北京市外销商品房买卖契约
来源:互联网 时间: 2023-06-10 20:41:24 171 人看过

卖方(以下简称甲方):_________

买方(以下简称乙方):_________

甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得北京市_________区(县)_________地块的国有土地使用权,土地面积为_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的_________现已竣工,取得房屋所有权证(证号为_________),经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市商品房外销销售许可证号为京房市外证字第_________号。

乙方自愿购买甲方的_________房屋,房屋用途为_________。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。

第一条_________房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_________平方米(包括套内建筑面积_________平方米,分摊的共有共用建筑面积_________平方米),共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_________平方米(含共有共用面积)。土地使用期限自房屋产权过房之日起至_________年_________月_________日止。

上述面积已经北京市房屋土地管理局测绘。

第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米_________币_________元,价款合计为(大写)_________元整(小写_________元)。乙方预付的定金_________元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条乙方同意_________年_________月_________日前将购房价款全部汇入甲方指定银行。

甲方指定银行:_________

银行帐号:_________

第四条甲方同意在_________年_________月_________日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:_________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。

第六条双方同意在签订本契约后三十日内,持本契约和有关证件共同到北京市房屋土地管理局办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。

办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。

第七条本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价金额的万分之_________(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按_________利率计算。

第八条本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房价款的万分之_________(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权终止本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条本契约自双方签字之日起生效,未尽事项,双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。

第十条本契约的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖,双方凡因履行本契约引起的纠纷,应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第_________种(大写数字)方式解决纠纷。

(一)提交_________仲裁委员会仲裁。

(二)任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条本契约正本一式_________份,甲乙双方各执_________份,副本_________份,房地产交易管理部门一份。

甲方(盖章):_________乙方(签字):_________

法定代表人(签字):_________身份证号码:_________

地址:_________地址:_________

联系电话:_________联系电话:_________

邮政编码:_________邮政编码:_________

代理人(签字):_________代理人(签字):_________

联系电话:_________联系电话:_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月20日 20:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多商品房买卖相关文章
  • 北京市商品房现房买卖合同的基本内容有哪些
    (一)当事人名称或者姓名和住所;(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(五)交付使用条件及日期;(六)装饰、设备标准承诺;(七)供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任;(八)公共配套建筑的产权归属;(九)面积差异的处理方式;(十)办理产权登记有关事宜;(十一)解决争议的方法;(十二)违约责任;(十三)双方约定的其他事项。一、商品房买卖合同的违约金标准是多少?《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减
    2023-02-18
    318人看过
  • 北京市商品房现房买卖合同应当包括哪些条款?
    北京市商品房现房买卖合同应当包括以下条款:其一、合同当事人的基本信息;其二、商品房基本状况;其三、商品房价款;其四、商品房交付条件和交付手续;其五、商品房质量和保修责任;其六、不动产登记;其七、物业管理;其八、其他事项。一、买房契约怎么写?买房契约要写明以下内容:当事人名称或者姓名和住所;商品房基本状况;商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;交付使用条件及日期;办理产权登记有关事宜;解决争议的方法;违约责任;双方约定的其他事项。根据《商品房销售管理办法》第十六条第二款第一至五项规定,商品房买卖合同应当明确以下主要内容:(一)当事人名称或者姓名和住所;(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(五)交付使用条件及日期。二、房屋买卖合同有哪些内容?商品房买卖合同应当明确以下主要内容:1.当事人名称和姓名住所;2.商品房基本
    2023-03-11
    393人看过
  • 北京市商品住房限购政策
    一、北京市商品住房限购政策在《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》执行之前,已销售的商办类项目再次上市交易时,可出售给企事业单位、社会组织,也可出售给个人,个人购买应当符合下列条件:(一)名下在京无住房和商办类房产记录的。(二)在申请购买之日起,在京已连续五年缴纳社会保险或者连续五年缴纳个人所得税。二、深圳房子限购政策深圳房子限购政策如下:在所有家庭成员中,有部分家庭成员拥有本市户籍的,就可以在深圳市购买2套房。当然,即使是全部成员都拥有本市户籍的,也只能购买2套。在深圳,拥有本市户籍的成年单身人士,其中包括已经离异的单身男女,在本市可以限购1套房。在深圳,如果没有本市户籍的居民想要购房,那就必须要提供5年以上的缴纳个人所得税的记录证明,或者社会保险证明。需要注意的是,这五年必须是连续的,才能限购1套房。需要注意的是,深圳市政府对境外机构以及个人购房都有严格的规划,包括购房的时间,都
    2023-06-15
    478人看过
  • 商品房契税是多少?商品房买卖要注意什么
    一、商品房契税是多少1、首套房缴纳规定如下:个人购买普通住房,且该住房为家庭唯一住房的,所购普通商品住宅户型面积在90平方米(含90平方米)以下的,契税按照1%执行;户型面积在90平方米到144平方米(含144平方米)的,税率减半征收,即实际税率为1.5%;所购住宅户型面积在144平方米以上的,契税税率按照3%征收。2、二套房缴纳规定如下:购买非普通住房、二套及以上住房,以及商业投资性房产(商铺、办公写字楼、商务公寓等),均按照3%的税率征税。二、房产契税什么时候征收每个地方都有不尽相同的规定,有些地方规定是在交房之前要缴纳房屋契税,有的地方却规定在合同签订满10天就立即需要缴纳。期房的房屋契税缴纳的时间是:房屋竣工验收合格,交付使用,在办理房产证的时候就要缴纳房屋契税,房屋交付后尽可能不要超过一年,否则是要缴滞纳金的。三、商品房买卖要注意什么1、谨防面积缩水,谨防代缴税费陷阱。在合同中最
    2023-02-25
    425人看过
  • 北京市内销商品房管理暂行规定[失效]
    一、为加强北京市内销商品房管理,保障买卖双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关规定,制定本规定。二、各房地产开发企业在本市开发建设的内销商品房,适用本规定。三、商品房内销实行许可证制度。房地产开发企业内销商品房,须向北京市房地产管理局(以下简称房地局)申请登记,取得《北京市商品房销售许可证》后,方可销售。四、申请预售内销商品房须符合以下条件:1.有市计委、建委批准的商品房项目建设计划文件;2.已取得国有土地使用证或土地使用权来源证件;3.取得建设工程规范许可证和建设工程开工证;4.有纳入市建委销售计划的证明文件;5.按申请预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上,或达到相应的工程进度,并已确定施工进度和交付日期。五、预售商品房还须提交下列文件:1.在北京的银行开立代收房屋预售款的专门帐户,并和银行订立了预售房款的监管协议。2.已确定的商品
    2023-03-16
    313人看过
  • 北京商品房买卖中购房办理的手续是怎样的?
    北京商品房买卖中购房办理的手续如下:(1)签订认购书,并向房地产开发商交纳一定数额的定金或预付款。(2)签订正式的房屋买卖契约。(3)到房地产管理部门办理房屋买卖登记。外省市户口的购房者需同时办理在京购房申请。(4)按房屋买卖契约中的约定交纳房价款。需办理购房贷款的,与贷款人签订贷款协议,办理商业性贷款或住房公积金贷款。(5)验收房屋,办理入住手续,与物业管理公司签订物业管理合同。(6)按房屋买卖契约的约定办理房屋产权过户手续,领取房屋所有权证书。北京购房资格在哪里办理?一、在北京连续满五年纳税证明(指个人所得税)或者在北京连续满五年的社会保险证明;二、有北京合法有效的暂住证;三、购房人在北京没有房屋,如果已经结婚,夫妻双方在在北京没有房屋;四、身份证、结婚证和户口本;五、如果在北京以外的地方贷款买过一套房,符合以上条件在北京再贷款买房,首付款要百分之六十以上,包括百分之六十,贷款利率上浮
    2023-08-10
    228人看过
  • 北京商住两用房契税多少
    一、北京商住两用房契税多少根据《财政部国家税务总局住房和城乡建设部关于调整房地产交易环节契税个人所得税优惠政策的通知》的规定:首套房缴纳规定如下:1、个人购买普通住房,且该住房为家庭唯一住房的,所购普通商品住宅户型面积在90平方米(含90平方米)以下的,契税按照1%执行;2、户型面积在90平方米到144平方米(含144平方米)的,税率减半征收,即实际税率为1.5%;3、所购住宅户型面积在144平方米以上的,契税税率按照3%征收。二套房缴纳规定如下:购买非普通住房、二套及以上住房,以及商业投资性房产(商铺、办公写字楼、商务公寓等),均按照3%的税率征税。二、商住两用房要注意什么1、明确未来使用费的缴纳依据购房者应问清水电等是否按商业标准收取,一些开发商会采取相应补救措施,有些费用可以按民用价格缴纳。2、了解项目是否有相应配套建设非住宅项目开发商一般不会建设相应的配套幼儿园、学校、医疗机构等,
    2023-05-29
    138人看过
  • 商品房买卖契约的预售登记手续如何办理?
    商品房买卖契约的预售登记手续如何办理?房屋买卖契约的预售登记手续是房屋买卖契约的生效要件,未经登记的契约在法律上是无效的,合同约定的权利、义务对当事人无约束力。办理该手续应在签订契约的30日内,由买卖双方到房屋土地管理局市场处办理预售/预购登记手续。办理该手续时买卖双方应持合同正本(一式四份),购房者应持身份证复印件。如买卖双方未按上述规定时限办理交易审核,每逾期一天,有关部门将处以0.1%的罚款。
    2023-06-10
    381人看过
  • 北京市食品(成品)代销合同
    合同编号:_________第一条食品名称、规格、数量、价款单位:元/┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬────┬────┬──┬────┬─┬─┐│编│品│品│商│规│数│产│包装标准│保质期限│产品│运输保管│单│总││号│名│种│标│格│量│地│及要求│及要求│标准│条件│价│价│├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼────┼──┼────┼─┼─┤││││││││││││││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼────┼──┼────┼─┼─┤││││││││││││││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼────┼──┼────┼─┼─┤││││││││││││││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────┼────┼──┼────┼─┼─┤││││││││││││││├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────┴────┴──┴────┴─┴─┤│合计人民币(大写):¥:│└──
    2023-04-23
    146人看过
  • 北京市商品房预售方案(模板)
    各区(县)建委、房管局,经济技术开发区国土房管局、建设局,各房地产开发企业:按照《关于加强我市商品房预售方案管理的通知》(京建发〔2010〕632号)的要求,自2010年12月1日起,房地产开发企业在申请商品房预售许可时,应提交商品房预售方案。现将商品房预售方案(模板)公示如下,请各开发企业及时下载使用。房屋市场管理处二○一○年十二月一日商品房预售方案(模板)年月日项目概况介绍XX项目(地名核准名称)是由XX公司开发,整体规模达到平米,包括(建筑物类型,如:住宅、商业、配套型公建…)。本次预售的是楼栋,共计套房源。一、项目基本情况1、项目名称(地名核准名称):2、项目坐落:3、土地用途:4、项目总规模:建筑面积:平米占地面积:平米规划户数:住宅套分期建设的,分期建设情况如下:一期建筑面积:平方米二期建筑面积:平方米三期建筑面积:平方米四期建筑面积:平方米五期建筑面积:平方米5、物业
    2023-04-22
    344人看过
  • 商品房预售契约范本
    商品房预售
    卖方(以下简称甲方):买方(以下简称乙方):甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得北京市______区(县)______地块的国有土地使用权,土地使用面积为_商品房预售契约卖方(以下简称甲方):买方(以下简称乙方):甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得北京市______区(县)______地块的国有土地使用权,土地使用面积为______平方米,土地使用年限______年,自______年______月______日至______年______月______日止,国有土地使用证号为______。甲方在上述地块上建设的,现已具备规定的预售条件,经北京市房屋土地管理局批准,准予上市预售,商品房销售许可证号为京房内证字第______号。乙方自愿购买甲方的______房屋,房屋用途为______。乙方预购房屋的定金为人民币______元。双方经协
    2023-05-02
    56人看过
  • 北京限价商品房的买卖的具体政策有哪些
    一、北京限价商品房的买卖的具体政策有哪些(一)已购经适房未满5年的,不得按市场价上市出售,确需出售的向相关部门申请,由保障部门确定符合条件购买人原价出售或按原价回购;(二)已满5年可按市场价出售,但需缴纳出售价的10%补交土地收益等价款。二、北京限价商品房的买卖有哪些具体流程(一)公布房源信息市住房保障管理部门根据房源分配计划将房源分配到区(县),由区(县)住房保障管理部门公布房源信息,内容包括房源位置、套数、工期、户型面积、销售价格、供应对象范围、认购登记时限、登记地点等内容(二)提出购房意向1、有购房意向且已通过资格审核的申请人应在规定的时限内到户口所在地的街道办事处或乡镇人民政府提出购房地点的意向并登记,登记情况由区(县)住房保障管理部门汇总后在区(县)政府网站或相关媒体公布;2、选出入围家庭区(县)住房保障管理部门将登记家庭按照优先供应条件和困难程序排序,优先家庭在前、一般家庭在后
    2023-05-04
    357人看过
  • 北京市商品房预售许可办理
    北京商品房预售许可办理需要的材料有:一、商品房预售许可申请表(原件);二、开发企业营业执照副本和资质证书(复印件);营业执照须年检合格,并在有效期内。资质在有效期内。三、已交付全部土地使用权出让金证明(原件),国有土地使用权证(复印件),出让(转让)合同(经济适用住房项目提交销售价格批准文件和城镇建设用地批准书)(复印件);四、建设工程规划许可证(复印件);五、建筑工程施工许可证(复印件);六、开户银行出具的投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上的证明(原件);建设项目投资证明(示例)公司在**区(县)开发建设的***项目,现申请预售**号楼,工程建设总投资为**万元,截止到**年**月**日,按申请预售的商品房计算,投入开发建设资金的投资额为**万元,已超过总投资的25%。特此证明开户银行:(盖章)年月日填写说明:1、工程建设总投资是指除土地出让金以外的申请预售商品房的工程建设
    2023-06-10
    470人看过
  • 买卖茶具契约
    违约金
    立契约书人××实业有限公司(以下简称甲方)××陶瓷有限公司(以下简称乙方),双方兹就买卖茶具事宜,订立本件契约,条款如下:一、买卖标的:仿古茶具精品、次品各一百组。二、价金:精品每组人民币××元整,次级品每组××元整,合计××元整。三、送货地点:甲方公司所在地或其所指定的地点。四、送货日期:乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延,应依迟交部分的货款每按千分之二计罚违约金,乙方不得有异议。五、清偿费用:原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在××市××县两界内,按实际里程数每公里×元酌收运送费用。六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后,应即时验收。茶具如有瑕疵,应于受领后七天内以书面通知乙方更换,逾期乙方不负瑕疵担保责任。七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。八、本契约一式二份,甲乙双方各执一份为凭。立契约书人:买方
    2023-04-23
    51人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房买卖是指一手房买卖,即房地产开发商将新开发建设的商品房出售给购房者其法律关系主要由买卖双方当事人签订的房屋预售合同或者现房销售合同所确定。在商品房买卖法律关系中,购房者要按照房屋买卖合同约定支付房款,而开发商则要按照合同约定交付房屋,... 更多>

    #商品房买卖
    相关咨询
    • 市内销商品房预售契约能办吗
      香港在线咨询 2022-11-01
      1、只有五证齐全且小区通过综合竣工验收合格后的房子才可以办理房产证的,而新房通常三个月拿到房产证,二手房过户以后,一个月左右拿到房产证。2、根据《商品房销售管理办法》的规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起90日内,将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。3、由于开发商的原因造成购房者
    • 如何申请办理商品房买卖手续,商品房买卖契约如何办理
      贵州在线咨询 2022-10-30
      一、如何申请办理商品房买卖手续商品房在中国兴起于80年代,它是指在市场经济条件下,具有经营资格的房地产开发公司(包括外商投资企业)通过出让方式取得土地使用权后经营的住宅,均按市场价出售。其价格由成本、税金、利润、代收费用以及地段、层次、朝向、质量、材料差价等组成。另外,从法律角度来分析,商品房是指按法律、法规及有关规定可在市场上自由交易,不受政府政策限制的各类商品房屋,包括新建商品房、二手房(存量
    • 商品房买卖合同预售登记手续哪些房屋买卖契约
      广西在线咨询 2021-07-30
      商品房买卖契约的预售登记手续的办理方式如下: 1、商品房的预售行为是一种房地产开发商将正在建设的商品房预先出售给买受人并支付定金或者房价款的行为。而商品房买卖契约的预售登记手续是房屋买卖契约的生效要件,而没有经过登记的契约在法律上的效力是属于无效的,合同中所约定的权利和义务对当事人就没有约束力。 2、办理预售登记手续的时间应该在签订契约之日的30日内,由买卖双方到房屋土地管理局市场处办理预售或者预
    • 与商品房买卖怎么交契税?
      河南在线咨询 2022-11-01
      建议可以直接咨询房管部门以及税务部门
    • 北京市商品房买卖合同纠纷怎样申请仲裁
      浙江在线咨询 2022-08-11
      申请人:山东XXXX有限公司 法定代表人:XXX 住址:山东省XX市XX区XX路XXX号XXX室 被申请人:XXX,身份证号:3728321974100XXXXX,住山东省XXX县XXX路XX号XX号楼XX单元XXX室 请求事项: 1、裁决被申请人协助申请人办理房屋过户登记手续 2、仲裁费用由被申请人承担 事实和理由: 申请人与被申请人于201X年XX月XX日签订《房屋买卖合同》,约定被申请人将其