发包人提供材料风险-法师兄

发包人提供材料风险

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-08 11:44:37 387 人看过

如果发包人购买建筑材料、建筑构件和设备，发包人应确保建筑材料、建筑构件和设备符合设计文件和合同要求，否则发包人将面临合同纠纷的风险。如发生合同纠纷，未达成特别协议，发包人应承担相应的违约赔偿责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷适用法律的解释》第十二条第二款，发包人提供或者指定购买的建筑材料、建筑构件、设备不符合强制性标准，造成建设工程质量缺陷的，应当承担过错责任。当然，承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。此外，如果发包人提供的主要建筑材料、建筑构件和设备不符合强制性标准，承包人无法施工，且在催告合理期限内未履行相应义务，承包人可以解除施工合同。

发包人提供材料有哪些风险？

发包人提供材料存在无法如期提供，可能导致承包人顺延工期，且承担停工、窝工等损失赔偿责任等法律责任。《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

（一）未按约定支付工程价款的；

（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；

（三）不履行合同约定的协助义务的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

证人证言
被告人需要提供材料吗

看你是什么案件了，笼统地说，案件的当事人要对自己的主张提供相应的证据，证据需要提供原件和复印件。证据材料包括书面证据：合同、协议等证人证言：证人需要携带身份证到庭作证影音证据：包括录音、录像证据民事案件中被告需要做如下准备工作：第一，根据原告的诉讼请求，以及提交的相关证据，做一份书面的答辩意见，并收集自己有利的证据，用于支持自己的主张，反驳对方的请求；第二，庭审过程中，法院会要求被告陈述答辩意见，以及就案件事实部分进行补充说明第三，被告在原告举证结束后，需要就原告的证据提出质证意见第四，被告举证第五，法庭辩论第六，最后陈述

2023-06-14

239人看过
被保险人
多次要求提供材料被保险人可拒绝

新华社杭州10月27日专电浙江保监局相关人士26日解读说，针对目前保险实践中存在的理赔难问题，10月1日开始实施的新《保险法》对理赔程序、时限、形式等作了重大修订，强化了保险公司及时理赔的义务，促使理赔提速。调整一是增加保险公司及时一次性通知补充提供证明资料的义务。目前，保险公司在通知被保险人提供证明材料时存在口头通知或多次要求补充提供的问题，客观上拖延了理赔时间，增加了被保险人负担。针对这一状况，修订后的新《保险法》规定：保险人按照合同的约定，认为有关的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人或者受益人补充提供。这意味着，今后多次要求补充理赔材料，被保险人可以拒绝。当然，保险公司仍然可以自行调查核实。二是增加了保险公司及时核定义务。针对目前某些保险公司在处理部分赔案时久拖不决的问题，新《保险法》就保险公司核定及拒赔的时限作了明确规定。根据新的规定，如果保险合同没有特殊约定，

2023-04-23

414人看过
法律综合知识
发包人提供材料不合格，导致无法继续施工，如何结算

因为发包人提供的材料不合格，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同。已经完成的工程验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。如果验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。《民法典》第八百零六条承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收

2024-05-09

126人看过
交强险
交强险索赔应提供什么材料

1、交强险的保险单。2、被保险人出具的索赔申请书。3、被保险人和受害人的有效身份证明、被保险机动车行驶证和驾驶人的驾驶证。4、公安机关交通管理部门出具的事故证明，或者人民法院等机构出具的有关法律文书及其他证明。5、被保险人根据有关法律法规规定选择自行协商方式处理交通事故的，应当提供依照《交通事故处理程序规定》规定的记录交通事故情况的协议书。6、受害人财产损失程度证明、人身伤残程度证明、相关医疗证明以及有关损失清单和费用单据。7、其他与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。一、交强险如何赔付1、赔付的责任限额交强险责任限额是指被保险机动车在保险期间(通常为1年)发生交通事故，保险公司对每次保险事故所有受害人的人身伤亡和财产损失所承担的最高赔偿金额。责任限额分为死亡伤残赔偿限额、医疗费用赔偿限额、财产损失赔偿限额以及被保险人在道路交通事故中无责任的赔偿限额。(1)机动车在道路交

2023-02-20

137人看过

增值税
发票代开需要提供的证明材料

(一)必须提供的证明资料：1、《代开发票申请表》(表格由税务机关提供，申请人填写);2、申请代开普通发票的单位经办人、个人(收款方)的合法身份证件(原件及复印件);3、付款方(或接受劳务服务方)对所购物品(或接受劳务服务的项目)出具的书面确认证明(个人小额销售货物或应税劳务收入在200元不含本数以下的除外)。书面证明必须载明收款方经营行为(或劳务服务)发生的地点、货物品名(或劳务服务项目)、单价、数量、金额以及单位名称、地址、联系电话和联系人等内容，并加盖单位公章(付款方为个人的，以签章确认)。(二)视不同情况提供的证明资料：1、自产自销的免税农产品，须提供农产品产地村委会(或居委会)出具的“自产自销证明”。“自产自销证明”必须载明农产品种植(养殖)的品种、面积、数量、金额等内容。2、申请代开普通发票金额较大的，每次在5万元以上(含5万元)，应提供进货发票(原件及复印件)或当次经营活动相关

2023-06-21

300人看过
扶养
申请设立风景名胜区应提供哪些材料

依据我国相关法律的规定，申请设立风景名胜区应当提交的材料包括风景名胜资源的基本状况;拟设立风景名胜区的性质和保护目标等。《风景名胜区条例》第九条申请设立风景名胜区应当提交包含下列内容的有关材料：(一)风景名胜资源的基本状况;(二)拟设立风景名胜区的范围以及核心景区的范围;(三)拟设立风景名胜区的性质和保护目标;(四)拟设立风景名胜区的游览条件;(五)与拟设立风景名胜区内的土地、森林等自然资源和房屋等财产的所有权人、使用权人协商的内容和结果。旅游意外伤害的的范围1、受害人遭受人身损害的，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括了医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。2、受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实

2023-04-22

295人看过
工伤保险
申请人应向工伤保险部门提供的材料

1、填报《工伤认定申请表》2、员工和用人单位签订的有效书面或存在的有效证明(如：单位证明;工卡、工作证、工资表或同事的证明等)3、员工的身份证(并复印件一份)4、首次医疗病历本(诊断书)(并复印件一份)5、事故现场目击证人出具的证人证言(附上证人的身份证复印件和联系电话)6、用人单位注册登记资料(可到市工商物价中心查询、打印)7、公安交通管理部门出具的责任认定书或其它有效证明(属机动车事故伤害的)8、属地公安部门(派出所)的证明材料或法院的判决书(属暴力人身伤害等)9、其它材料,见工伤保险部门印制的“工伤保险业务材料清单”一、申请条件：1、伤(亡)者是在##市注册登记的用人单位的员工;2、申请人是用人单位、受伤害的员工或其直系亲属、工会组织;3、用人单位应在事故发生后30日内、员工(直系亲属)或工会组织应在事故发生后一年内向工伤保险部门提出书面工伤认定申请(的需先到市卫生防疫站或省职业病防

2023-03-31

314人看过
合同条款
承揽人提供材料有何责任

如果当事人在承揽合同中约定由承揽人提供材料，并约定了提供材料的时间、材料的数量和质量的，承揽人应当按照约定准备材料。如果合同中未明确由哪一方提供材料的，但根据合同条款或者通过补充协议、交易习惯等方式确定应当由承揽人提供材料的，合同中如果约定了材料提供的时间、数量和质量的，承揽人应当按照约定提供材料。承揽人准备材料时，还应当备齐有关的资料，如发票、质量说明书等说明文件。如果明确由承揽人提供材料，但是合同中未约定材料提供的时间、数量和质量的，事后又未就此达成补充协议的，承揽人应当根据承揽工作的性质和定作人对交付工作成果的要求，及时准备材料。数量不明确的，承揽人应当根据通常情况下完成该类工作成果所需的工作量，合理地确定材料的数量。质量不明确的，承揽人应当根据定作人对工作成果的质量要求，合理选用适合该工作成果的材料，定作人对工作成果的质量没有特别要求的，承揽人应当根据价款数额的大小以及工作性质，合

2023-03-03

51人看过

不可抗力
提供虚假资料买房会什么法律风险

经常遇到一些购房者说自己没有购房资格，但是开发商承诺可代为办理相应的社保或个税证明，这种情况下，如果购房者想退房是可以的，但是双方也需承担一定责任。如果是由开发商办理的虚假资料，明知开发商违规操作，仍同意签订买卖合同，此时购房者的权益无法得到法律保护，双方责任互担。如果是购房者自己去办理的虚假资料，在合同签订过程中，购房者在明知自己不具有购房资格的情况下，但出于侥幸心理，期望逃避政策创造条件取得买房资格，等付了定金后出现问题，并导致开发商受到经济损失，那购房合同会被解除，而且购房者须支付一定的赔偿款。自身原因贷款不成想退房需承担违约责任一般情况下，出现退房情况归集起来主要有以下四种原因：一是购房者违约；二是卖方违约；三是双方都不违约，但双方就退房问题达成一致意见；四是双方都违约，但协商之后未达成一致意见。据悉，如果因为开发商违约，一般退房比较容易，但是如果是购房者自己违约，例如买方因自身原

2023-04-17

157人看过
法律综合知识
破产程序债权人提供材料

一、破产程序债权人提供材料债务人申请破产，应当向人民法院提交下列材料：（一）书面破产申请；（二）企业主体资格证明；（三）企业法定代表人与主要负责人名单；（四）企业职工情况和安置预案；（五）企业亏损情况的书面说明，并附审计报告；（六）企业至破产申请日的资产状况明细表，包括有形资产、无形资产和企业投资情况等；（七）企业在金融机构开设帐户的详细情况，包括开户审批材料、帐号、资金等；（八）企业债权情况表，列明企业的债务人名称、住所、债务数额、发生时间和催讨偿还情况；（九）企业债务情况表，列明企业的债权人名称、住所、债权数额、发生时间；（十）企业涉及的担保情况；（十一）企业已发生的诉讼情况；（十二）人民法院认为应当提交的其他材料。此外，国有企业向人民法院申请破产时，应当提交其上级主管部门同意其破产的文件；其他企业应当提供其开办人或者股东会议决定企业破产的文件。二、债权人申请破产的条件1．债权人的申请

2021-09-27

247人看过
法律综合知识
实际施工人起诉发包人需要提供什么资料

关于原告主体资格的相关证明文件。诸如居民身份证件、户口簿、护照、港澳同胞回乡证以及结婚证书等多种证据的原始凭证及副本；对于以企业单位身份提起诉讼的原告，需提交其营业执照、商业登记证明等相关材料的副本。《最高人民法院建设工程施工合同司法解释》第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

2024-07-27

485人看过
法律综合知识
保险公司拒赔需要提供材料吗

如若保险公司或责任方拒绝承担相应理赔责任时，受害者有必要采取以下步骤对其提起法律诉讼：首先，应努力搜集各项证据，其中包括事故发生时的现场照片、详细的医疗诊断记录以及由交警部门所开具的事故责任判定书等关键资料；其次，需明确法律诉讼的被告方，通常情况下，被告方可能包括保险公司或是涉及到事故责任方的具体个人或企业单位；在此基础上，受害者可向当地法院递交正式的法律诉状并附带相关证据材料；接下来，参与法庭审理过程，在庭审环节中详细陈述事实经过与理由；最后，耐心等待法院依据事实真相作出公正裁决，如若裁决结果生效后，被告方仍未履行赔偿义务，则受害者有权依法申请强制执行。《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2024-05-08

348人看过

法律综合知识
打官司需要保险提供什么材料

一、打官司需要保险提供什么材料首先是关于原告方相关资料的提供，举例而言，若原告为一家机构组织，那么便需提交其营业执照、组织机构代码证等相关文件的复印件以及法人代表的身份证原件（若非法人组织，此项可省略，但仍需代理人身份证复印件）；此外，在必要之时，还需提供授权委托书原件等相关证明文件。其次，针对被告公司的相关资料，同样需要提供其组织机构代码证复印件及相关工商资料的复印件。再者，便是关于与保险公司之间纠纷的相关证据材料，在此提醒您，切勿伪造证据。最后，还需精心准备专业的起诉状。然而，实际情况往往因案而异，因此建议原告方寻求相关领域的专业律师进行咨询，确保关键性材料得以充分准备，毕竟每增加一份材料，便意味着增加了一分胜诉的可能。《中华人民共和国保险法》第二十二条保险事故发生后，按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质

2024-07-02

91人看过
刑事犯罪
交通事故鉴定提供材料包括什么

一、交通事故鉴定提供材料包括什么发生交通事故之后，申请交通事故伤残鉴定，需要准备以下材料：1、交通事故书(如：没有收到交通事故责任认定书的，则需要说明事故经过等情况);2、伤残鉴定委托书(公安机关或法院委托)伤情鉴定申请书;3、住院治疗过程记录：入院记录、出院记录、诊断证明、病历，X片、CT及相关诊断报告;4、伤者个人身份证明：身份证或户口本原件及复印件。律师建议受害人在做伤残鉴定时，最好是在起诉后申请法院委托相关部门进行鉴定，以避免保险公司等被告提出程序性问题，耽误你的时间，影响你权利的保护。二、交通事故做伤残鉴定需要注意哪些?1、单位委托的，被评定人应携带加盖办案单位公章和办案人签字的伤残评定申请书;个人委托的，应提供本人签字的伤残评定申请书;2、携带县级以上医院的诊断证明，检查结果以及损伤初期和治疗终结后的CT、X片及诊断报告;3、在鉴定机构需要时，从治疗医院借阅有关手术病历和检查记

2023-06-16

272人看过