征地拆迁耽误工期如何索赔
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-17 21:10:11 91 人看过

一、征地拆迁耽误工期如何索赔

在征收与土地拆迁过程中,若工程周期被无故延长,此现象可视为合约违约的典型案例,针对这种情况,建设方有权与负责施工的承包商就补偿事宜展开深入的磋商。

如双方无法达成共识,那么建设方便可选择向法院提起诉讼。

在工期延误情况下,承包商有权对各种费用提出索赔,具体包括因人工成本增加、材料价格波动、机械设备损耗以及工地管理等因素而导致的经济损失。

具体的诉讼程序如下:首先由原告向人民法院呈交正式的起诉状及其副本,以及与其案件有关的所有证据;司法部门收到上述文件后,会对其进行严格的审查,如果符合法定条件,则会予以立案受理;随后,法院会将原告的起诉书副本送达给被告,被告需在规定时间内作出书面回应;接下来便是开庭审理环节,最后由法院根据审理结果做出最终裁决。

《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十五条

房屋征收部门与被征收人依照本条例的规定,就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项,订立补偿协议。补偿协议订立后,一方当事人不履行补偿协议约定的义务的,另一方当事人可以依法提起诉讼。

二、征地拆迁对象是集体土地吗

我国土地享有的制度有两种,即国有制以及集体所有制;其中根据《宪法》的明确规定。

关于土地的征收,其对象主要为集体所有性质的土地。

根据《土地管理法》的具体规定,如果任何单位或个人计划对土地进行建设活动,那么他们首先须向相关部门申请并获得国有土地使用权。

当涉及到乡镇企业的兴建、村民自住房屋的建造,或是乡村公共设施与公益事业的建设等事项时,则可以依照法律规定,通过批准使用本地区农村集体所有的土地来解决用地需求。

这里提到的“依法申请使用”的国有土地,涵盖了国家所有的土地以及国家在征用过程中从农民集体所有转变而来的土地。

若要使用国有土地进行建设,并不涉及土地征收的问题;但若要使用农村集体所有的土地,就必须先完成土地征收,将其转变为国有土地后,方可进行建设活动。

该法的第四十四条还特别指出,在建设过程中占用土地,如涉及到农用地转为建设用地的情况,必须按照规定办理农用地转用审批手续。

换句话说,农用地转为建设用地同样需要经过土地征收程序

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月15日 23:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 拆迁征地地里树木如何赔
    一、拆迁征地地里树木如何赔拆迁征地时,地上的树木属于青苗,补偿标准由省、自治区、直辖市制定。《中华人民共和国土地管理法》第四十八条征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素,并至少每三年调整或者重新公布一次。征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准,由省、自治区、直辖市制定。对其中的农村村民住宅,应当按照先补偿后搬迁、居住条件有改善的原则,尊重农村村民意愿,采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者货币补
    2024-01-16
    211人看过
  • 期间耽误了如何计算期间
    期间耽误了,应该根据民事诉讼或者刑事诉讼的不同,分别按照《民事诉讼法》《刑事诉讼法》规定分别计算期间:1、民事诉讼中,为了保证当事人的诉讼权利,在造成当事人不能行使自己诉讼行为的障碍消除后的十日以内,当事人可以向人民法院申请顺延期间,以继续完成应当在期满以前完成的诉讼活动。2、缓刑期间如何计算缓刑考验期限从判决确定之日起计算。判决确定之日是指判决发生法律效力之日。如果提出上诉或者抗诉后,经二审维持原判的,则应从二审判决确定之日起计算。被宣告缓刑的犯罪分子,需要在缓刑考验期限内进行考察,判决前先行羁押的日期,不予折抵缓刑考验期。如果一审宣判后,被宣告缓刑的犯罪分子仍在押的,可先作出变更强制措施的决定,改为监视居住或者取保候审,待判决生效后再依法交付考察。(1)缓刑考验期的长短以原判刑期长短为依据,可以和原判刑期时间相等;也可以适当长于原判刑期,但有封顶,最长不超过原判刑期一倍;(2)缓刑考验
    2023-07-31
    125人看过
  • 公司拆迁员工赔偿如何索赔
    一、公司拆迁员工赔偿如何索赔公司拆迁员工赔偿是按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定,有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的。第四十七条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。二、公司被拆迁之后怎样分配补偿款1.承租企业和出租人的分配。相当一部分企业以承租人身份从事生产经营,那么拆迁补偿款首先应当在承租企业和出租人之间进行分配。一般而言,土地区位补偿属于出租人,对设备的补偿费用补偿则属于承租企业。2.用于安置。若企业要继续经营,则其所分配到的补偿款首先须
    2023-05-18
    94人看过
  • 期间耽误了应该如何解决
    为了保证当事人的诉讼权利,在造成当事人不能行使自己诉讼行为的障碍消除后的五日以内,当事人可以向人民法院申请顺延期间,以继续完成应当在期满以前完成的诉讼活动。如果在障碍消除后的五日内,当事人没有申请,则视为其自动放弃该诉讼行为。在接到当事人的申请后,人民法院应认真进行审查,如果认为该申请确实有正当理由的,应当裁定准许顺延计算。《刑事诉讼法》第七十九条,期间以时、日、月计算。期间开始的时和日不算在期间以内。法定期间不包括路途上的时间。上诉状或者其他文件在期满前已经交邮的,不算过期。第八十条,当事人由于不能抗拒的原因或者其他正当理由而耽误期限的,在障碍消除后五日以内,可以申请继续进行应当在期满以前完成的诉讼活动。
    2023-06-14
    62人看过
  • 由于施工延误耽误工期的赔偿金标准
    工程工期延误的,其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的,则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定,当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称:已开工3个多月的家庭装修,至今仍未完工,所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限,其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格,需要重做而拖延了时间。就此,A女士提出疑问:由于装修公司的质量问题而导致的工期延误,我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事
    2023-08-14
    487人看过
  • 施工工期被耽误怎么要求赔偿,工程索赔的条件有哪些
    一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后,要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的,可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支
    2024-01-24
    316人看过
  • 员工误事如何索赔
    根据《工资支付暂行规定》第十六条之规定,因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。可以看出,若员工本人原因,也就是存在故意或重大过失,那么公司是可以向员工索赔经济损失的。并且,上述法律规定的是双重标准,一是扣除部分不得超过劳动者当月工资的20%;二是扣除后的剩余部分不得低于当地最低工资标准。劳动者在工作中应当遵守劳动纪律,自我约束,任何一名有正确判断能力和认知能力的劳动者都应知道,工作时间内不得饮酒,本案小王在收取货款时,明知自身携带巨额现金,仍饮用大量白酒,没有尽到审慎保管和警惕义务,致乘车酣睡货款被窃,存在过错,属于重大过失。而作为企业,公司也应知晓经营过程中风险与利益共存。管理上
    2023-06-14
    79人看过
  • 工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么
    工期延误索赔计算延误索赔的依据是:当事人有约定的,按其约定;当事人没有约定的,按照给对方造成的实际损失来赔偿,并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么的法律依据《民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
    2022-07-01
    164人看过
  • 征地拆迁费由谁出?如何进行征地拆迁
    一、拆迁费用由谁出1、征地和拆迁可以由政府来实施,或者由开发商实施。2、拆迁费用一般是政府承担,如果开发商承担了拆迁费用,那么在办土地出让手续时,会将相应费用从土地出让金中扣减。《民法典》(2021.1.1生效)第二百四十三条【征收】为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和组织、个人的房屋以及其他不动产。征收集体所有的土地,应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用,保障被征地农民的生活,维护被征地农民的合法权益。征收组织、个人的房屋以及其他不动产,应当依法给予征收补偿,维护被征收人的合法权益;征收个人住宅的,还应当保障被征收人的居住条件。任何组织或者个人不得贪污、挪用、私分、截留、拖欠征收补偿费等费用。二、如何进行征地拆迁1、倾力宣传教育征地拆迁工作的顺利与否,离不开被征地拆迁群
    2023-02-21
    130人看过
  • 耽误员工喂奶要赔偿
    广州市两级法院昨日会同各界人士“会诊”劳动争议案例。据广州中院副院长余明永介绍,就保安和司机值班不算加班费、哺乳期员工因单位原因耽误给小孩喂奶,用人单位补偿女员工上年度一定比例的平均工资等处理意见,法院此前已与劳动局达成共识。广州中院党组书记、院长吴树坚介绍,近年来劳动争议案已成为法院民事审判工作中数量最多、调处难度最大的案件类型之一。在新《劳动合同法》施行两年多后,针对目前劳动争议仲裁委与法院之间,基层法院与广州中院之间,在执法尺度、裁判标准存在着某些不统一,以及对于一些法律理解的差异、适用有所不同的情况,广州两级法院民一庭法官、仲裁员、学者律师等社会各界人士昨日就12个典型的劳动争议案件进行点评,案例涉及未签订书面劳动合同赔付双倍工资、无固定期限劳动合同、加班工资、企业用工自主权、职工病、产假期间工资等。广州中院副院长余明永透露,去年10月,广州法院已与市劳动局就劳动争议案件中的一些处
    2023-04-22
    98人看过
  • 村干部因征地耽误工作能否给予补贴
    村干部能否对征地工作延误给予补贴?误工补偿是对受害人因误工造成人身损害而造成损失的补偿,而村干部因征地误工得不到补助。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定:受害人遭受人身损害的,医疗费用和因误工减少的收入,包括医疗费用、误工费费用、护理费、交通费、食宿费、住院补助费和必要的营养费,由债务人赔偿。受害人因伤致残的,赔偿义务人还应当赔偿增加生活需要所必需的费用和丧失劳动能力所造成的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具、被扶养人的生活费等,以及因康复护理和继续治疗而实际发生的必要的康复费用、护理费用和随访治疗费用。受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的有关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿费和其他合理费用如被害人亲属因丧葬事项发生的交通费、住宿费、工作损失等。
    2023-05-08
    76人看过
  • 2024施工工期被耽误怎么要求赔偿
    一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后,要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的,可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支
    2024-03-19
    195人看过
  • 征地损害如何索赔
    律师事务所
    1、根据《中华人民共和国土地管理法》的规定,违法批准征用、使用土地,给当事人造成损失的,应当依法承担赔偿责任。被侵权人可以要求侵权人赔偿损失,赔偿数额可以由双方协商确定。协商不成的,被侵权人可以向法院起诉。《中华人民共和国土地管理法》第七十九条无效的,对非法批准征收、使用土地的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。违法批准或者使用的土地应当收回。当事人拒不归还的,以非法占用土地论处。违法批准征用、使用土地,给当事人造成损失的,应当依法承担赔偿责任。二是要求赔偿损失时应注意哪些问题。1。一定是律师在提供法律服务中的不当行为造成的损失。不当行为包括非法执业行为和当事人过错造成的损失。前一种情况下,律师为同一案件的双方当事人担任代理人,无正当理由不按时出庭;后一种情况下,律师泄露当事人的商业秘密或者个人隐私,损害当事人利益或者侵犯当事人人格尊严,未经严肃查处收集信
    2023-05-08
    434人看过
  • 拆迁如何申请征地
    法律综合知识
    一、拆迁如何申请征地展开拟征地公示;收集村民意见反馈,并组织相关听证会;开展精确的地籍调查和地上附着物的准确登记确认工作;起草并拟定详尽的“一书四方案”,并且报请上级部门审批核准;进行全面的征用土地公示;启动征地补偿登记工作;拟定相关的补偿安置方案,并在适当范围内进行公示;依据村民的宝贵意见,对相关方案进行必要且恰当的修改及再次公示;落实征地补偿安置所需的资金;执行补偿安置方案,并将土地正式交付给相关单位或个人使用。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十条房屋征收部门拟定征收补偿方案,报市、县级人民政府。市、县级人民政府应当组织有关部门对征收补偿方案进行论证并予以公布,征求公众意见。征求意见期限不得少于30日。二、征地拆迁果树大棚怎样补偿在大棚中开展果树种植的领域,若遭遇土地征收之情形,则依法享有相应的补偿权益。关于这部分的补偿内容,主要包括以下几个方面:首先是土地补偿费,其次是安置补助费,
    2024-05-25
    478人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程发现文物耽误工期怎么索赔
      福建在线咨询 2023-05-26
      一、工程发现文物耽误工期怎么索赔 施工时发现文物而延误工期,属于不可抗力,无权要求赔偿停工、窝工等损失。 《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 二、不可抗力的分类 哪些事件属不可抗力,我国法律没有作出具体列举式的规定。理论界将其划分为三类: (1)自然灾害。尽
    • 工期耽误误工费的赔偿标准到底是如何规定的?
      福建在线咨询 2022-07-29
      (一)受害人有固定收入的 受害人有固定收人的,其误工费赔偿金额的计算,按照其实际减少的收人计算。其计算公式为:误工费赔偿金额=受害人正常情况下的劳动(工作)收入—事故受伤后劳动(工作)收入; (二)受害人无固定收入的 受害人无固定收入的,其误工费赔偿金额的计算,与受害人有固定收人的相比,在总的计算公式上是一样的,即: 误工费赔偿金额=受害人正常情况下的劳动(工作)收入—事故受伤后劳动(工作)收入其
    • 征地拆迁误工费有哪些
      贵州在线咨询 2022-06-30
      包括搬迁前期费用和搬迁过程中发生的停工费用、机器设备调试修复费用以及物资的拆卸、包装和运输、解聘员工补偿费等费用。 1、设备搬迁安装费 对于可搬迁的设备,应当本着继续利用的原则,进行异地搬迁安装,继承投入使用。据此产生的设备搬迁和安装费用是拆迁引起的必然损失,拆迁人应当予以补偿。 2、解聘员工的安置补偿费用 因拆迁而解聘员工的安置补偿费用,在法律法规政策性文件中并没有详细性规定,属于拆迁当事人相互
    • 集体土地征地拆迁,房屋拆迁如何赔偿
      香港在线咨询 2021-06-19
      征收集体土地时,经常遇到的一个问题就是集体土地上的房屋如何补偿?毕竟这涉及到农户的切身利益,下面我们一起来具体了解下。集体土地判断的法律依据根据《中华人民共和国土地管理法》第十一条第一、二款:“农民集体所有的土地,由县级人民政府登记造册,核发证书,确认所有权。农民集体所有的土地依法用于非农业建设的,由县级人民政府登记造册,核发证书,确认建设用地使用权”的规定可知,判断依据是大家手里的土地权属证书。
    • 出车祸耽误的误工费如何计算的?
      宁夏在线咨询 2022-07-29
      1、误工时间需要由治疗医疗机构出具相关证明来确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 2、误工费需要根据受害人的误工时间和收入状况确定。有固定收入的,误工费按照实际减速少的收入计算;无固定收入的,按照其最后三年的平均收入计算。 3、受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地或事故发生地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 4、误工费赔偿金额的计算