因为业主原因导致工程延期,装修公司要承担责任吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-22 21:41:43 477 人看过

其实,就业主自身原因出现延期的,想要装修公司为此承担责任,一般是不可能的,毕竟不是他们的责任,但是装修公司是否需要担责,还应视具体情况认定。

具体情况如下:

(一)如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。例如装修隐蔽工程封闭前,需要业主及时验收而不按时验收的,且经装修公司催促后依然未按时验收,进而导致工期延误的,装修公司不承担责任。

(二)如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任。例如业主未及时将相关装修材料补足,而装修公司发现后又不主动提醒,进而导致工期延误的,那么装修公司也应该承担相应责任。

针对这种规定,主要是针对在工程延期中,因为是业主与装修方合作,所以是相互影响的,要是因为业主没及时不足材料,而装修方也不及时提醒,那装修方到底也算是违约了,因此,不能当然免除责任。

实际中,通常就是装修方因为能够确定延期责任主要在业主,就不按实际情况确定违约责任,这就使得业主的损失变得较大。因此,建议就是业主发现装修方对延期违约也有责任,但是却不认,损失较大的,建议就是可以找个擅长解决合同纠纷的律师处理。

一、装修工程延期怎么算违约金

民法典规定,房屋装修逾期未能完成造成违约的,如果合同有约定的,按约定计算违约金,如果没有约定的,按实际损失计算违约金。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

二、装修延期赔偿标准是什么

装修延期赔偿标准法律没有明确的规定。

很多项目中,时间是施工的基本要素,业主和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。

这种资金总量代表了这些延误给业主在成的经济损失,因为难以确定业主损失的真实价值,所以预先商定的金额就用于代替遭受的时机损失。这种估计就被称为违约赔偿,它在整个建筑行业被广泛采用,要求承包商为超过规定完工日期的每一个日历日支付这种固定的资金数额给业主。

每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。它代表了一套公寓住宅的租金收入损失,一个公共事业公司的共用事业费损失或者业主的与产生收入的项目有关的其他任何损失。同时,它可能是作为承包商未能按时完成项目的直接结果而导致业主的带宽或投资利息每日成本。

需重新审查一下与装修公司签订的装修合同,如果装修合同明确约定了延期违约金,完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益,如果协商不成,可以向有管辖权的法院起诉,要求对方支付延期违约金,具体违约金支付的时间段,需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。

《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月13日 02:56
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 装修工期延误的责任是由谁承担
    一、装修工期延误的责任是由谁承担装修公司延误工期,应当由装修公司承担责任。承担违约责任的方式有承担违约金、赔偿损失以及解除合同等。若是双方可以达成合意的,可以签订补充协议。法律依据;《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、装修合同应包含哪些条款装修合同应包含以下条款:1.合同双方的基本信息;2.房屋地点、面积;3.装修风格、具体内容;4.装修款的金额、支付方式与期限;5.竣工期限、验收标准;6.违约责任;7.纠纷解决办法。根据《民法典》第四百七十条的规定,合同的
    2023-10-17
    442人看过
  •  员工因酗酒导致死亡,公司是否应承担责任?
    这段内容讲述了工人下班后饮酒导致身亡与单位领导没有直接关系。如果是因工作喝酒死亡,应先到人力资源和社会保障局申请工伤认定,认定为工伤后再申请工伤赔偿。主要思想是要提醒人们,在工作期间,如果因为工作原因喝酒,应该先到相关部门申请工伤认定,认定为工伤后再申请工伤赔偿,与单位领导没有直接关系。工人下班后的行为不是在工作时间内进行的,也不是由领导指派的,因此工人下班后喝酒导致身亡与单位领导没有直接关联。如果是因工作喝酒死亡,建议先到人力资源和社会保障局申请工伤认定。认定为工伤后再申请工伤赔偿。 员 工 因 工 作 喝 酒 去 世 , 如 何 认 定 工 伤 及 赔 偿 ?根据我国《工伤保险条例》的规定,员工在工作期间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害或者患病的,应当认定为工伤。而员工在工作期间,因工作原因饮酒或者在醉酒状态下工作的,则不得认定为工伤。然而,如果员工在醉酒状态下,因为工作原因导致
    2023-09-03
    112人看过
  • 因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任
    因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用;3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;4、停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行言的相应责任。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不
    2023-06-18
    216人看过
  • 装修发生事故,装修工伤亡,业主是否需要承担责任?
    最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第九条规定,雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任;第十一条规定,雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。依据以上规定,雇主和发包人即房东承担连带责任是意料中的事了.在此提醒业主,选择装修队最好选有资质有安全生产条件的,否则万一发生事故将需承担责任.案例来源:人民法院报2010年3月30日装修队无资质装修工遭摔伤成都中院:老板房主连带赔偿本报讯(记者王鑫通讯员朱新朝陈敏俊)近日,四川省成都市中级人民法院终审审结一起装修工摔伤致残引发的雇员受伤人身损害赔偿纠纷案,因房主选择的装修队没有相应资质,法院二审依法驳回装修队老板杨某和房主的上诉,维持原判,即判决扣除杨某、房主已垫付的款项后,两人连带赔偿受伤
    2023-06-27
    466人看过
  • 装修公司拖欠工资业主责任有吗?
    一、装修公司拖欠工资业主责任有吗?没有,是公司的责任当公司拖欠工资时,员工可以通过协商、劳动仲裁、向法院起诉等方法去要回工资。工资至少每月支付一次,对于实行小时工资制和周工资制的人员,工资也可以按日或周发放。对完成一次性临时劳动或某项具体工作的劳动者,用人单位应按有关协议或合同规定在其完成劳动任务后即支付工资。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。第七十七条用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解决。二、遇到拖欠工资纠纷找律师有什么用?1、拖欠工资打官司可以请律师,因本人诉讼经验不足的,可以请律师协助,以便更好地维护自身权益。2、律师接受聘请诉讼以后,应当出庭参加诉讼,参加法庭调查和法庭辩论,依法陈述意见和要求。三、拖欠工资的后果是什么?1、民事责任:用人单位克扣或者无故拖欠劳动者
    2023-05-20
    316人看过
  • 第三方原因导致的违约及责任承担
    违约是由第三人造成的,为因第三人原因造成的违约。因第三人原因造成一方当事人违约的,如第三人迟延交货造成一方当事人迟延履行的,该当事人应当承担违约责任。该当事人承担违约责任后,应当向第三人追偿。第三人原因构成意外事故致使一方当事人违约,且第三人无力赔偿的,损失由双方当事人分担。合同违约纠纷的原因是什么合同是双方当事人协商一致的结果。既然双方当事人在自愿,平等的基础上订立了合同,那么、按合同履行义务应当是毫无疑问的。然而,合同签订后,一方当事人可能会因为种种原因而主观上不想履行或不想完全履行合同。例如,买卖合同中,买方与卖方签了购销钢材的合同之后,合同所确定的钢材价格上涨,卖方见如果仍按合同规定的价格交给买方,就会损失一大笔钱,于是,卖方就想提价,或毁约,或以支付违约金的方式不履行合同。买方则不同意,坚持按事先规定的价格购买,双方遂起纠纷。再如,技术实施许可合同中,技术转让方已经与另一方签订了
    2023-07-17
    407人看过
  • 因拖欠工资导致员工自杀,公司是否应承担责任
    一般情况下,因拖欠工资导致员工自杀,公司无需承担法律责任,但公司需要支付劳动者的原工资拖欠工资-概念:无理由拖欠工资是指用人单位无任何合法甚至合理理由拖欠职工工资的行为,超过XX省工资支付条例规定的期限拖欠或者不足额支付职工工资的。无故拖欠工资是违法的。如果双方都有合同,违约方可以将对方告上法庭,但需要注意的是,必须采取法律手段保护自己的合法权益。没有绑架、威胁劳动部《关于〈工资支付暂行规定〉有关问题的补充规定》对“无故”作了专门规定:“无故拖欠”是指用人单位无正当理由逾期不支付劳动者工资的行为。不包括:因自然灾害、战争等人力无法抗拒的原因,用人单位不能按时支付工资的;用人单位确因生产经营困难、资金周转受到影响的,经本单位工会同意,可以临时超期限支付劳动者工资。延长期限的最长期限,由省、自治区、直辖市劳动和社会保障行政部门根据当地情况确定。在其他情况下,拖欠工资是没有理由的。”p>根据《劳
    2023-05-07
    50人看过
  • 散工装修死亡雇主承担责任
    去年,刚当新郎不久的廖某开始装修婚房,不料负责装修的木工张某却在新房内意外死亡,张某的家属向廖某夫妇索赔31万元。昨日,记者从江北区法院获悉,法院认为廖某让无装修资质的张某装修房屋,存在选人过失,应该承担30%的责任,遂判处廖某夫妇赔偿10.2万元。朋友介绍木工装修婚房2010年11月初,廖某在江北珠江太阳城购买了一套新房作为婚房。购房后,廖某立即请自己的包工头朋友余某帮忙装修新房,并将钥匙交给了余某。在随后的一个月中,余某先后找了泥水工、石匠、电工,将房屋内的初装基本完成。当月底,余某又联系了木工张某来做新房的木工装修,此时张某手中却还有其他木工活没有完工,向余某表示要缓两天才能来。但在11月28日,余某突然接到浙江宁波的一单大业务,要马上赶往宁波,于是余某让张某自行与房主联系,并将钥匙交还房主廖某。12月1日晚,张某与廖某联系后,廖某将张某带到了新房看房,看完房后,廖某将新房的钥匙和业
    2023-06-06
    485人看过
  • 装修贷假合同装饰公司承担责任吗
    一、装修贷假合同装饰公司承担责任吗在房屋装修合同的签订过程中,如果装修公司未能按照约定履行其义务,那么他们将被视为违反了合同条款,需要承担相应的违约责任。这些责任包括继续进行工程施工,采取必要的纠正或修复措施来弥补已经造成的损害,以及支付相应的赔偿金等。作为一项法定程序,经合法签署的合同将会受到法律的高度保护,并且对订约方产生不可逆转的法律约束力。面对类似问题,我们建议您首先尝试与装修公司进行沟通和协商以解决争端。如果双方无法达成共识或者沟通无果,您可以依据相关仲裁协议向仲裁机构提起仲裁诉讼,同时亦可选择向人民法院提起诉讼。对于那些法院宣判或仲裁裁决具有法律效力的判案、裁决或调解书,装修公司有义务予以履行执行。如若装修公司拒绝执行,则另一方有权要求人民法院予以强制执行。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约
    2024-07-18
    148人看过
  • 因疫情导致项目延期交付是否承担违约责任
    因疫情导致项目延期交付是不承担违约责任的,但有特殊情况的除外。例如,当事人迟延履行后发生疫情的,或因疫情不能履行合同,没有及时通知对方,导致造成损失的。一、疫情期间合同到期怎么算疫情期间合同到期,假如是确诊为感染新式冠状病毒、疑似病人或密切接触者需要进行阻隔的,在阻隔期间不能为企业供给劳动服务,劳动合同到期后,劳动合同要顺延到阻隔完毕。假如不是感染新式冠状病毒,企业有权考虑是否继续用人,但有必要提早通知对方。因为受疫情影响导致企业生产经营困难的,能够通过与员工协商一致采纳调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方法稳定工作岗位,尽量不裁人或许少裁人。符合条件的企业,可按规定享受稳岗补贴。二、受疫情影响不能履行合同的有效撤销文书因疫情影响导致合同不能履行应作以下处理:1、当事人之间应依法解除合同;2、合同解除后,尚未履行的,终止履行;3、已经履行的,当事人可以请求采取补救措施,并有权请求赔偿损失;4、
    2023-03-26
    73人看过
  • 因他人原因导致建筑物倒塌造的责任如何承担
    《中华人民共和国民法典》第一千二百五十二条规定,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任,但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。一、高空坠物的责任划分是怎样的?根据规定,从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由其他责任人承
    2023-03-23
    250人看过
  • 因闯黄灯导致行人死亡,谁应承担主要责任?
    黄灯亮时,前轮已驶过停车线,按规定不影响别人的通行情况下,可以通行,如果这时与人相撞。就要看当时具体情况。对方看是否有违规,如果是闯红灯的情况下,那就是对方全责,如果不是闯红灯的情况下,那就要看情况,一般情况下,这样就要分责任主次了。如果是黄灯亮时,前车轮还在等候线内,这样情况下,如果还向前行驶的话,一般情况下就要负全责了。闯黄灯车祸撞死人要判刑吗闯黄灯车祸撞死人要判刑。判处三年以下有期徒刑或者拘役。具体如下:1、违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;2、交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。交通肇事罪的构成要件:1、主体:是一般主体。即凡年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人均可构成;2、客体:交通肇事罪侵犯的客体是交通运输安全;3、主观方面:
    2023-07-07
    183人看过
  • 因工作失误导致公司亏损员工承担什么法律责任
    劳动者工作失误给公司造成损失的,一般不会构成犯罪,但劳动者要承担相应的责任,劳动者要承担赔偿的责任。《工资支付暂行规定》第十六条因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。劳动者的法律责任:(一)劳动合同被确认无效,给用人单位造成损失的,有过错的劳动者应当承担赔偿责任。(二)劳动者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制,劳动者应当按照劳动合同的约定,向用人单位支付违约金。给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。(三)劳动者违反劳动合同法规定解除劳动合同,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。(四)劳动者违反培训协议,未满服务期解除或者终止劳动合同的,或者因劳动者违法有关规定,用人单位
    2023-03-16
    68人看过
  • 非因工死亡公司要承担什么责任
    何女士2011年入职广东省阳江市某食品加工厂(以下简称“食品加工厂”)任生产工,2012年8月在休假期间发生交通事故身亡。因在职期间食品加工厂未为何女士参加社会保险,其家属根据《广东省企业职工假期待遇死亡抚恤待遇暂行规定》向食品加工厂主张非因工死亡待遇,包括丧葬补助费,供养直系亲属一次性救济金、一次性抚恤金共计15个月工资。食品加工厂认为虽然没有为何女士参保,但应该根据《中华人民共和国社会保险法》的规定只承担丧葬补助金和抚恤金,不应该承担一次性救济金。根据《中华人民共和国社会保险法》第十七条规定:“参加基本养老保险的个人,因病或者非因工死亡的,其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金;在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的,可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付”非因工死亡家属要求企业丧葬补助金和抚恤金有法律依据,应得到支持。另外,依据《广东省企业职工假期待遇死亡抚
    2023-05-05
    131人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 因为天气原因,导致楼下下雨,楼下有没有责任,物业公司承担责任?
      山西在线咨询 2022-01-23
      漏雨要区分一下是因为什么原因,这个问题要分两个步骤来看 第一,楼下漏水的原因,是因为房屋防水层等建筑质量问题还是因为你装修破坏了房屋防水层,又或者根本就不是漏雨而是家里水路管道问题。 第二,只有确定不属于房屋建筑建构、施工质量问题的情况下,责任才可能到你身上,但是即使是你装修导致或者水路管道问题仍然可以由装修的施工方或者其他第三方(比如装热水器打穿内置水管)来承担责任。 而上述这些举证责任第一步应
    • 因为公司原因导致员工被迫调岗, 公司可以要求员工自行承担赔偿责任
      安徽在线咨询 2022-03-18
      可以调整工作岗位,协商不成,到人力资源和社会保障局申请仲裁。 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 第二条中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议,适用本法: (一)因确认劳动关系发生的争议; (二)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议; (三)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议; (四)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议; (五)因劳动报酬、工
    • 因为公司原因导致员工离职
      澳门在线咨询 2022-03-17
      建议不主动辞职,让公司提出辞退你,这样可以要求公司支付经济补偿。 另如果,不在单位做了,可要求单位补缴社保,若未签合同,还可以要求单位支付双倍工资,以及要求单位支付经济补偿、克扣的工资、加班工资及赔偿金、失业保险金等。
    • 员工在工作时间因工作原因致死, 公司还要承担责任吗
      陕西在线咨询 2022-04-18
      法律上并没有规定单位要承担非因工死亡的赔偿责任。 单位依照《工伤保险条例》对员工承担工伤配赔偿责任。员工受伤或者死亡符合工伤认定条件的,可以依法申请工伤认定,要求单位工伤赔偿。 《工伤保险条例》 第十四条职工有下列情形之一的,应当认定为工伤: (一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的; (二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的; (三)在工作
    • 业主装修导致房屋漏水物业要不要承担责任
      湖北在线咨询 2022-10-10
      业主装修漏水导致的漏水,跟人家物业有个毛关系,谁家装修导致的漏水谁就给赔偿