施工合同纠纷案件中如何认定业主责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:24:37 159 人看过

(1)办证责任。办理正规工程和临时设施范围内的征地、租赁、施工许可证申请、占道、爆破、铁路临时专用线道岔许可证。(2)指定项目的责任。确定建筑物、道路、线路、下水道的定位桩、水准点和坐标控制点。(3)三通一平。开工前,连接好施工现场的水源、供电、运输道路,清除施工现场的房屋和障碍物(委托承包人的除外)。(4)物资保障责任。按双方商定的分工范围和要求提供材料和设备。(5)资金保障责任。向经办行提交拨付所需文件(贷款或自筹资金的项目,应确保资金提供者按时办理拨付和结算。未按合同规定的时间拨付工程款的,应当支付逾期付款违约金。(6)技术保证责任。发包人组织有关单位对施工图纸和其他技术资料进行审批,并按合同规定的时间和份数交付承包人。(7)施工监理责任。发包人派现场代表监督工程进度和质量,检查隐蔽工程,办理中间交接工程验收手续,并负责签证、解决发包人应解决的问题等事宜。(8)工作延误的赔偿责任。因中途停工或延误,或因设计变更或设计错误,造成承包人停工、窝工、返工、倒运、机械设备调运、材料、构件积压等,给承包人造成的损失和实际费用,由发包人承担。

发包人未按施工合同约定支付进度款,造成停工、窝工的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。

承包人对发包人逾期支付工程进度款无异议,继续施工,发生争议后,承包人要求对方承担违约责任的,不予支持。(9)验收结算责任。发包人负责组织施工单位共同协商工程价款和竣工结算,并负责组织工程竣工验收。逾期未组织验收和办理竣工结算的,应当承担相应的违约责任。

隐蔽工程经双方验收认可后,承包人继续施工,发现隐蔽工程质量问题造成损失的,发包人应承担相应的过错责任;设计单位和监理单位也有过错的,根据过错的大小承担相应的责任。

工程竣工后,发包人在合同约定的验收期限届满后拒绝验收的,承包人可以单方组织有关部门验收,验收费用由双方各承担一半。发包人拒绝提供验收资料和文件,导致验收不合格的,视为已验收。(10)发包人知道或者应当知道承包人隶属于其他施工企业,仍与其签订建设工程合同的,应当对无效合同承担相应的过错责任。(11)发包人与承包人签订合同后发生违约的,发包人应当赔偿承包人因此遭受的损失,包括承包人履行合同后能够获得的利益。(12)如果项目未被接受,业主事先或未经授权使用,质量承包人应负责工程的主要结构和地基的质量,业主也应负责质量或其他问题。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月02日 03:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多施工合同纠纷相关文章
  • 北京市审理施工合同纠纷案件时,如何认定挂靠行为?
    北京市的法院在审理施工合同纠纷案件时,应当根据案件的情况,以及案件的情形认定挂靠行为,只要符合法定情形的,就可以认定为挂靠行为。北京市高级人民法院在解答关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题时,认为具有下列情形之一的,应当认定为法律规定的“挂靠”行为:1、不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;2、资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程;3、不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程;4、有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。一、施工合同的内容1、双方当事人的信息,包括法人或者其他组织的名称、住所,以及法定代表人或者法定负责人的姓名和联系方式;2、工程范围、建设工期、和中间交工工程的开工和竣工时间;3
    2023-06-20
    374人看过
  • 合同纠纷案件中配偶的赔偿责任?
    不可以,基于合同相对性原则,合同关系对当事人具有权利和义务,一般不涉及外人的权利和义务。因此在处理合同纠纷时,不应将一方当事人的配偶列为被告。当事人可以通过和解或者调解的方式解决合同纠纷。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人未订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。居间合同纠纷案件居间合同是中介常用到的一个合同,关系到了居间人和委托人的利益,因此签订时要注意以下事项:如委托人需要保密要做出居间人的保密约定在签订居间合同时,若委托人要求居间人不得将其姓名或商号、名称告知对方。则应在居间合同中体现出来。此时,居间人就负有对委托人信息保密的义务。居间人在交易双方订立合同之中或之后都应履行保密的义务。居间人如违反该义务致使委托人受损害的,应承担损害赔偿责任。只有当居间人
    2023-07-01
    474人看过
  • 地面施工损害纠纷责任如何确定?
    一、地面施工损害纠纷责任如何确定?地面施工致害的,属于施工方未采取安全防护措施造成的,由施工方承担责任,地面施工致人损害的民事责任,是指在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等,没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害时,施工人应当承担的民事责任。在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等,没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的,施工人应当承担民事责任。(一)必须是在公共场所、道旁或者通道上施工公共场所,是指公民共同的活动场所,如公共道路、广场、影视剧场、体育馆(场)、商店营业场所、集贸市场等。在公共场所施工,因行人较多,故危险性大,必须设置明显标志或采取必要的安全措施。道旁与公共道路相连,也是公共危险场所。通道指一般行人通过的地方,是公路之外的道路,亦为常人通行之处,也是公共危险场所。(二)必须是从事挖坑、修缮安装地下设施等作业因挖坑、修缮安装地下设施,在施工现
    2023-05-22
    444人看过
  • 民事纠纷如何认定责任
    法律综合知识
    一、民事纠纷如何认定责任民事纠纷认定责任标准如下:1.损害事实的客观存在。损害是指因一定的行为或事件使民事主体的权利遭受,某种不利的影响。权利主体只有在受损害的情况下才能够请求法律上的救济;2.行为的违法性。指对法律禁止性或命令性规定的违反。除了法律有特别规定之外,行为人只应对自己的违法行为承担法律责任;3.违法行为与损害事实之间的因果关系。作为构成民事责任要件的因果关系指行为人的行为及其物件与损害事实之间所存在的前因后果的必然联系;4.行为人的过错。行为人的过错是行为人在实施违法行为时所具备的心理状态,是构成民事责任的主观要件。二、民事纠纷有效期是几年民事纠纷有效期是三年。《民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的
    2023-07-21
    203人看过
  • 建筑工程承包合同纠纷案件中违反有效合同的责任认定和承担
    (一)承包方的责任认定和承担1、施工准备责任。施工场地的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;编制施工组织设计(或施工方案),做好各项施工准备工作。2、物资准备责任。按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理。3、及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。4、工程质量责任。由于承包方的原因造成工程质量不符合合同规定的,承包方应负责无偿修理或返工,由此造成工程逾期交付的,应支付逾期违约金。5、工程保管责任。已完工的房屋、构筑物和安装的设备,承包方在交工前应负责保管,并清理好场地。6、工程交付责任。承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。7、竣
    2023-03-11
    153人看过
  • 建设工程施工合同纠纷案件中让利承诺书效力的认定
    最高人民法院民一庭意见:依据《招投标法》第46条、最高院《建设工程施工合同解释》第21条之规定,招标人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立《建设工程施工合同》后,中标人出具让利承诺书,承诺对承建工程予以大幅度让利。实质上是对工程价款的实质性变更,应当认定该承诺无效。我们认为,虽然承包人出具让利承诺书的行为是单方民事行为,但发包人对此予以接受认可,便形成了合意,双方意思表示一致,从而符合了合同成立的要件。正是承包人发出承诺,发包人接受承诺的过程,使承诺书的内容便成了双方的合意,形成完备的合同形式。该承诺书记载的内容因与中标的建设工程施工不一致而成“黑合同”。因此,不管黑合同的形式如何,只要双方形成合意,对“白合同”的工程价款、工程质量、工程期限或违约责任一方面进行了实质性变更,就构成与备案的中标合同“实质性内容不一致”,法院不认可其效力,应以备案的中标合同为结算工程价款的依据。
    2023-06-12
    103人看过
  • 物业管理合同纠纷案件中的举证责任的确定标准
    对于物业管理合同纠纷中的举证责任,法律并未专门做出规定,一般是依据《民事诉讼法》关于“谁主张,谁举证”的规定。但物业管理合同相对其他案件具有其特殊性。对于物业管理公司所履行的物管义务有无承担或义务履行是否到位,往往要经过一段时间才能够反映出来,对于业主来说,要证明物业管理公司有无全面、妥善地履行物管服务,对于业主而言在举证上存在困难。此外,因为相关的物管资料通常是由物业管理公司进行保管的,业主要证明物业管理公司的服务存在瑕疵也的确存在困难,这在很大程度上造成业主权益无法得以有效保障。因此,我们建议应在物业管理活动中健全对物管服务的评价程序,由业主轮流与物业管理公司共同组成评价组织,对于物业服务的质量做出评价。尽管物业管理服务属于软性的行业,但对其服务质量的好坏优劣应该有个统一的标准,至少一个地区应该有一个地区的服务标准,并将标准具体量化到每一个服务项目中。确立服务质量的评价标准,不仅有利于
    2023-06-09
    129人看过
  •  法人企业在合同纠纷中应如何承担责任?
    有限责任公司是一种制度,其中股东在公司的财产限度内对公司债务承担责任。投资者只需要用自己投资的公司财产来承担风险,而不会涉及其他财产。因此当公司宣告破产时,只能以公司的资产而不是股东的剩余资产来承担债务。合同纠纷诉讼是指人民法院根据合同当事人的请求,在全体诉讼参与人的参与下,审理和解决合同纠纷的活动,以及由此产生的一系列法律关系的总和。根据公司法,有限责任公司是一种制度,其中股东在公司的财产限度内对公司债务承担责任。投资者只需要用自己投资的公司财产来承担风险,而不会涉及其他财产。因此当公司宣告破产时,只能以公司的资产而不是股东的剩余资产来承担债务。合同纠纷诉讼是指人民法院根据合同当事人的请求,在全体诉讼参与人的参与下,审理和解决合同纠纷的活动,以及由此产生的一系列法律关系的总和。 【 核 心 内 容 】 有 限 责 任 公 司 股 东 如 何 承 担 公 司 债 务 责 任 ?根据《中华
    2023-09-09
    140人看过
  • 建筑施工合同纠纷中项目经理的诉讼责任如何承担
    1、承包人在承包期间是以企业的名义而不是以个人的名义对外进行民事交往,因民事交往产生的权利由企业享有,产生的义务由企业承担,因此当承包人对外创设民事法律关系时,该民事法律关系的一方主体是企业而不是承包人。2、项目经理与施工企业之间签订的合同无论怎样约定,都是对其双方发生约束力。因此项目经理在经营期间与第三人产生的法律关系所产生的债务仍应由建筑企业来承担。3、项目经理对外不能独立承担民事责任,这是由委托关系及内部承包合同的法律原理所决定。一、建筑企业的内部承包行为认定(1)合同的发包人为建筑施工企业,承包人为建筑施工企业下属分支机构或在册的项目经理等本企业职工,两者之间存在管理与被管理的行政隶属关系的;(2)发包给个人的,发、承包人之间有合法的劳动关系以及社会保险关系的;(3)承包人使用建筑施工企业的建筑资质、商标及企业名称等是履行职责行为,在建筑施工企业的管理和监督下进行项目施工,承包人根
    2023-03-21
    445人看过
  • 如何判定房屋合同违约纠纷中的责任
    一、如何判定房屋合同违约纠纷中的责任判定房屋合同违约纠纷中的责任如下:1.支付违约金,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱;2.损害赔偿,因违约行为而造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿;3.继续履行,法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、房屋卖家违约金怎么算房屋卖家违约金按照合同约定或标的额的20%计算,造成的损害较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。具体标准可以双方在合同中协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的
    2023-09-13
    322人看过
  • 如何认定工程承包合同主体的责任
    如何认定工程承包合同主体的责任?工程承包合同责任的认定首先要了解有效合同处理的一般规定,一方面是有效合同处理中应该遵循的一般原则;另一方面是违反有效合同责任构成要件、行为表现等方面;其次是要了解工程承包主体承包方和发包方的责任认定。一、有效合同处理的一般规定1、有效合同处理中应当遵循的一般原则(1)有利于建筑业市场健康发展的原则;(2)依法保护合同,尊重当事人意思自治的原则;(3)公平保护当事人合法权益的原则。2、违反有效合同的责任构成要件、行为表现形式、责任承担方式和免责事由(1)责任构成要件。违约行为和过错是构成违反有效合同责任的基本要件。(2)行为表现形式。包括不履行、不完全履行、迟延履行、不适当履行等表现形式。(3)责任承担方式。包括实际履行、采取补救措施、支付违约金、赔偿损失等责任承担方式。(4)免责事由。包括不可抗力、当事人约定的免责条款、权利主张人自身的过错等几种情况。二、违
    2023-06-09
    58人看过
  • 居间合同纠纷中的责任要怎么认定
    一、因酬金支付而引起的居间合同纠纷。因居间人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的,由该合同的当事人平均负担居间人的报酬。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担。居间人未促成合同成立的,不得要求支付报酬,但可以要求委托人支付从事居间活动支出的必要费用。二、因赔偿而引起的居间合同纠纷。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。除强调原告方即委托人的举证责任的同时,还应要求被告即居间人举证证明其在居间活动中,已经做到了必要的注意义务。一、介绍工程居间合同范本甲方(委托人):联系地址:联系电话:乙方(居间人):联系地址:联系电话:甲乙方根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项:1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建
    2023-03-24
    347人看过
  • 如何认定买卖合同纠纷案件的管辖权
    确定买卖合同纠纷案件管辖权的方式是约定优先,约定不成的按照法定。当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。没有约定的,法定一般是由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。一、民间借贷是否需要双方约定管辖可以约定。根据《民事诉讼法》第三十四条规定:合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。二、运输合同的管辖权是谁?运输合同的管辖法院可以由合同当事人约定,包括被告住所地、合同履行地、合同签订地等,只要不违反级别管辖和专属管辖的规定;没有约定的,由运输始发地、目的地或者被告住所地人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十四条规定,合同或
    2023-06-21
    473人看过
  • 合同纠纷案件如何界定纠纷的性质?
    一、合同纠纷案件如何界定纠纷的性质?具体根据纠纷的原因来决定的,合同纠纷是属于民事案件,一般是由合同当事人因财产关系或者人身关系问题产生的纠纷。依据规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。合同纠纷的案由是比较多的,比如居间合同纠纷、买卖合同纠纷、知识产权合同纠份等等。(一)买卖合同纠纷,包括工矿产品购销合同纠纷,农副产品购销合同纠纷,国际货物买卖合同纠纷等。(二)供用电合同纠纷,包括供用电、气、水、热力等合同纠纷。(三)赠与合同纠纷,包括馈赠合同纠纷、遗赠合同纠纷等。(四)借款合同纠纷,包括各类长短期限的民间或商业借款合同纠纷。(五)租赁合同纠纷。(六)融资租赁合同纠纷,含融资租赁关系中买卖合同纠纷。(七)承揽合同纠纷,包括来料加工合同纠纷,来件加工合同纠纷,补偿贸易合同纠纷等。(八)建设工程合同纠纷,包括建设勘察设计合同纠纷.建筑安装工程合同纠纷等。(九)运输合同纠纷.包括水路、铁路
    2023-01-31
    402人看过
换一批
#工程纠纷
北京
律师推荐
    展开

    施工合同纠纷是指因施工合同而产生的争议、纠纷或诉讼。施工合同是承发包双方关于施工工程的相关约定,包括工程范围、工期、质量、价格、支付方式、违约责任等条款。在施工过程中,双方可能会因为实际执行与合同约定不符、利益冲突等原因发生争议,需要通过协... 更多>

    #施工合同纠纷
    相关咨询
    • 物业合同纠纷中的举证责任如何分配,纠纷案件怎么处理
      辽宁在线咨询 2022-10-09
      按照谁主张谁举证的原则,纠纷依据物业合同、原告向法庭提交的本证以及被告向法庭提交的反证,结合相关法律法规予以处理。
    • 建设工程施工合同纠纷案件如何确定案由建设工程施工合同纠纷的案由
      台湾在线咨询 2022-03-18
      我国民事诉讼法第三十四条第(一)项“因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地法院管辖”的规定中的“因不动产提起的诉讼”,是指所有权确认、买卖、互易、赠与、租赁、征用拆迁、侵权损害等案件标的物与不动产有直接联系的诉讼案件. 建设工程施工合同中,其所完成的工作成果虽然构成不动产,但该类合同的订立和履行与不动产的占有、使用、收益、处分之间有着本质区别,为此,最高人民法院在《民事案件案由规定》中将不动产纠纷
    • 合同纠纷中的合同无效返还责任如何认定?
      辽宁在线咨询 2023-07-25
      对双方已经依据合同为给付义务的无效合同,双方应当将已经从对方取得的财产返还,这是原则规定,但在实践中有不适用这种规定的情况。如:合同对方当事人死亡、解散。合同标的本身的特性使其不能返还或标的灭失、毁损已被善意第三人取得等。在这些情况下仍然要求返还,只会造成社会资源的浪费和破坏正常的交易秩序,有时在事实上也是行不通的。此种情况下,应该按照标的的市场价格计价补偿。合同无效有以下后果:合同无效或者被撤销
    • 劳动合同纠纷案件中,举证责任如何分配?如何确定举证责任如何分配
      福建在线咨询 2022-02-14
      根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》(2001年12月6日最高人民法院审判委员会第1201次会议通过)法释(2001333号,在劳动合同纠纷案件中,主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。在劳动争议纠纷案件中,因用人单位做出开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬计算劳动
    • 建筑施工合同纠纷行为责任认定问题?
      内蒙古在线咨询 2022-07-27
      建筑工程中程序合法合同要件齐备的承发包是民事法律行为,易于认定,责任明确。合同要件不全、程序不尽合法的承发包是民事行为,各有各的特征,不易认定不易区分责任。《建筑法》及《最高人民法院关于建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对非法转包、超越资质借用资质承揽等民事行为作出规定与具体解释。但实践中还存在其他不符合建筑法律的民事行为。