工程变更索赔处理流程-法师兄

工程变更索赔处理流程

来源：互联网时间： 2023-12-05 02:36:42 291 人看过

一、工程变更索赔处理流程

1．协商。双方依靠自身力量，相互妥协和让步，解决纠纷。该方法快捷简便、心平气和，但应以书面方式记载协商内容。

2．调解。由第三方介入促使争议各方相互谅解和让步，最终化解矛盾。当争议各方失去对话基础，寻求第三方调解实为高明选择。

3．仲裁。有仲裁协议的，将纠纷提交仲裁机构，由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制，一方不履行仲裁裁决，对方可以申请法院强制执行。

4．诉讼。一方向法院提出请求，由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制，是当事人保护权利的最后屏障。

二、工程变更索赔的证据

需要准备以下证据：

1．施工单位资质证书；

2．工程招投标文件；

3．工程报建、规划、国土、施工许可文件；

4．建筑安装工程承包合同书及其补充协议；

5．施工图纸；

6．不可抗力证明文件及损失证明；

7．工程进度情况、工程施工日志；

8．工程量增减的签证；

9．设计变更的文件；

10．质量验收的证明；

11．工程进度付款凭据；

12．工程分包情况；

13．工程总决算书或分阶段结算书等。

上述的证据都是在诉讼前就已经形成的，所以在施工过程中，要注意这些证据材料的搜集、管理。

三、工程变更索赔怎么写欠条

工程变更索赔欠条应具备以下内容：

1．标题：工程款欠条；

2．主体：欠款人和施工方，如果欠款人是个人，要求写全名。这个名字应该是身份证上的名字，并加盖手印。如果是法人，应写下法人的全名并加盖印章。施工方是欠款人欠工程款的对象；

3．工程项目情况，如工程项目名称、地址、已完成工程量等；

4．欠款情况，说明欠款人欠工程款的具体金额、货币和大小写；

5．还款时间，说明欠款人承诺某年某月某日还款；

6．违约责任，说明逾期还款的违约责任。特别注意的是，在约定还款时间时，应明确约定是否需要计算利息，违约后应承担什么责任，避免使用逾期未结算，后果自负等一般词。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

合同条款
工程变更和工程索赔之间有什么联系

工程变更的定义在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，监理人根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变，统称为工程变更。工程索赔的定义工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。工程索赔的条件一.索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.2.因工程变更(含设计变更,发包人

2023-06-15

278人看过
招标文件
工程索赔与变更的联系是什么

一、工程索赔与变更的联系是什么1、两者的定义不同工程变更是在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，监理人根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变；工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。2、两者发生的时间不同工程变更为工程项目实施过程前提出的，工程索赔为事后提出。3、两者的法律效力不同工程变更为按工作程序办事，没有法律效力；工程索赔需按照合同规定依法解决，具有法律效力。4、两者的关系不同工程变更与工程索赔是同一体中的两个方面，工程变更是前提，索赔是结果，但工程变更不一定会产生索赔。二、工程索赔的情形1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变

2023-06-07

315人看过
债权人
建设工程合同变更了也能索赔

建设工程合同变更的概念有广义和狭义之分。从广义上理解，建设工程合同的变更不仅包括合同内容的变更，而且还包括合同主体的变更。从狭义上理解，建设工程合同的变更仅指合同内容的变更。由于合同主体的变更实际上是合同权利义务的转让，而且我国《合同法》将合同变更与合同转让进行了区分，因此这里的建设工程合同的变更是指狭义上的变更，即建设工程合同内容的变更。根据我国《合同法》的规定，建设工程合同的变更，包括法定变更与协议变更两种情形。法定变更即依据法律规定而变更合同内容。协议变更，即合同当事人在合意的基础上，以协议的方式对合同的内容进行变更。在合同变更中主要涉及发包人单方变更工程设计与建设工程合同变更的关系问题。在建设工程合同履行过程中，发包人出于各种考虑变更工程设计是常见的现象，而且一般条件下也会得到承包方的同意。这里需要解决两个问题，一是发包人是否有权单方变更工程设计;二是如果发包人有权单方变更工程设计

2023-06-05

104人看过
合同条款
工程变更的索赔时间是什么时候

索赔期限越短，承包商的管理水平越高，对承包商不利。国际工程承包施工的实践经验证明，从开工之日起，每个工程的造价都在不断变化。随着工程量和工期的变化，大部分工程造价都在增加。在完成日期之前，可以形成固定值。具有一定规模的土建工程承包施工，其最终工程造价几乎不是其中标合同金额中的工程造价。在大多数情况下，会导致最终合同金额的增加，只有少数工程结算费用低于中标价合同价格。这是因为，在所有的土建工程中，不可避免地会出现数量、设计变更、新（减）工程、基础变更等问题的变化，导致工程造价相应的变化。表1显示了南亚国家一些项目的中标价格和最终竣工成本之间的比较。从表中可以看出，无论国际承包项目规模大小，项目最终竣工后的成本都不同程度地大于中间标时的投标价格，一般增长20%左右。增加的幅度与工程合同的规模没有直接关系，而是与工程原设计工作的细节和质量、工程现场条件的变化、不可预见的因素以及业主的意愿有关。第

2023-05-07

183人看过

业主
机电工程项目合同的变更与索赔

1)《建设工程施工合同文本》规定的工程索赔程序(1)索赔事件发生后28天内，承包人向工程师发出索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后，8天内，向工程师提出费用补偿和(或)工期补偿的索赔报告及有关资料;(3)工程师在收到。索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求进一步补充索赔理由和证据;(4)工程师在收到索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未提出进一步要求，则可视为索赔已经成立。2)FIDIC合同条件规定的工程索赔程序：(1)承包商觉察索赔事件28天内发出索赔意向通知;(2)承包商觉察索赔事件42天内发出详细的索赔报告;(3)承包商应当在索赔事件产生影响结束后28天内，递交一份最终索赔报告;(4)工程师收到索赔报告42天内作出反应。3)合同依据计价方式不同分为：总价合同，单价合同和成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。不可调值总价合同适合于工期较短(一般不超过1

2023-06-10

197人看过
不可抗力
公路工程变更索赔的原因是什么

一、公路工程变更索赔的原因是什么?根据发生的原因不同，分六种情况：1、外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2、不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3、工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4、价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5、工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。6、其他：合同约定的其他索赔条款。二、公路工程索赔程序是怎样的?1、首先，索赔事件发生时，承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书，并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称)，索赔事件发生的依据，索赔费用估算。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存，当时记录包括事件发生

2023-06-04

228人看过
举证责任
工程变更造成损失时应如何索赔？

工程复杂且施工周期长，在工程初期设计的施工计划或建设材料可能不符合实际施工的需要，因此经常出现工程变更的情况，工程变更后的费用承包方能否向发包方索赔，又如何索赔呢？1、承包方可以对合理的工程费用索赔承包方为了确保工程质量，即使没与发包方商量，也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更，例如：增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项，除非双方另有约定，这部分的内容属于发包方应承担的费用，承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。2、因承包方的原因所导致的损失，发包人可以索赔（1）承包方如果不是基于工程的需要而自作主张变更工程内容的，或恶意扩大发包人损失的，则因其违反双方约定的事项或欺骗发包人，应承担赔偿责任，发包方甚至还可以主张因承包方单方面的工程变更导致建设合同目的无法实现而解除合同。（2）实践中，常常会出现发包人为了节约成本、缩短工期而违法向承包人发出工程变更

2023-06-07

401人看过
建筑工程索赔
变更合同价款和工程索赔的程序是如何的

1、变更合同变更价款的程序（1）变更发生后的14天内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价；（2）若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；（3）监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14天后该报告自动生效。2、建设工程索赔程序（1）索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该顶索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了2

2023-08-12

253人看过

法律综合知识
项目经理变更流程

一、项目经理变更流程项目经理变更流程通常包括以下几个步骤：1．确定新的项目经理：首先，需要确定新的项目经理的资质、技能、组织和经验是否适合担任该职位。2．部门审批：将新的项目经理推荐给上级领导，由其进行审批。3．确定职责：明确新项目经理的工作职责和义务，确保其熟悉项目的进度和要点。4．更新和分配任务：新项目经理负责更新和分配任务，并明确每个团队成员的工作职责。5．执行控制：新项目经理需要监控项目的进度，确保所有任务都能按照计划内的时间完成。6．检查项目：定期对项目进行检查，以保证项目的正常运行。7．调整计划：如果遇到问题，新项目经理应重新调整计划，以保持绩效。8．报告和存档：项目完成后，新项目经理应准备相关的总结报告并进行存档备份。二、项目经理变更的情形有哪些从工程项目开工到竣工，施工企业不得随意更换项目经理。当项目经理发生以下所列行为之一的，经施工企业或建设单位要求，可以更换项目经理：1

2024-01-29

190人看过
法律综合知识
工程变更的流程以及种类

一、工程变更的流程工程变更的流程：1．提出工程变更申请报告。2．填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。3．监理公司审核工程变更必要性和可行性，审核工程变更造价合理性，审核工程变更对工期的影响，并签署审核意见；设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范，是否符合原设计要求，并签署审核意见。4．建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。5．建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见，明确变更是否执行。6．监理公司下发工程变更通知令，在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸，明确变更工程的预算造价和工期影响。7．承包商按工程变更通知令执行工程变更，如承包商对工程变更持有异义，承包商也应遵照执行，并在7天内向监理公司提交争议问题，协商解决。根据提出变更申请和变更要求的不同部门，将工程变更划分为三类：即筹建

2022-05-26

256人看过
户籍
变更更正户口办理流程

更改姓名：18周岁以下公民由其父母双方书面申请办理，18周岁以上公民由本人申请办理，由县级公安机关审批。变更民族：须提供县级以上民族事务管理部门批件、本人书面申请，由县级公安机关审批。更正出生日期：公民出生日期是不可变更项目，对确因公安派出所错录或申报错误的，须提供出生医学证明(或原始户籍登记资料)和本人书面申请，由县级以上公安机关审批。更正出生地：须提供出生医学证明(或其它能证明实际出生地的相关材料)，当场办理。变更文化程度、婚姻状况：持有权部门颁发的证件，当场办理。

2023-05-10

240人看过
不可抗力
工程变更引起的索赔包括哪些情形

根据发生的原因不同，分六种情况：1、外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2、不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3、工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4、价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5、工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。6、其他：合同约定的其他索赔条款。一、工程索赔程序是怎样的？1、首先，索赔事件发生时，承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书，并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称)，索赔事件发生的依据，索赔费用估算。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存，当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、

2023-03-01

100人看过

合同内容
工程变更和索赔的前提条件有哪些

变更成立的前提条件：1、原合同内容必须发生了变化，这种变化包括合同项目数量的增减、项目工程量的增减、项目质量标准的提高或降低、项目工期的变化、工程的形式、基线、标高、位置、尺寸的变化等等。但是这种变化必须不能影响工程本身的使用性能和安全，否则，变更不能实施。2、变更必须由监理单位(或业主单位)下达指示后才能实施，施工单位无权擅自变更。.索赔成立的前提条件：1、必须有变更，同时变更对己方造成了损失或影响。2、索赔的依据必须充分，不能违反合同条款和法律法规。3、索赔工作必须及时，在规定的期限内提交索赔申请。二、变更与索赔相互间有什么相互关系?从概念的分析可以看出，变更是索赔的基础条件，首先必须有变更，索赔才能有依据和基础。但是并不是所有的变更都能取得索赔，在索赔的过程中必须取得充分的依据来证明变更是在合同规定中允许索赔的变更。同时，索赔对业主和施工单位是平等的，在取得索赔的同时，必须注意减少甚

2023-03-31

345人看过
合同条款
工程变更提出的索赔需要什么证据

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工.6.物价上涨,法规

2023-06-15

95人看过