关于组织订购《商品房销售管理办法暨商品房买卖合同示范文本指南》的函-法师兄

关于组织订购《商品房销售管理办法暨商品房买卖合同示范文本指南》的函

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-22 16:44:36 398 人看过

建住房开函[2001]023号

各省、自治区建设厅，直辖市、计划单列市建委（开发办）、房管局，各有关单位：

《商品房销售管理办法》（以下简称《办法》）已于2001年6月1日起施行。该《办法》的出台，对于规范房地产销售行为，保障商品房交易双方当事人，特别是购房人的合法权益有着重要的作用。为了帮助各级主管部门、房地产开发企业、房地产中介服务机构、商品房购买人以及法律工作者学习、理解和执行该《办法》，建设部住宅与房地产业司、政策法规司联合编著了《商品房销售管理办法暨商品房买卖合同示范文本指南》（以下简称《指南》）。该书对《办法》逐条做了解释和说明。同时，为了充分提醒商品房交易双方当事人，特别是提醒购房人通过正确签订商品房买卖合同来维护自己的合法权益，该书还对2060年9月13日由建设部和国家工商局联合下发的《商品房买卖合同示范文本》进行了逐项解释和说明。此外，该书还收录了相关的法律、法规和规范性文件。该书为32开本，16．3万字，由中国物价出版社出版发行，每册定价12元。请各有关单位认真做好《指南》的组织征订工作。有关征订的具体事宜见《商品房销售管理办法暨商品房买卖合同示范文本指南》征订单。

附件：《商品房销售管理办法暨商品房买卖合同示范文本指南》征订单建设部住宅与房地产业司二○○一年六月二十八日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多商品房买卖合同相关文章

承诺
《商品房物业管理公约》示范文本

公约名称：___________物业管理公约总则为落实本小区(公寓、别墅、大厦)的售后物业管理，明确购房人、房地产开发企业和物业管理企业在物业管理中的权利义务，我公司按照有关规定．制定____________公约，并提交北京市居住小区管理办公室核准，以确保公约具备必要内容。我公司作如下承诺：1．如因我公司制订过程中的不谨慎导致本公约内容存在歧义、语义不清或违反有关法规政策，由我公司承担相应责任。2．我公司和物业管理企业签订的物业管理委托合同与本公约内容不存在抵触。3．我公司如将项目转让．将保证受让人承诺遵守本公约。上述条款为本公约内容的组成部分，经北京市居住小区管理办公室核准之曰起，我公司即应遵从本公约内容。开发企业(公章)年月日第一章物业基本情况一、注明物业名称、座落、物业四至、总建筑面积、土地用途及使用期限、国有土地使用证明文件政府批文号。二、列明共有部位(具体参考公共部位与公用房屋分

2023-06-10

422人看过
商品房买卖合同
对《商品房买卖合同示范文本》第15条的理解与适用

2000年9月13日建设部与国家工商行政管理总局联合下发了《关于印发的通知》，对《商品房购销合同示范文本》进行了修订并更名为《商品房买卖合同示范文本》(以下简称《示范文本》)，正式在全国推行。《示范文本》的推行，在保护当事人的合法权益，避免因合同缺款少项和当事人意思表示不真实、不确切，而出现显失公平和违法条款;减少商品房买卖合同纠纷，促进合同纠纷的解决;调动消费者的购房热情，促进住房消费，拉动经济增长方面发挥了积极的作用。当然，由于当事人在使用《示范文本》作为签约文本时，没有仔细阅读相关内容，或者对相关条款没有达成一致的意见，或者对相关条款理解不一致时，没有向当地房地产开发主管部门咨询，更没有向建设部和国家工商行政管理总局请求解释，在履行过程中形成了争议，给当事人造成损失。《示范文本》第15条就是一个例证。一、《示范文本》第15条规定的内容《示范文本》第15条规定：关于产权登记的约定。出卖

2023-04-22

333人看过
商品房认购书
武汉市商品房认购书（示范文本）

甲方（出卖人）；注册地址；营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；乙方（买受人）；【身份证件号】【营业执照注册号】；地址；联系电话；丙方（委托代理机构）；注册地址；营业执照注册号；资质证书号；法定代表人；联系电话；乙方经过了解，有意向购买甲方开发建设的第【幢】【座】单元层号房（以下简称该商品房），建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积平方米。认购价按建筑面积每平方米元人民币，总金额元人民币（大写：元人民币）。《武汉市商品房预售许可证》号为武开管预售[200]号。经双方协商，达成以下协议：1、甲乙双方在签订本认购书时，乙方愿意支付元人民币（大写：元人民币）给甲方作为认购该商品房的订金。2、乙方应于本认购书签订后日内（即200年月日起，至200年月日止）到签订《武汉市商品房买卖合同》。并带上如下证件和资料：（1）本认购书；（2）身份证明复印件和原件

2023-06-10

218人看过
商品房买卖合同
《商品房买卖合同(示范文本)》的主要条款说明及签订技巧（一）

第一条项目建设依据出卖人以方式取得位于编号为的地块的土地使用权。[土地使用权出让合同号][土地使用权划拨批准文件号][划拨土地使用权转让批准文件号]为。律师提示：《城市房地产管理法》规定，房地产开发用地的取得有出让和划拨两种方式。土地使用权出让，是指国家将国有土地使用权出让给土地使用者使用一定年限，由土地使用者向国家交纳土地使用权出让金的行为。土地使用权划拨，是指由县级以上人民政府依法批准，在土地使用者缴纳补偿、安量等费用后将该幅土地交付其使用，或者将土地使用权无偿交付给土地使用者使用的行为。买受人若购买的是经济适用房，其土地使用权应当是通过划拨方式取得的，若为非经济适用房的商品房的，其土地使用权应当是通过出让方式取得的。买受人购房时，应特别注意查验土地使用权证原件，看其中的权利人是否与出卖人一致，看是否存在抵押等他项权利及他项权利存续时间等。该地块土地面积为，规划用途为，土地使用年限自年

2023-04-22

228人看过

房地产开发
商品房销售广告范文

(1)什么是商品房销售广告商品房销售广告是房地产开发企业或广告公司为推销商品房而制作与刊发、播发的广告。(2)如何写作商品房销售广告商品房销售广告中常见的内容主要有以下几个部分。第一部分，标题。直接写“广告”或商品房的名称，有的也以图文并茂的形式展示，并没有标题。第二部分，正文。包括以下五点：①商品房坐落的地点。②商品房周围的环境和交通条件。③商品房的装修标准。④商品房的面积大小及布局(房型)。⑤商品房售价及优惠方法。第三部分，尾部。要写上：①商品房的售房地址。②商品房的售房许可证号。③联系洽购商品房的方法。④电话及联系人。(3)例文国太公寓位置：路号，东靠公司司工人新村。1公里内有超市、广场、医院、中小学、幼儿园及邮局、加油站。生活设施完备，闹中取静。户型：一室一厅(53平方米)、二室一厅(53平方米、67平方米)、二室二厅(122平方米)、三室一厅(145平方米)。售价：每平方米338

2023-06-12

165人看过
继承人
个人商品房合同买卖范本

个人商品房买卖合同甲方(出售方)：乙方(购买方)：甲乙双方及中介方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋事宜达成协议如下：第一条甲方自愿将其座落于**区**路**号**小区**号楼**号，建筑面积**平方米，结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。该房产的相关权益随该房产一并转让。第二条甲乙双方商定该房产的成交价格为人民币***元整大写：人民币**万元整。本协议签订当日，乙方一次性支付甲方**元整，付款方式为银行转帐。第三条甲方保证上述房地产权属清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内并已取得其他共有人同意。第四条所有购房款付清后本协议自动生效，房屋买卖即成事实。乙方随即享有该房产的所有权，并承担该房产毁损、灭失的风险。甲方及继承人不再享有该房产的所有权，不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任何权利，如甲方与其他第三方发生产

2023-06-02

221人看过
法律综合知识
《商品房买卖合同》范本（新版)

注：本样本内容仅供参考。请以国土房管局颁发的《商品房买卖合同》正本为准。编号：穗房合字________号合同双方当事人：出卖人：____________________________________________________________注册地址：__________________________________________________________营业执照注册号：____________________________________________________企业资质证书号：____________________________________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________邮政编码：________________________________

2022-11-16

214人看过
商品房买卖合同
青海省正式执行新版《商品房买卖合同示范文本》

从青海省住房城乡建设厅获悉,本月开始,我省商品房交易全面执行2014年新版《商品房买卖合同示范文本》,省住房城乡建设厅先期对相关方面进行了培训。据悉,由住房城乡建设部、工商总局修订的新版《商品房买卖合同示范文本》有四大突出特点:一是在平等维护买卖双方合法权利,明确双方义务的基础上,更加注重买受人权益的保障;二是对签订合同过程中容易忽视的问题进行提示,引导买卖双方对合同重要事项作出承诺和告知;三是对法律法规没有明确规定的事项,引导买卖双方自行约定,避免引发纠纷;四是细化买卖双方的违约责任,增强了合同的适用性和可操作性。

2023-04-22

286人看过

商品房买卖合同
如何理解《商品房买卖合同示范文本》第八条交付期限？

《商品房买卖合同示范文本》第八条交付期限。出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第___________种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1．该商品房经验收合格。2．该商品房经综合验收合格。3．该商品房经分期综合验收合格。4．该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。5．___________________________________________。以严格的法律视角来看，本条的设计存在相互矛盾之处，而且语意模糊，难以明确其法律意义。从而也给商品房交易埋下了滋生纠纷的隐患，而一些开发商则浑水摸鱼地成为既得利益者。首先本条体现了签约双方的合同自治精神，空白一栏便是双方当事人自行约定交付条件，当然这在现实交易中是很难实现的。第一项该商品房经验收合格即是产生歧义的一种表述，有观点认为如此约定违反了行政法规的强制性规定，当属

2023-06-10

64人看过
承诺
商品房购房的法律指南

商品房购买的法律指南如何购买商品房，在购房商品房过程中应该防范哪些商品房纠纷的存在，本文主要是解读商品房购买步骤以及商品房合同的法律纠纷防范。为需要购买商品房的购房者提供法律指南。一、购买商品房的步骤1、选房;2、签订商品房订购合同，交纳定金或预付款;3、签订商品房买卖合同，前期物业管理合同，同时交付首付款;4、办理商业贷款、公积金贷款或组合贷款(有的是开发商交给银行替购买人办理)，办理后，购买人需要回商品房买卖合同;5、商品房买卖合同备案;6、到交房期日，接受开发商去验房收房，或催告开发商交房;7、办理入住手续;8、办理房屋产权过户手续，取得土地使用证和房产证。二、签约时需要注意的问题1、开发商相关手续的查验开发商预售商品房需要具备五证：建筑工程规划许可证、建筑用地规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证和商品房预售许可证。只有具备以上五证的开发商才能对外销售商品房。2、房屋实际情

2023-04-22

55人看过
房地产开发
成都市房产管理局关于进一步加强商品房销售管理规范商品房销售行为的通知

各区（市）县房产管理局（办），市局属有关单位：为进一步规范房地产市场秩序，加强商品房销售管理，保护消费者的合法权益，促进我市房地产市场持续健康发展，根据《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》精神，决定进一步加强商品房销售管理、规范商品房销售行为。现将有关事项通知如下：一、加强商品房预售许可管理。房产管理部门要严格按照法定的许可条件和程序，把好商品房预售许可关，不符合预售条件的，坚决不予办理预售许可证。房地产开发企业在申请办理商品房预售许可时应把项目开盘销售时间、每套商品房的销售价格作为商品房预售方案的必备内容进行申报。未取得商品房预售许可证的项目，不得预售商品房，不得以内部认购、内部登记、排队选号等形式收取预订款性质费用等变相预售商品房。二、严禁捂盘惜售。商品房项目自取得预售许可证之日起10日内必须将取得预售许可证的房屋全部对外销售，不得无故拒售和分期销

2023-04-22

478人看过
广告产品
商品房销售合同模板能否用于合同范本？

商品房销售广告可以视为合同内容。商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。户外广告制作合同范本通用版＜p＞甲方：（以下简称甲方）＜／p＞＜p＞乙方：（以下简称乙方）＜／p＞＜p＞根据《民法典》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。＜／p＞＜p＞一、项目名称和地点＜／p＞＜p＞1、项目名称：＜／p＞＜p＞2、工程地点：＜／p＞＜p＞二、工程内容：＜／p＞＜p＞1、依据甲乙双方确认的＿＿＿＿＿＿＿《》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍＿＿漆（＿＿＿色），工程做法及选材标准详见施工图。委托加工数量为

2023-07-04

312人看过

不可抗力
商品房销售管理办法对于商品房交付的规定有哪些?

商品房销售管理办法对于商品房的交房条件、法律责任和交付条件都有规定。那么，商品房销售管理办法对于商品房交付的规定有哪些？商品房在满足哪些条件的前提下才能完成交付？商品房交付的具体规定有哪些？商品房交付第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。第三十一条房地产开发企业销售商品房时设置样板房的，应当说明实际交付的商品房质量、设备及装修与样板房是否一致，未作说明的，实际交付的商品房应当与样板房一致。第三十二条销售商品住宅时，房地产开发企业应当根据《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》(以下简称《规定》)，向买受人提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》。第三十三条房地产开发企业应当对所售商品房承担质量

2023-06-02

123人看过
二手房买卖
合肥二手房买卖指南（商品房）

合肥商品房买卖办理材料1、登记申请书;2、完税/免税证明;3、申请人身份证明;4、授权委托书及委托代理人身份证明;5、购房发票;6、预售许可证或现房销售备案表;7、已登记备案的商品房买卖合同及网上备案确认单;8、初始登记证明、房屋所有权证书或房地产权证书;9、询问笔录。办理流程：看房→交定金签房地产经纪合同→签订房产买卖合同→贷款预审→交首付→核价缴税→迁移户口→过户→抵押放款→排队下款→验房后做物业交接，水、电、燃气等过户办理时限：个人申请办理，7个工作日;开发单位大批量代办，经局领导批准可适当延期。(自出具受理清单之日起计算)。办理费用：手续费：住宅：2.5元/㎡非住宅：0.3%(成交价或税务部门认定的价格)登记费：住宅：50元/套非住宅：550元/宗工本费：一本免收，每增加一本10元维修资金：住宅：不配电梯1%(以购房款总额为依据)，配电梯2%(以购房款总额为依据)办理地点：1.合肥

2023-05-29

222人看过