委任单位:
施工单位:
就装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵
守如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目内容:
四、工程期限:本工程自年月日至年月日完工。
五、工程造价为人民币:
六、付款方式:
1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付
款。
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,
余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程
量结算)
七、材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管
场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的
垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工:
3
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返
工,所造成的损失由乙方负责。
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为
本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时
材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,
提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工
中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量:
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承
担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收:
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和
有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如
工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由
甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任:
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿
给守约方。
十二、备注:
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、
乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合
同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决
执行。
十三、本合
同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章
后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):乙方单位(盖章):方圆装饰工程公司
代表人:代表人:
日期:日期:
-
装饰工程施工合同评审要点
465人看过
-
深圳市小型装饰装修工程施工合同
105人看过
-
装修项目怎么写装修装饰工程承包合同
347人看过
-
装饰工程安全承诺书范本
200人看过
-
家庭装饰工程合同(参考文本)
480人看过
-
装饰工程履约保证书范本
227人看过
仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>
-
家庭装修合同装饰工程施工合同装饰办?河南在线咨询 2022-06-22房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。 所附详细的专业: 工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1、土石方工程:□土石方□基坑支护 2、地基与基础工程 3、主体工程 4、电气工程 5、给排水工程 住宅装饰装修工程施工合同装饰办就是这个。
-
装饰装修工程批发合同范本浙江在线咨询 2022-04-07装饰装修工程保修单范本:发包方(简称甲方):_______________承包方(简称乙方):_______________根据《中华人民共和国合同范本法》、《建筑安装工程承包合同范本条例》、《中华人民共和国消费者权益保**》、《中华人民共和国价格法》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况
-
-
合同装饰工程承包范围香港在线咨询 2022-08-20双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供: (1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸); (2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
-
装修装饰工程属于建设合同吗浙江在线咨询 2022-05-28属于,房屋装饰装修工程,属于建设工程施工范畴之内。装修装饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定,但装修装饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑