工程发包方有哪些法律责任
来源:互联网 时间: 2023-02-14 11:10:38 266 人看过

发包方的责任是:

1、发包人对承包人的工作可以进行检查;

2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。

一、装修合同需要注意什么方面

装修合同应注意以下方面:

1、承包商资格审查。确认承包商的主要资质是否真实合法,是否经工商行政管理机关批准注册的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰工程的资质,资质等级符合施工要求。确认合同人的资格,委托代理人是否有授权委托书;

2、材料承包人提供的材料设备质量必须符合国家标准,并有质量检验证书和国家环保标准;

3、合同工期在合同中应明确约定工期,承包商应按时完成工程。发包人未按约定完成应负责的工作影响工期的,工期应当顺延。但是,如果承包人的责任不能按时开工或无故中途停工,工期不会顺延;

4、在合同质量装修合同中,作为承包人,应注意对承包事项的基本信息做出准确、详细的约定,并严格按照设计图纸和质量标准施工;

5、为保护发包人的合理利益,合同检验应在合同中明确约定隐蔽工程和中间工程的检验验收程序;

6、为保护发包人的利益,双方应在合同中明确约定保修期。保修期自验收合格后计算,验收合格后双方可填写工程保修单。

二、承包人对工程质量存在的缺陷如何认定?

(1)承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题,而没有及时提出意见和建议并继续施工的;

(2)承包人对发包人提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备等没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的;

(3)对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的要求,承包人不予拒绝而进行施工的。

前述情形下,因工程质量存在缺陷造成第三人损失的,由发包人与承包人承担连带责任。

三、发包人应当承担的损害责任有哪些?

发包人应当承担的损害责任有:

1、发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失;

2、因发包人原因中途停工、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿因承包人造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用;

3、由于发包人变更计划,提供的信息不准确,或者未按期提供必要的勘察设计工作条件,发包人应当按照勘察设计人员实际消耗的工作量增加勘察设计的返工、停工或修改设计费用;

4、发包人未按约定支付价款的,承包人可以督促发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,承包人可以与发包人协议折价,也可以申请人民法院依法拍卖该项目。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月04日 18:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程发包相关文章
  • 农民工施工受伤发包方连带责任有哪些?
    1、发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。2、总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。3、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。一、工程发包方的法律责任是什么?发包方如果是在不知晓情况的情况下发包,无特别约定的话不用承担责任,因为审核承包方的合法资质不是他的义务。但发包方要起到合理注意的义务,如果明显可以看出承包方不合格的话他也要承担
    2023-05-07
    105人看过
  • 工程发包人违约应负哪些责任,什么叫工程发包人
    一、工程发包人违约应负哪些责任工程发包人违约应负的责任有:1.按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。2.与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。二、什么叫工程发包人工程发包人是发放工程建设项目的人员,发包人必须具备工程发包的相关资格,一般还需要取得相应的资格证书,并在政府的
    2023-06-22
    75人看过
  • 工程发包人要对工程质量承担责任的有哪些?
    由发包人对工程质量承担责任的情形有发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的;发包人变更计划,提供的资料不准确的;发包人未按照约定支付价款的等。一、承包人单方解除合同的情形是什么承包人可以单方解除合同的情形主要是:(1)发包人未按期支付工程款造成违约,且符合承包合同中约定的承包人有权单方面解除合同的条件;(2)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准;(3)不履行约定的其他协助义务,致使承包人无法施工的。发包人有上列情形且致使承包人无法施工,在催告的合理期限内发包人仍未加履行的,承包人可解除合同。二、工期延误有哪些情形工期延误的情形有:1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款;5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定;7、不可抗力或其他因素。
    2023-06-26
    393人看过
  • 发包方施工方的责任
    地面施工挖坑未设防护栏,导致行人跌入坑中摔伤。8月1日,江西省丰城市人民法院对此案作出一审判决,施工人、发包人连带赔偿行人各种损失共计25万余元。法院审理查明,2007年6月坪湖公司将所属的平安大道维修工程交由范某施工。7月11日晚11时,行人乐某下班时骑自行车途经该处,因道路挖坑周围未设防护栏,且没有路灯,导致乐某连车带人跌入坑中,颈椎等多处严重受伤。出院后经鉴定,乐某为Ⅰ级伤残。为此,乐某起诉至法院,要求施工人范某、发包人坪湖公司共同赔偿28万元。法院审理认为,范某作为道路施工人,在挖坑后没有设置明显标志和采取安全措施,是造成乐某损害的直接原因,应承担全部赔偿责任。坪湖公司作为发包人,将工程发包给没有施工资质的范某,具有重大过错,对乐某的损害,应承担连带赔偿责任。据此,法院作出前述判决。
    2023-06-09
    110人看过
  • 工程发包程序是如何规定的,有哪些发包的方法?
    一、工程发包方法建筑工程施工的发包方式有两种:招标发包、直接发包。招标发包:1、招标发包是指由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件,吸引承包人参与竞争,按照特定程序择优选择,达成合意并签订合同。2、招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式,可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。在正常情况下通过招投标可以发挥两个积极作用:建设单位可以避免或减轻发包工程的风险,有效地控制工程工期、质量与投资;可以促使承包人不断采用先进技术,提高经营管理水平,努力降低工程成本。建设工程的发包承包主要采用招标投标方式来进行,只有那些不宜于招标投标的保密工程、特殊专业工程或施工条件特殊的工程,才采用直接发包(即委托)的方式。3、具体的适用招标发包的工程范围。根据《招标投标法》附则的有关规定,涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈,需要使用农民工
    2023-04-15
    432人看过
  • 违法发包工程导致工伤,责任方应赔偿
    河南省平顶山市中级人民法院民事判决书(2009)平民终三字第110号上诉人(原审原告)平顶山市胜达建筑安装有限公司,住所地平顶山市建设路中段。法定代表人陈清江,该公司经理。委托代理人张海涛,男,1957年2月20日出生。被上诉人(原审被告)郭念欣,男,1972年5月13日出生。委托代理人耿新民,河南湛河律师事务所律师。上诉人平顶山胜达建筑安装有限公司因与被上诉人郭念欣劳动争议纠纷一案,不服新华区人民法院于2008年7月11日作出(2008)新民初字第522号民事判决,向本院提起上诉。新华区人民法院于2008年1月4日将本案移送至本院。本院受理后,依法组成合议庭,于2009年1月7日公开开庭审理了本案,上诉人平顶山市胜达建筑安装有限公司的委托代理人张海涛、被上诉人郭念欣的委托代理人耿新民到庭参加了诉讼。原审法院经审理查明,2007年3月19日上午8时许被告在原告公司承建的新城区翠林蓝湾小区B
    2023-07-02
    284人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程发包是指建设工程合同的订立过程中,发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。 发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该... 更多>

    #工程发包
    相关咨询
    • 发包方需要承担工伤赔偿的法律责任有哪些
      河北在线咨询 2023-07-08
      承包方没有用工资质,而发包方有的话,就是和发包方存在劳动关系。是可以问发包方追责的。即便承包方有用工资质,在承包协议不明确的情况下,也可以让发包方承担连带赔偿责任。
    • 工程法律要求的工程发包有哪些
      广东在线咨询 2023-09-22
      建筑工程发包分为招标发包和直接发包两类。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标
    • 建筑工程中承包单位应当承担哪些责任?主体工程承包方的责任有哪些
      湖南在线咨询 2022-01-20
      实行施工总承包的,总承包单位应当自行完成主体结构工程的施工,在主体结构工程施工中应当承担下列责任:(一)在施工现场设立项目管理机构;(二)按照规定在施工现场配备本单位的管理人员;(三)加强施工现场质量和安全管理;(四)自行采购、供应主体结构工程的主要材料;(五)法律、行政法规规定的其他责任。总承包单位和建设单位应当在总承包合同中对分包工程、建设工程材料和设备供应方式等内容予以明确。建设行政管理部门
    • 工程建立的过程中,承包方的责任有哪些
      内蒙古在线咨询 2022-10-13
      工程的建立是一项很复杂的设施建设,需要各个方面共同协作才能够完成。工程的建设有很多的形式,承包的方式就是其中一种。但在合同中都明确清晰了承包方的各种责任,工程不同,但承包方的责任是大体相同。那么工程建立的过程中,承包方的责任有哪些?
    • 发包人造成工程停建的责任包括哪些
      湖北在线咨询 2022-11-20
      因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 《民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。