发包人原因导致试运行失败应该索赔什么
来源:互联网 时间: 2023-06-21 21:54:41 77 人看过

发包人以下行为可能会导致工程质量缺陷,并承担相应责任:提供原始资料(地勘、坐标高程、地下管网等)有误、甲供材料不符合强制标准、指定分包、指定材料品牌、缩短合理工期盲目赶工等。以上都不是施工单位原因,所以都可以索赔。实际工作中,沟通是解决问题的最好方法。甲方都不愿意出现“索赔”文件,要给甲方台阶下,有很多变向补偿方式,例如:适当放宽材料价格、默认延长工期不扣款、承诺下一个项目、适当办理补偿性的签证等等。

一、工期拖延索赔事项有哪些

工期延误承包人可以索赔的费用

因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。

根据民法典规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:

(一)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

(二)材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

(三)机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

(四)工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

(五)物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

二、建设工程一直推迟怎么索赔

1、建设工程一直推迟怎么索赔,要依据是哪一方造成工程推迟而定,如果是发包单位造成的,施工单位可以顺延工期,并且主张赔偿停工、窝工等损失。如果是施工单位推迟的,发包单位可按实际造成的损失索赔。

2、法律规定:《中华人民共和国民法典》

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月29日 18:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 导致国际工程承包项目索赔原因有哪些
    (2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化,会在工程实施过程中经常发生,使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。首先,土建工程施工与地质条件密切相关,比如开挖时出露的土石比及高程与招标文件出入较大,在地下或隧洞施工中出现汹涌的地下水或泥石流,严重超出招标文件所述的气象、水文条件等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。其次,由于业主和设计咨询单位在发布的招标文件中对施工地点的勘探工作深度不够,没有正确反映真实的地质状况和施工条件,数据误差较大。再者,工程所在国家法令变更、提出进口限制、外汇管制、税率提高、物价上涨、工资上涨、税收变更指令、调整工程仲裁规则等,都可能引起施工费用增加,按国际惯例,答应给承包商予以补偿。变更的时间标准,是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。(3)业主
    2023-06-12
    205人看过
  • 失业金支付失败是什么原因?
    核对信息,重新上传。因为失业补助金是有关部门直接发放到银行卡里面的,银行方面几乎是不会出错的。失业补助金支付失败最有可能就是本人银行卡跟户名存在问题,如果排除这个原因的话,那就是发放补助的填写银行信息错了。也可能是已经换过社保卡,但是社保部门没有更新系统信息,也有可能是银行预留信息与社保部门不同。一、银行卡冻结的原因1、持卡人的银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是持卡人的信用卡出现过异常交易,比如持卡人恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。2、可透支的银行卡,银行会根据持卡人的实际偿还能力来给持卡人制定透支份额,当持卡人透支超出份额银行会立刻冷冻持卡人的银行卡。3、持卡人的银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了持卡人的账号上,那么银行可能会把多给持卡人的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需
    2023-06-27
    101人看过
  • 由于发包人原因导致工期延误的
    由于发包人原因导致工期延误的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括:1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行;3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行;4、工程设计变更和工程量增加;5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6、不可抗力;7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人原因影响工程谁
    2023-08-11
    264人看过
  • 个人所得税退税审核失败一般是由于什么原因导致的?
    一、个人所得税退税审核失败一般是由于什么原因导致的?个人所得税退税审核失败的可能原因如下:(1)身份信息不正确;(2)提交的银行账户信息不正确或者无效,导致税款无法退还;(3)申报数据存在错误或者疑点;(4)税务机关审核时发现有需要向您进一步核实了解的情况,但未提供联系方式或者提供的联系方式不正确,无法与退税申请者联系;(5)税务机关向您核实有关年度汇算申报信息,尚未确认或说明。二、个税退税审核需要多久时间?根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十八条规定,纳税人发现多缴税款,要求退还的,税务机关应当自接到纳税人退还申请之日起30日内查实并办理退还手续。也就是说,如果年度汇算后有应退税额,只要纳税人在申报表的相应栏次勾选“申请退税”,即完成了申请提交。税务机关按规定履行必要的审核程序后即可为纳税人办理退税,这个退税期限是30日。三、退税款最终支付到哪里?退税款直接存入个人的银行账
    2023-06-02
    241人看过
  • 发包人责任导致承包人遭受损失时,承包人如何向发包人提出索赔要求?
    承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔:1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、在发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料;3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内未回复或进一步要求承包人的,视为已认可索赔;5、当索赔继续进行时,承包人应分阶段向工程师发出索赔意向,并在索赔结束后28天内向工程师发送相关信息和最终索赔报告。建设工程承包人可向发包人索赔的情况(一)中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程,依据《招标投标法》第46条第1款的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的,中标人可向招标人提起索赔。为此,投标人应在
    2023-07-08
    418人看过
  • 六大原因致企业招商失败
    企业发展到一定阶段,很多老板便开始思考走招商加盟的路子,以让企业走的更远。但走上招商加盟的老板们大多有一个错误观念,认为企业只要把货发给经销商就行。其实,这只是完成了货物库存的转移,后期的工作是如何让产品进入消费者手中,并真正接纳认可你的产品,这些才是至关重要的环节。本文以一个真实案例,详解企业在哪些环节的疏忽以至于招商彻底失败。[案例]江苏某市H糖业有限公司,于2010年10月组建成立,以生产功能性红糖为主。因为未能赶上秋季糖酒会,新品失去一次重要的亮相机会。为此,该公司将2011年的春季糖酒会列为新品上市的第一炮,筹备糖酒会成为了H糖业公司近几个月的工作重点。上海G饮品公司,已有20多年的成长史,以生产传统饮料酸梅汤、盐汽水为主,产品覆盖了全国20多个省市,销售额突破了1亿元。每年一度的春季糖酒会该公司届届不落,糖酒会已成为其招商工作中的传统项目。可见,H公司和G公司都将是明年春季糖酒
    2023-06-06
    438人看过
  • 有什么原因导致要约失效
    有下列情形之一的,要约失效:一、要约被拒绝。二、要约被依法撤销。三、承诺期限届满,受要约人未作出承诺。四、受要约人对要约的内容作出实质性变更。在要约失效后,受要约人也丧失了其承诺的资格,其发出同意接受要约的表示只能被视为向要约人发出新的要约。要约的撤销,是指要约人在要约到达受要约人并生效以后、受要约人作出承诺前,将该项要约取消,从而使要约的效力归于消灭。要约可以撤销,但是有下列情形之一的除外:(1)要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了合理准备工作。撤销要约的意思表示以对话方式作出的,该意思表示的内容应当在受要约人作出承诺之前为受要约人所知道;撤销要约的意思表示以非对话方式作出的,应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。有关合同标的、数量
    2023-06-24
    300人看过
  • 发包人原因导致工期延误,承包人如何维权?
    发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。承包人与发包人之间纠纷的处理方式由前段分析可知,挂靠者和被挂靠者之间纠纷能以解决以发包人和承包人纠纷的解决为基础,所以当承包人与发包人因为工程款产生纠纷时,可以根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,请求法院的判决。具体规定如下:“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”“建设工程施
    2023-07-24
    62人看过
  • 因发包人原因导致建筑工程停工的,承包人可以要求哪些赔偿
    因发包人原因导致停工的,承包人一般都可以要求赔偿以下损失:1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。需要注意的是,因发包人原因导致停工给承包人带来的损失,承包人只要有证据资料证明的,都可以要去发包人赔偿,至于具体能要求赔偿哪些费用、多少费用,就需要承包人结合自身实际情况提出来了。一、承包人必须要承担的责任1、必须要按照签订的施工合同上表明的施工日期进行现场施工,并按照施工合同上签约的发放图纸时限给发包人。2、承包人的守时开工是实施工程
    2023-02-25
    296人看过
  • 因个人原因导致公司损失需要赔钱吗
    员工如果因为工作失误给公司造成经济损失应承担一定的责任。一、入职可以直接走吗?不辞职直接走人属于离职手续中的自动离职,简称自离。自离是违法的,劳动者要承担相关法律责任。1、如果劳动者是普通员工且处于试用期内自离,用人单位可以要求劳动者赔偿招聘费用、培训费用;如果你是正式员工自离给公司造成经济损失,用人单位可以要求你赔偿经济损失。如果签了保密协议,自离后劳动者不能在与原工作单位有竞争关系的单位工作,也不能将在原单位知道的信息外传,否则构成不正当竞争,要承担赔偿责任。如果泄露的秘密价值很大,给对方造成了重大损失,还有可能构成犯罪。签订竞业协议的,在协议有效期内,不得在与原单位有竞争关系或同类企业中工作,否者,原来单位可以向劳动者主张赔偿。2、自离就没有离职证明,还会影响社保手续转移,影响入职新单位,因为有的单位需要劳动者提供原单位出具的离职证明书。3、自离也会影响劳动者本人的声誉。《中华人民共
    2023-03-29
    154人看过
  • 投标人投标失败的原因
    一、法律对投标人的资格的限制1、依法必须招标的项目不允许自然人参加投标(科研项目允许个人参加投标的除外)。2、没有营业执照(事业单位法人证书)或其证书被吊销、注销的不能参加投标。3、《工程建设项目货物招标投标办法》第32条规定,一个制造商对同一品牌、同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标,如两个及以上代理商投标,或者代理商与生产商同时投标,其投标均无效。4、投标人的投标资格已被有关行政主管部门暂停或取消的不得参加投标。5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前述规定的,相关投标均应被否决。6、招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位),或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位),都无资格参加该招
    2023-06-07
    136人看过
  • 原告败诉会导致什么后果?
    第一、原告已预交的诉讼费由原告自己承担,不同于胜诉后由被告偿付原告已预交的诉讼费。第二、诉讼成本也由原告承担。第三、在诉讼之前,原、被告之间有过为实现债权所支付的律师代理费,由被告承担等类似约定,也因败诉而由原告自己承担了。第四、最为重要的是,愿告起诉的目的,是通过诉讼得以法律保障支持自己的合法权益,因为败诉而得不到法院支持,诉讼目的得不到实现。离婚原告不到庭有什么后果离婚诉讼原告不到法院开庭的,没有正当理由申请延期审理的,可以按撤诉处理,被告反诉的,可以缺席判决。根据《民事诉讼法》第一百四十三条规定,原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理;被告反诉的,可以缺席判决。第一百四十六条规定,有下列情形之一的,可以延期开庭审理:(一)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(二)当事人临时提出回避申请的;(三)需要通知新的证人到庭,调取新的
    2023-07-06
    223人看过
  • 发包人向承包人的索赔包括什么
    索赔可以包括因工程质量、工期延误、工程保修、违法解除合同、对承包人违法指定分包人的索赔以及因承包人不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为的索赔。一、工程延期交付发包方该如何索赔工程延期交付发包方该索赔的方法:1、建设工程未按照建设工程合同约定如期完成并及时交付给发包人的,如果工期延误是承包人造成的,发包人可以根据合同约定要求承包人承担违约责任或赔偿损失;2、一般来说,如果在建设工程施工合同中对逾期完成违约责任有明确约定,发包人可以根据合同约定的完成时间和违约责任主张支付违约金。发包人证明合同约定的违约金不足以赔偿逾期完成造成的损失的,发包人可以在违约金的基础上要求承包人赔偿损失,承包人应当证明逾期完成不是自身原因造成的,否则应当承担相应的违约责任。二、施工合同未有价款是否成立没有价款的施工合同一般不成立,施工合同应明确写明发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设
    2023-03-02
    260人看过
  • 天气原因导致航班延误,如何索赔赔偿?
    只要是航空公司自身原因,包括机械故障、航空公司运力不足、空勤人员的原因等等,航空公司不能免责。通常情况下,航班延误4小时以上,航空公司应该对乘客进行赔偿。但是根据相关规定,对于因恶劣天气或航空管制等不可抗力因素造成的航班延误,航空公司是不需要进行赔偿的。只要安排住宿、餐饮、交通即可。飞机天气原因延误赔偿吗非航空公司原因,包括由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等因素,航空公司应协助旅客安排餐食和住宿,费用由旅客自理。根据规定,由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等非承运人原因,造成航班在始发地出港延误或者取消,承运人应当协助旅客安排餐食和住宿,费用由旅客自理。规定自2017年1月1日起实施。只有在由于承运人自身原因造成航班在始发地出港延误或者取消,旅客才能享受到免费的餐食或者住宿等服务。航班延误涉及经济赔偿怎么办航班延误后发生在航空公司和乘客之间最主要的矛盾之一是经济补
    2023-07-18
    465人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 美容失败导致人身伤亡的应如何索赔?
      北京在线咨询 2022-10-21
      美容特别是医疗美容存在着一定的风险,如果手术过程中不细心或出现事先未预料到的情况,便可能导致医疗美容手术效果不佳甚至是失败,造成人身伤亡。若出现人身伤亡,则伤者本人或者遇难者家属便会依照法定程序向医疗美容机构或美容院老板进行索赔,对于这种性质的赔偿纠纷,应当注意以下三个方面:第一,索赔的方式可以与美容机构或美容院老板协商,受害方根据自身情况和所抚养赡养人员的情况提出赔偿数额,与加害方进行协商。若协
    • 货物因运输导致受损该谁包赔损失
      海南在线咨询 2023-06-02
      《民法典》第八百三十二条“承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任,但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担损害赔偿责任
    • 因第三人导致工伤赔偿怎么索赔,应该用什么渠道进行索赔
      内蒙古在线咨询 2022-07-31
      因第三人侵权导致职工工伤的,职工依侵权责任法规定可以要求伤害者支付第三人侵害的工伤赔偿,依社会保险法规定可以向工伤保险基金要求享受工伤保险待遇,从而出现民事侵权责任和工伤保险责任并存的问题。对于这两种法律关系如何处理存在不同意见员
    • 因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
      广西在线咨询 2023-03-05
      发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设
    • 面试时因试驾失败受伤的人应该怎么办?
      山西在线咨询 2022-10-25
      王某在重庆某农业发展有限公司处面试时,双方处于缔结劳动合同过程中,双方均应尽到相应的注意义务。重庆某农业发展有限公司的工作人员在面试时未尽到相应的注意义务致王某受伤,应承担赔偿责任。王某不熟悉重庆某农业发展有限公司提供的电动三轮车车况,理应安全、谨慎驾驶,其操作不当致其自己受伤,且事发厂区路段宽阔、视线良好,其对此存在重大过错,应承担主要责任。结合双方的过错程度,王某应自行承担70%的责任,重庆某