城市更要严加注意,以免对外造成不良影响”。现再次重申:各地公安机关、检察机关和审判机关务必严格执行刑事诉讼法和有关规定,不但对死刑罪犯不准游街示众,对其他已决犯、未决犯以及一切违法的人也一律不准游街示众。如再出现这类现象,必须坚决纠正并要追究
    2023-06-09
    140人看过
  • 建筑安装合同协议的模式是什么
    合同是承包人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。合同当事人:建设单位:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\P>建设单位:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\P>经充分协商,双方达成如下协议:第一条:工程名称:第二条:工程地点第三条:建筑面积第四条:工程价款及支付方式第五条:工程工期(开工、竣工时间)第六条:工程质量标准第七条:合同格式第八方开工日前提供设备,甲方给乙方施工图纸一式两份,做到“三通一平”,办好施工许可证。(甲方可委托乙方进行“三通一平”工作,并另行签订协议执行)2\n甲方提供材料并交乙方签字。负责组织设计、施工单位,审查施工组织设计,组织验收工作,监督工程质量。4。第九条:承包人的义务乙方负责:。2。编制施工组织设计和施工形象进度计划。开工前5天交甲方一式两份。3。按施工图组织施工,按期完成工
    2023-05-07
    58人看过
  • 建筑物室外装饰工程设计方案报批
    服务名称:
    2023-12-12
    97人看过
  • 建筑安装工程费用内容
    法律综合知识
    在建筑安装工程项目的总成本构成上,包含了四个主要类别:直接费、间接费、利润以及税金。下面我们将对这几个主要分类进行详细解释及阐明:首先,我们来谈谈直接费,它主要由直接工程费与措施费两大部分组成。其中,直接工程费是指在整个施工过程中所消耗的用以形成工程实体的各部分费用,其内容涵盖了人工费、材料费、施工机械使用费等方面的支出;而措施费则是为了更好地实现工程项目的施工任务,通常在项目施工之前或施工过程中产生,并非工程实体构成的各类费用。其次,间接费又可分为规费与企业管理费两个子项。其中,规费特指政府及相关权力机构要求必须支付的费用,包括工程排污费、工程定额测定费,以及社会保障费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金等;而企业管理费则是指建筑安装企业在组织施工生产及经营管理过程中所花费的必要开支。再者,利润是指施工企业在完成承包单位提出的建设工程任务后所得的盈利收入。最后,税金则是国家按
    2024-05-09
    135人看过
  • b. 非住宅建筑安装工程
    民事诉讼工程承包的性质有:全过程承包、分阶段承包、按承包人的地位和性质承包。承包方式分为:总承包、分包、独立承包和联合承包。根据取得承包任务方式的性质,承包方式分为:计划分配、委托承包,按合同类型和计价方式。征地纠纷中的民事诉讼在征地纠纷中,大多数进行的诉讼属于行政诉讼,民事诉讼时为数不多的,但是并不是所有的程序都要走行政诉讼,有时候也可以走民事诉讼的程序,如对于非法占地的行为,从民事角度考虑我们可以起诉民事侵权,要求停止侵害、赔偿损失、恢复原状。对于已经签订征地补偿协议,如果该协议签订过程中存在胁迫等手段,则从民事诉讼的角度起诉撤销该协议。总而言之办案子要开动脑筋不能死盯住行政诉讼,如果民事诉讼对我们更有利的话,则就应该设法走民事诉讼的程序。在征地纠纷中常发生的民事纠纷有:征地补偿协议纠纷;土地侵权纠纷;土地承包经营纠纷。《中华人民共和国建筑法》第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工
    2023-07-09
    479人看过
  • 建筑安装工程险投保单
    中国人民保险公司分公司建筑.安装工程险投保单本投保单由投保人如实和尽可能详尽地填写并签字后作为向本公司投保建筑、安装工程险的依据。本投保单为该工程保单的组成部分。本投保单在未经保险公司同意或未签发保险单之前不发生保险效力。投保人:__________地址____________联系人:__________电话____________┌───────────────┬─────────┬────────┐│工程关系方│名称和地址│是否被保险人│├───────────────┼─────────┼────────┤│所有人│││├───────────────┼─────────┼────────┤│承包人及其承包能力(级、类)│││├───────────────┼─────────┼────────┤│转包人及其承包能力(级、类)│││├───────────────┼─────────
    2023-04-23
    474人看过
  • 建筑安全工作计划范文
    以宣传贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》以下简称《条例》为契机,着力突出安全生产责任制落实和安全生产监督管理两个重点。深入开展创建文明工地活动,强化施工现场安全管理,加大安全生产随机抽查和巡查力度,确保安全生产工作的全面落实。全市建筑安全生产工作的主要目标是1按照建设部颁发的建筑安全检查标准》建筑企业施工现场合格率达到100%其中一二级企业施工现场。2依据《辽宁省建筑施工现场文明施工管理规定》树立30个以上安全生产文明施工样板施工现场。3杜绝使用国家有关部门指定淘汰的吊车。4死亡事故结案率达到100%5建筑工程事故百亿元产值死亡率控制在7人以内。遏制三级以上重大事故发生,杜绝特大伤亡事故。重点做好以下几方面工作:为实现上述工作目标。一、认真宣传贯彻执行《条例》依法加强建设工程安全工作条例》国第一部规范建设工程安全生产的行政法规。进一步提高我市建设系统安全生产管理工作,使广大干部职工深刻领
    2023-05-05
    140人看过
  • 建筑工程设计合同知识产权
    知识产权是一种依法保护发明创造者利益的制度,同时也是一种激励发明创造的良好机制,世界上绝大多数国家已在运用知识产权制度保护发明创造者权益,促进本国经济建设的快速发展。我国在确立市场经济体制之后,也建立了知识产权制度,这对我国国民经济的发展起到了极大的促进作用。对于石油化工等技术和资金密集型工厂建设项目,必需整合投资、技术、设计、施工等四方力量,通过投资方出资、技术所有者许可技术、设计方设计、施工方实施,建设工程才能得以完成。尽管建设工程功能、质量、工期是各方追求的目标,但同样令各方关注的就是对现有知识产权的保护和在工程建设过程中形成的知识产权的归属。对工程勘察、设计、咨询单位施行严格的资质管理制度,以及对其完成的工作成果应承担责任的特点,决定了建设工程履行过程中形成的知识产权归于成果的完成单位所有,而不能用“合同优先原则”加以改变。一、建筑工程设计合同知识产权约定条款的分析(一)技术许可合
    2023-04-02
    131人看过
  •  建筑工程中设备安装合同的具体条款有哪些?
    建筑工程设备安装合同包括工程背景及目的、工程范围、工程要求、工程进度、工程费用、合同条款等内容。其中,工程款的支付和保修责任等条款需要特别注意。最终结算按实际面积结算,门窗面积按实际面积计算。建筑工程设备安装合同主要包括以下内容:1.工程背景和目的:描述工程的基本情况和需求,明确工程的目的和意义。2.工程范围:明确设备的安装范围,包括设备的具体位置、数量、规格等。3.工程要求:描述工程的技术要求、质量要求和安全要求等,以确保设备的正常运行和安全使用。4.工程进度:规定工程的施工期限和进度安排,包括各个阶段的任务和时间节点等。5.工程费用:明确设备的采购、安装、调试和维护等费用,以及可能的变更和调整。6.合同条款:具体规定双方的权利和义务,包括违约责任、争议解决等。二、门窗面积,最终结算按实际面积结算。三、开/竣工日期。四、双方责任。五、质量与检验。六、工程款的支付。七、保修责任。 建 筑
    2023-10-08
    163人看过
  • 建筑安装工程投标书(标函)
    __________(建设单位或招标办公室)在研究了__________建筑安装工程的招标条件和勘察,设计,施工图纸,以及参观了建筑安装工地以后,经我们认真研究核算,愿意承担上述全部工程的施工任务.我们的投标书(标函)内容如下:工程名称建筑地点标_________________________________________________________建筑面积建筑层数函_________________________________________________________结构形式设计单位内_________________________________________________________工程内容容_____________________________________________________________包干形式总造价每平方米造价标________
    2023-06-13
    359人看过
  • 建设部建筑安装工程劳动保险费用管理办法
    第一章总则第一条为切实解决施工企业劳动保险费用的来源、促进社会保障体制的建立、规范建筑市场秩序,根据国家对建筑安装工程劳动保险费用(以下简称劳保费)管理的有关规定,制订本办法。第二条根据建筑市场中各类所有制施工企业并存的现状和建筑安装工程计价实行预算制的特点,劳保费实行统一计取标准,统一向建设单位收取,统一向施工企业调剂拨付的管理办法。第三条劳保费内容包括:按国家有关政策规定的城镇离退休职工养老费用和六个月以上病伤假人员的工资,按照上述人员费用及工资总额提取的职工福利基金,以及按政策规定农民合同制工人的劳动保险费用。第四条按照建筑安装工程费用定额的管理分工,凡是执行由地方建设行政主管部门制订、审批和管理费用定额的一般土建、独立土石方、炉窑砌筑、管道及机电设备安装、市政、园林绿化等工程,不分投资来源,不分承建工程的施工企业隶属关系、所有制性质和资质等级,其劳保费的管理均按本办法执行。第五条劳
    2023-06-10
    78人看过
  • 建筑安装工程合同违约金有多少
    1、违约金适用的一般原则性规定。合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。2、逾期付款违约金的计算,应注意不同时期的计算参考依据。约定违约金具有如下特征:(1)违约金的数额是双方预先确定的;(2)违约金是—种违约后的补救措施;(3)违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。一、当事人可以对违约金进行约定《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。该条规定
    2023-03-19
    294人看过
  • 建筑安装工程征用土地合同写法
    签订合同双方:征用土地单位:___________________________________________,以下简称甲方;被征土地单位:____________________________________________,以下简称乙方;根据____________________(审批权利机关)批准的__________________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和______省(或自治区,直辖市)政府的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和______县(或市,省)人民政府审查批准,经甲乙双方实地查看,反复协商,特签订本合同,以供双方共同遵守。一,征用土地数量及方位甲方征用乙方土地共________亩,其中,稻田______亩,水塘______亩,菜地______亩,坡地______亩,宅基地______亩,林木______
    2022-11-12
    206人看过
换一批
#仲裁程序
北京
律师推荐
    展开

    申请仲裁是指由双方当事人协议将争议提交(具有公认地位的)第三者,由该第三者对争议的是非曲直进行评判并作出裁决的一种解决争议的方法。仲裁异于诉讼和审判,仲裁需要双方自愿。... 更多>

    #申请仲裁
    相关咨询
    • 工程建设建设战略合作协议
      贵州在线咨询 2022-12-17
      合作合同是指双方或多方签署以进行投资活动而不另成立法人的文件!协议书的格式如下: 1标题:双方单位名称事由,协议书三部分组成。 2正文:条款内容 1协商目的 2协商目的责任 3协议的时间和期限 4协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类} 5履行条款期限 6违反条款的责任处理 7落款{签署} 8签署日期
    • 建筑工程安装合同价款如何计算
      青海在线咨询 2022-05-16
      建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,当事人任何一方依据《解释》第二条的规定:要求参照合同约定支付工程折价补偿款的,应予支持。 承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的,应予支持。发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的,不予支持。
    • 建筑工程合同增量协议建筑工程合同增量协议
      澳门在线咨询 2023-07-27
      补充协议”或者称为“协议补充”,建筑工程合同增量协议,是指当事人对于合同中的内容没有约定或者约定不明确的,而达成的协议。“补充协议”是相对于已经存在的合同而言的,“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。
    • 建筑安装工程合同有效条件
      湖南在线咨询 2023-09-16
      1、当事人具有相应的订立合同的能力。合同是当事人以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的、有意识地追求特定法律后果的行为,它直接关系到当事人的利害得失,因此要求当事人必须能够认识和辨认自己的行为,判断自己行为的法律后果,即必须具有相应的订立合同的能力; 2、意思表示真实。意思表示真实是合同生效的一个重要构成要件,是指表意人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思。合同是意思表示一致的产物,是一种当
    • 建筑工程安装修补包工合同和建筑工程工程泥工合同怎么写
      甘肃在线咨询 2022-01-05
      建筑工程泥浆承包合同承包商的书写方式:首先,注明甲乙双方的身份信息(姓名、联系方式、地址等),以及工程的基本情况(工程名称、工程范围、工期、起止时间、工程质量、工程成本、技术数据交付时间、材料设备供应责任、拨款结算、竣工验收、质量保证范围等)。然后,说明违约责任,并由双方签字或盖章。