工程反索赔的依据具体有哪些-法师兄

工程反索赔的依据具体有哪些

来源：互联网时间： 2023-10-30 15:28:25 315 人看过

一、工程反索赔的依据具体有哪些

工程反索赔的依据有：

1．合同文件的缺陷引起的索赔；

2．业主违约引起的索赔；

3．施工现场条件的变化引起的索赔；

4．工程变更引起的索赔；

5．工程师指令引起的索赔；

6．特殊风险引起的索赔；

7．其他承包商干扰引起的索赔；

8．其他第三方原因引起的索赔。

二、工程索赔的时效是多久

工程索赔的时效是3年。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、工程索赔的案件法院多久审结

1．简易程序审理的3个月内结案。

2．普通程序审理的6个月内结案。

案情特别复杂的，可向本院院长申请延长6个月，再不能审结的，再向上级法院申请延长6个月，期内必须审结。

《民事诉讼法》第一百五十二条

人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月。还需要延长的，报请上级人民法院批准。

《民事诉讼法》第一百六十四条

人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长一个月。

《中华人民共和国民事诉讼法》（2021修正）：第二编　审判程序第十三章　简易程序第一百六十四条　人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长一个月。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

笔录
工程索赔具体需要搜集什么证据?

进行工程索赔的证据包括建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。一、工程造价鉴定需要提交的材料(1)诉讼案件当事人的起诉状、答辩状、庭审笔录或仲裁案件申请人、被申请人的申请书、答辩状2)当事人共同认定的相关专业工程设计图纸、设计修改、变更通知单、现场签证单、技术核定单、图纸会审记录3)当事人签订的施工合同、协议、补充协议4)开工报告、竣工工程验收证明或其它能够证明实际开工、竣工时间的资料5)当事人共同认定的主要材料、设备采购发票、加工订货合同以及建设单位供应的建筑材料、设备清单6)工程预算书、工程结算书、财务资料7)招投项目中的招投标文件、中标通知书8)调查询问笔录、现场勘察记录9)经建设单位批准的施工组织设计、年度形象进度记录10)当事人共同认定的其它涉及该工程造

2023-03-21

54人看过
保险费
保险索赔无依据或索赔证据不足的情形有哪些

保险索赔无依据或索赔证据不足，因索赔证据不足而导致保险公司拒付人身意外伤害保险金的主要有以下三种情况：1、出险后未及时向保险公司报案，保险金申请人又无法提供被保险人出险原因的足够证据。2、保险金申请人提供的被保险人出险原因证明缺乏法律依据。3、保险金申请人拒绝对被保险人出险原因进行鉴定。保险索赔的期限要求一、保险保险（Insrance），本意是稳妥可靠保障；后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。从经济角度看，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排；从法律角度看，保险是一种合同行为，是

2023-07-24

57人看过
仲裁规则
承包人可以索赔的施工赔偿具体有哪些？

施工赔偿中承包人可以索赔的项目是：未能及时向承包商提供指令或指令错误；未按合同时间提供图纸；延期开工或暂停施工；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；对工程质量的检验影响施工正常进行；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；供应的材料设备不合格。一、关于施工合同双方当事人的规定施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。双方当事人的义务(1)发包人的主要义务a.发包人应当按照合同约定作好施工前的准备工作，保障施工所需的工作条件。b.发包人应按合同约定向承包人提供施工的基础条件，保障施工的正常进行。c.发包人中途停建、缓建或变更设计的因承担相应的违约责任。d.发包人应当按合同约定的日期根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。e.按合同约定支付工程款是发包人的主要义务。f.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人通知发包人检查，而发包人没有及时检查的，承包人可以顺

2023-03-26

302人看过
合同条款
工程索赔的具体操作步骤

索赔的具体操作步骤1、索赔项目种类及起止日期计算方法a.延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后(28)天之内，施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向施工单位进行技术交底。如果在(28)天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，为施工单位进行技术交底。如果在(28)天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第(29)天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔，相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。b.恶劣的气候条件导致的索赔：分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建项目进行投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用，在建项目未投保时，应根据合同条款及时进行

2023-06-15

54人看过

离婚诉讼
法院判离婚具体依据有哪些

法院判离婚的主要依据是夫妻感情破裂。以下情形属于夫妻感情破裂的情况：（一）重婚或者与他人同居；（二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；（四）因感情不和分居满二年；（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。分居几个月法院判离婚如果诉讼离婚的，分居满两年的可以准予离婚。《民法典》第一千零七十九条规定夫妻因感情不和而分居满二年诉讼离婚的，应当调解，调解无效的，准予离婚。《民法典》第一千零七十九条规定，夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：（一）重婚或者与他人同居；（二）实施家庭暴力

2023-07-24

161人看过
缓刑
关押在看守所的依据具体有哪些

一，关押在看守所的依据具体有哪些看守所是依据刑法诉讼法和看守所条例进行设置的，其关押人员多为涉及刑事案件的犯罪嫌疑人，也包含一些已经判决的、刑期不足一年的刑事案件犯罪嫌疑人。被关在看守所中的人，通常是造成了严重社会后果，需要承担相应的刑事责任的，一般会被关押在这里等待判决。通常需要等待3个月左右，案件较为复杂、取证审理繁复的也有可能会等待一年半载才能出判决。如果判决无罪则可以被释放回家，判决有罪，则会被依法移交至监狱进行服刑。刑事责任，是指犯罪人因实施犯罪行为而应当承担的国家司法机关依照刑事法律对其犯罪行为及本人所作的否定评价和谴责。具体表现为犯罪分子有义务接受司法机关的审讯和刑罚处罚。《刑法》第七十六条规定：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。二，扩展资料：一般的刑事案件，犯罪嫌疑

2023-04-28

403人看过
行政拘留
行政拘留的具体法律依据有哪些

行政拘留是一种重要的也是常见的行政处罚的种类。行政拘留是指法定的行政机关（专指公安机关）依法对违反行政法律规范的人，在短期内限制人身自由的一种行政处罚。行政拘留是最严厉的一种行政处罚，通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪，而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。因此法律对它的设定及实施条件和程序均有严格的规定。行政拘留裁决权属于县级以上公安机关；期限一般为10日以内，较重的不超过15日；行政拘留决定宣告后，在申请复议和行政诉讼期间，被处罚的人及其亲属找到保证人或者按规定交纳保证金的，可申请行政主体暂缓执行行政拘留。行政拘留不同于刑事拘留和司法拘留。根据现行的《治安管理处罚法》，该法第二章第十条第三项规定行政拘留是一种治安管理处罚种类，该项对行政拘留的性质作了定位，即治安管理处罚的一种。该法第十六条规定：“有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日

2023-08-04

194人看过
刑事犯罪
侮辱诽谤的法律依据具体有哪些

以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：(一)同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的;(二)造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的;(三)二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的;(四)其他情节严重的情形。一、微博转发造谣多少次构成犯罪利用信息网络诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的，应当认定为《刑法》第246条第1款规定的“情节严重”，可构成诽谤罪。另外，如果网上谣言“造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果”，也可以认定构成刑事犯罪。传播者如果明知是造谣信息还在网上转发，就构成犯罪。而根据《

2023-03-14

368人看过

法律综合知识
公开宣判的法理依据具体有哪些

人民法院对于案件进行公开宣判的法理依据为：宣告判决，一律公开进行。人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。公开宣判的法理依据具体有哪些的法律依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。第二百零二条宣告判决，一律公开进行。当庭宣告判决的，应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院；定期宣告判决的，应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018修正）：第二章　第一审程序第一节　公诉案件　　第二百零二

2022-07-19

321人看过
法律综合知识
警察暴力执法的索赔依据有哪些

《中华人民共和国警察法》第22条的规定：“人民警察不得有下列行为：殴打他人或者唆使他人打人；其他违法乱纪的行为。”第50条规定：“人民警察在执行职务中，侵犯公民或者组织的合法权益造成损害的，应当依照《中华人民共和国国家赔偿法》和其他有关法律、法规的规定给予赔偿。”《中华人民共和国宪法》第41条规定：“中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

2023-06-03

261人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔要具备的条件有哪些

建筑工程索赔要具备的条件有：1．合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；2．合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；3．合同变化；4．工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；5．不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。建筑工程索赔期限建筑工程索赔期限一般是28天。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修

2023-07-27

461人看过
工程施工
工程施工质量超标，工程索赔的主要依据

建设工程索赔通常是指合同一方在工程合同履行过程中因对方不履行或未能正确履行合同或因其他非自身因素而遭受经济损失或权利损害，并通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。索赔的依据主要包括以下几个方面：1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种认证记录，经批准的施工进度计划，工程图纸和技术规范等。2、双方交流的信件和各种会议，会谈纪要。3、施工进度计划及实际施工进度记录、施工现场相关文件及工程照片。4、气象数据、工程检验验收报告和各种技术鉴定报告、工程停电、停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律、法和政策文件。6、签证由发包人或工程师签字。7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等。8、各种验收报告和技术鉴定。9、与工程相关的图片和视频。10．备忘录，工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并且请书面确认。11、发包人在投标前提供的现场资料及参考资料。12

2023-08-07

386人看过

业主
工程索赔的主要依据的处理分类

1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成本索赔，它是对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展

2023-02-25

147人看过
误工费
个体诊所误工费的索赔依据是什么

一、个体诊所误工费的索赔依据是什么?《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，“误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。”“误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。”“受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最后三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。”根据这一规定，误工费赔偿金额的计算，其计算公式可以表述为：误工费赔偿金额=误工收入(天/月/年)×误工时间其中①关于“误工收入”的确定。因受害人工作情况的不同，收入的确定，又分成2种情况：一种是在有固定收入的情况下，如何确定因误工而减少的收入;另一种是在无固定收入的情况下，如何确定其收入以及因误工而减少的收入。

2023-05-01

101人看过