甲方延迟付款是否能顺延工期
来源：法律编辑整理
时间： 2023-01-25 18:00:40
156 人看过
法律咨询：建筑甲方推脱延迟付款的责任我应该怎么办？
我方作为建筑企业，2014年6789四个月没有收到甲方的任何工程款，近期甲方在对我方发函的回复中称，“银行拨付工程款需要，建筑方，甲方和财政局的三方核对的预算，因三方预算于2014年9月9日才出来，所以678三月的工期不得顺延。”(因为我方城建的是一个学校工程，所以有财政局的参与)，现向各位律师请教，我方需要怎么才能争取到工期的顺延，法律依据有哪些，谢谢
律师回答：
按照合同约定履行义务。如果合同约定先付工程款，那你们有理由顺延工期。
相关法律知识：
《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定
第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。
有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。
第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。
第五十四条建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。
建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。
第五十五条建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
设备延期交付,可以延迟付款吗
422人看过
-
房屋交付时间推迟，退房期限是否顺延？
444人看过
-
疫情期间延迟发放工资的，贷款是否可延迟还
465人看过
-
如果工程款拖欠，工期能否顺延
98人看过
-
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
456人看过
-
延迟支付工程材料款
179人看过
律师服务
热门律师推荐
更多法律综合知识相关文章
-
仲裁机构当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。一、合同违约金过高或过低怎么办？当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、工程合同文本中规定的违约金一般是多少当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定2023-03-30375人看过 -
不可抗力迟延交付房屋维权如下：买受人可以送达催告通知书，要求出卖人尽快交房并赔偿超出日期的损失；催告后三个月仍未交房且不能给出正当理由的，买受人可以解除合同并要求出卖人退还已付房款及利息，承担相应的违约责任。房屋租赁到期能否延期？出租房屋届满到期的，经双方达成合意可以进行延期。房屋出租到期承租人要求续租的可以与出租人协商续期，重新签订续房合同；双方未办理延期手续承租人继续使用租赁物出租人没有提出异议的原租赁合同继续有效，但应视为不定期租赁。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届2023-08-10161人看过 -
不可抗力迟延支付房款可以解除购房合同。根据我国相关法律规定，买方购买房屋后，迟延支付房款，经过卖方催告，三个月的合理期限内，拒不支付房款的，卖方可以与买方解除购房合同。一、未交房能不能解除购房合同逾期交房经催告后三个月仍未交付的，可以解除购房合同。开发商延期交房构成违约，应承担相应的违约责任。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使。逾期不行使的，解除权消灭。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。二、安置房一房多卖该如何处理安置房一房多卖的处理原则：1、卖方是否实际将房屋交付给买方。如果卖方已将房屋实际交付给买方，且买方已实际使用房屋，则表明卖方已履行合同，应考虑支持买方的实际履行请求；2、买方是否已全2023-02-23112人看过 -
经济适用房买东西不给钱属于违法行为，可根据具体情节处罚。行为人用轻微的威胁手段进行强买强卖、强迫他人接受或提供服务，行为很有节制、获利很有限的，情节显著轻微、危害不大的，属于一般违法行为，可根据治安处罚法处罚，法律另有其他规定的，应当依照其规定。买了经济适用房离异后可以买商品房吗？购买经济适用房离异后能买商品房，在购买商品房之前应当退还经济适用房。经济适用房是具有社会保障性质的商品住宅，住宅价格相对于市场价格比较适中，能够适应中低收入家庭的承受能力；购买经济适用房后又购买其他住房的，政府应当收回已购经济适用房产权。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：（一）结伙斗殴的；（二）追逐、拦截他人的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；（四）其他寻衅滋事行为。2023-07-04304人看过
-
欠款一般情况下，拖欠贷款不还，可以提醒其还款，也可以向管辖法院起诉。贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失的，应当赔偿损失。借款人未按照约定的日期、数额收取借款的，应当按照约定的日期、数额支付利息。贷款公司拖欠不还怎么办首先可以和对方合理协商，如果对方仍旧不还，那么可通过向法院起诉解决。债权人要保留好具体的证据如欠款欠条，在多次正常催讨仍然无效的情况下，就要在诉讼时效内向法院起诉解决。若该债务人已下落不明，则在其下落不明满两年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告他为失踪人。失踪人的财产由他的配偶、父母、成年子女或者关系密切的其他亲属、朋友代管，此时仍可向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第六百七十一条贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失的，应当赔偿损失。借款人未按照约定的日期、数额收取借款的，应当按照约定的日期、数额支付利息。2023-07-15103人看过 -
法律综合知识一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔甲方延迟工期的原因如下：1．甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。2．甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3．甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。4．甲方设计师的设计变更和工程量增加的。5．一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6．专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。进行索赔的方式是：可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的，当事人可能向法院起诉。二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单2023-09-1779人看过 -
银行贷款可以，但在合理时间内，否则影响银行放款。签订买卖合同以后办理贷款手续，一般按常理在十个工作日内配合办理，但是你可以和开发商协商延期办理贷款审批手续，这样可以晚一点支付银行贷款，但是，必须征得开发商的同意，否则，开发商有权追究你的违约责任。交了首付还没面签房子是否能退这个要与开发商协商，因为一般交了首付后，购房合同或认购合同上写的很清楚，如果单方面退房的话赔偿对方购房总价的20％作为违约金。如果开发商同意的话就可以退，如果不同意的话就只能和开发商协商，或者把房子转给别人，如果只是单纯的退款的话，估计开发商一般都不会退。《中华人民共和国民法典》第六百零一条出卖人应当按照约定的时间交付标的物。约定交付期限的，出卖人可以在该交付期限内的任何时间交付。第六百六十八条借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款2023-07-04400人看过 -
罚款工期延期的违约金上限是实际损失的30％，一般的法律法规规定违约金的数额，应该是在合同总金额的0．1％到0．5％，不会超过30％。不过要看具体的情况，违约的情况不同，违约金的金额也就不同。一般建筑工程的合同延期可能不需要支付违约金。拖延工期报警有用吗1、打电话催促：如果在施工中发现装修进度慢出现了拖工期的问题，那么可以在一发现问题时打电话到装修公司找到对接人询问，让他们尽快解决拖工期的问题。2、当面咨询商讨：如果电话催促之后依然没有很大的效果，可以直接到装修公司找到负责人和设计师，当面和他们进行沟通商讨出解决办法。3、有权扣除部分装修经费：如果在和装修公司签订合同时，合同内有将竣工日期约定清楚，也有相关的违约赔偿条款，那么我们就有了扣去他们部分装修费用的权力，这笔扣除的费用可以做为误工费。对他们进行小小的惩罚用来催促他们尽快完成工期。4、通过法律手段解决问题：如果以上的办法都没有解决到拖延工2023-07-0753人看过
-
迟延履行责令被执行人支付延期利息，主要适用于执行金钱债务的案件。在某些情况下，也可适用于对行为或财产执行的案件。民事诉讼法第232条规定：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。所谓迟延履行期间，是指生效法律文书指定期间届满后，到实际履行日这一段时间;如果生效法律文书没有指定期间的，就从法律文书生效之日起到实际履行日止。被执行人在自动履期间内没有履行义务，引起执行程序的开始，这时被执行人迟延履行的责任也就产生。即使在执行程序中他又履行了义务，仍不能免除这种责任。被执行人必须明确，在自动履行期内履行义务与在执行程序开始以后履行义务，其法律后果是不同的。至于如何确定债务利息，《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)若干问题的意见》规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，是指在按银行同期贷款最高利率计付的债务利息上增加1倍。责令被执行2023-06-06348人看过 -
延期支票算。对于不在校而言保留在校生的权利，某种程度上来说浪费了高校的教育资源。还有选择延期毕业的同学是对就业有心理的恐惧，以及眼高手低的心态，这两种极端不但不会解决自身的情况，还会陷入就业危机困境，浪费了时间。什么是延期支票，延期支票有风险吗延期支票一般是指，把支票的开票日期往后延迟几天的支票，延期支票有风险。一般这种延期支票存在于当前账目不足，但确定过后一段时间会有一笔进账的公司。由于支票的填写日期应该是出票日，而支票这种经济票据只有十天的有效期。很多时候企业会因为各种原因致使支票的十天有效期不够用的，这时候票据就会因为发生时间过期后无法使用的情况。支票是一种票据，一般是由出票人签发，也可以由其他机构签发，例如开通支票业务的银行或其他的一些金融机构等等。当收款人持支票去相关部门兑现时，该部门的人员要无条件支付应付的金额给收款人，该操作完成后，此支票将不再具有兑换现金的能力。支票的使用规定如下：2023-07-11283人看过 -
买受人在房地产交易中,开发商不能以延期交房为由来拖延房款支付的时间。但是,双方之间有特别约定的话,这个规定就不适用了。如果商品房延期交付经催告在合理期限内履行,买受人不能解除合同但可以要求开发商赔偿损失;如果延期交付在合理期限内仍未履行且开发商没有给出正当理由,买受人可以解除合同,一切损失由开发商承担。在房地产交易中,通常情况下开发商不能以延期交房为由来拖延房款支付的时间。但是,如果双方之间有特别约定的话,这个规定就不适用了。商品房延期交付经催告在合理期限内履行的，买受人不能解除合同但可以要求开发商赔偿损失；经催告在合理期限内仍未履行且开发商没有给出正当理由的，买受人可以解除合同，一切损失由开发商承担。 【 核 心 内 容 】 商 品 房 延 期 交 付 规 定 及 影 响根据我国《商品房销售管理办法》的规定，商品房延期交付是房地产开发企业面临的一项重要责任。在延期交付的情况下，如何处理相关事2023-09-11199人看过 -
不算。具体的发薪日期是由双方约定，法律上没有强制性的规定。那么，只要单位每月支付一次就是合法的。工资应当按劳动合同约定的日期支付，排除不可抗力因素，未因经营困难与工会协商暂时延期支付，用人单位当月工资未在下月发放的，是无故拖欠工资的情形。发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。物业拖欠工资（1）劳动者可以向有管辖权的仲裁委员会就上述事项申请劳动仲裁，申请仲裁的时效期间为一年；（2）在企业拖欠或者未足额支付劳动报酬的情况下，劳动者除可以向仲裁委员会申请仲裁之外，还可以依据劳动合同法的规定向当地有管辖权的基层人民法院申请支付令；（3）可以直接向人民法院起诉。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。2023-07-16405人看过
-
职工达到正常退休年龄时，单位应及时为职工办理退休手续。对于达到正常退休年龄，经批准延期退休的，延期的时间计算为实际缴费年限，期满退休，下月起计发待遇。达到正常退休年龄因单位原因造成退休延期的，个人帐户继续记载，但其延期时间不计算缴费年限，劳动保障部门按其到达正常退休年龄时批准退休，从办理退休手续的下月计发待遇。如正常退休年龄至批准退休期间有调整待遇的，社会保险经办机构要按规定调整标准，基本养老金按增加后的标准计发，不再补发。正常退休年龄至批准退休期间职工工资或生活费低于基本养老金标准的，差额部分由单位给予补齐。保管档案的中介机构也参照以上规定执行。因劳动保障部门原因造成退休延期的，按达到正常退休年龄时批准退休，从达到正常退休年龄的下月计发待遇。延期退休期间有调整待遇的，社会保险经办机构按规定调整标准并补发调整的基本养老金。退休晚办一个月怎么办退休晚办一个月可以接着去当地的社保局办理。退休晚2023-07-07492人看过 -
法律综合知识一、延迟开庭能延迟多久延期开庭一般延期六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。需要注意的是，延期审理只能发生在开庭审理阶段，延期审理前已进行的诉讼行为，对延期后的审理仍然有效。但延期的时间不计算在审理期限内。二、延期开庭审理的情形有哪些遇有下列情况之一，影响审判进行的，可以延期审理：1．发现事实不清、证据不足，或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人，需要补充侦查或者补充提供证据的；2．被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，需要补充侦查进行查证的；3．发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人，虽不需要补充侦查和补充提供证据，但需要补充、追加或者变更起诉的；4．申请人民法院通知证人、鉴定人出庭作证或者有专门知识的人出庭提出意见的；5．需要调取新的证据，重新鉴定或者勘验的；6．公诉人出示、宣读开庭前移送人民法院的证据以外的证据，或者补充、变更起诉，需要给予被告人、辩护人必要时间进行辩护准备的；7．被告2023-09-1497人看过
#法律综合知识
北京
律师推荐
展开
#法律综合知识
词条
#法律综合知识
最新文章
-
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-27 -
2024-08-26
#法律综合知识
相关咨询
-
-
付款延迟是否过诉讼时效山东在线咨询 2022-05-171、付款延迟的情况下，还不过诉讼时效。 2、法律规定，合同双方对于履行期限约定不明确的，债权人可以随时要求债务人履行支付义务，但债权人在主张履行支付要求时，也要给债务人一个合理的期限。 -
疫情期间延迟发放工资的贷款是否可延迟还江苏在线咨询 2022-10-151、因疫情原因导致无法按时还款的，可以合理延后还款期限。 2、根据规定，完善受疫情影响的社会民生领域的金融服务。对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。 -
工程款过了期间工期顺延可否香港在线咨询 2022-11-10工程款延付工期可以顺延，工期顺延一般包括下列情况： 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备； 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金； 3、发包人突然变更施工计划等各种情形。 -
迟延付款与给付迟延付款违约金的区别陕西在线咨询 2023-07-27逾期付款违约金与价款支付期限关系密切，逾期付款违约金是一方当事人在付款期限届满时未履行付款义务的法律后果之一，付款期限决定了逾期付款违约金的起算点。关于迟延履行金的计算期间问题。始期：迟延履行金计算的开始时间是执行依据有明确规定给付期限的应当从执行依据确定的给付期限届满的次日起计算延迟履行金。
