什么是工程索赔款的定义？-法师兄

什么是工程索赔款的定义？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-18 17:23:12 413 人看过

工程索赔是指因非自身原因发生合同规定以外的额外工作或损失所需的费用和工期的补偿。索赔的原因包括合同对方违反合同，不履行或未能正确履行合同义务；还包括设计图纸、技术规范错误，工程环境变化，合同变更，不可抗力因素等情形的发生。工程索赔包括人工费，如增加工作量，计算增加部分人工费，发生窝工事件，计算窝工费；机械费，如增加工作时，计算台班费、窝工时，按机械设备折旧或租赁费索赔；此外，还包括材料费、管理费、利润和利息、分包费。如果项目内容发生变化或增加，可以索赔费用和税金。在工程索赔过程中，证据的收集和保留非常重要，包括各种合同文件；工程往来函件；会议纪要；气象报告和资料；施工现场记录；工程相关照片及录像；发包人或工程师签署的签证；所有与本工程相关的书面材料，如发包人或工程师批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施记录。程序方面，承包人应注意按照合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

工程索赔款到底包括什么

工程索赔款包括：

1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；

2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；

3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

《中华人民共和国建筑法》第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《中华人民共和国建筑法》第七十三条建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

业主
工程索赔的程序都有哪些，工程索赔的主要依据是什么

一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解

2023-06-07

471人看过
工程反索赔
工程中工程反索赔法是什么？

工程反索赔是指发包人根据建设工程相关法律法规，因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，或因承包人原因工程质量不符合协议约定的质量标准，或承包人不履行或不完全履行合同的其他义务，承包人应承担违约责任，赔偿因违约给发包人造成的损失。在实践中，工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。工程质量反索赔包括要求承包人修复有缺陷的产品；承包人要求返工不能通过验收的产品；要求承包商在规定时间内修复有质量问题的项目。工期延误反索赔是指工期延误属于承包人责任时，发包人向承包人索赔，即承包人支付延期竣工违约金。工程保修反索赔是指承包人在保修期内未完成修复工作，发包人有权雇佣他人完成工作，发生的费用由承包人承担。其他事项的反索赔是指承包人因不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为，或者承包人的行为给业主造成损失时，发包人可以提出索赔。工程中

2023-08-08

283人看过
工程造价
工程索赔有哪些意义？

1、索赔是合同管理的重要环节。索赔和合同管理有直接的联系，合同管理是索赔的依据。整个索赔处理的过程就是执行合同的过程，从项目开工后，合同人员就必须将每日的实施合同的情况与原合同分析，若出现索赔事件，就应当研究是否提出索赔。索赔的依据在于日常合同管理的证据，因而，要想索赔就必须加强合同管理。2、索赔有利于建设单位、施工单位双方自身素质和管理水平的提高。工程建设索赔直接关系到建设单位和施工单位的双方利益，索赔和处理索赔的过程实质上是双方管理水平的综合体现。做为建设单位，为使工程顺利进行，就必须加强自身管理，做好资金、技术等各项有关工作，保证工程中各项问题及时解决;做为施工单位要实现合同目标，取得索赔，争取自已应得利益，就必须加强各项基础管理工作，对工程的质量、进度、变更等进行更严格、更细致的管理，进而推动建筑行业管理的加强与提高。3、索赔是合同双方利益的体现。从某种意义上讲，索赔是一种风险费用

2023-04-16

357人看过
业主
水利工程索赔意向书怎么写，索赔的程序是什么

工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程，是关系到国际民生的工程项目，国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中，若发生意外事故，与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写?一、水利工程索赔意向书致：*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程，在xxxx年xx月xx日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人

2023-05-01

418人看过

法律综合知识
工程清包工的定义及涵义是什么

一、工程清包工的定义及涵义是什么工程清包工的定义及涵义是指业主自行购买所有材料，找装饰公司或装修队伍来施工的一种工程承包方式。由于材料和种类繁多，价格相差很大，有些人担心别人代买材料可能会从中渔利，于是部分装修户采用自己买材料、只包清工的装修形式。二、清包工的优缺点是什么清包工优点如下：1．由业主掌握最大的主动权，所有事情都在自己的监督控制之下，容易放心。2．有时由业主设计的房子也更具个性，符合自己的生活习惯及性格特点，特别是相对于那些自己很有设计想法的同胞来说，这可真是一次令人兴奋的挑战经历。3．相对其它方式，价格也更经济，容易控制，免除了受骗上当的机会。清包工缺点如下：1．采取此种方式，业主的工作量会特别大，要投入大量时间和精力到处奔波。想偷懒是不可能的。2．需要业主了解材料、施工方面的专业知识，也需要熟悉市场行情，否则一来容易买一些质次价高的材料，二来难以应付装潢公司或施工队提出的各

2023-08-13

51人看过
业主
工程索赔时效的功能是什么

1、促使权利人行使权利。"法律不保护躺在权利上睡觉的人"，索赔时效是由其本质决定的，索赔时效是时效制度中的一种。其功能类似于民法中的诉讼的时效。也就是说，超过法定期间，权利人不主张自己的权利，则诉讼权消灭，人民法院不再强制对该实体权利进行保护。通过此种方法来督促权利人积极行使自己的权利，这也是索赔时效的功能。2、索赔时效具有平衡业主和建筑承包商利益的功能。在施工合同索赔中，业主通常是作为被索赔方，其与建筑承包商比较而言，对施工过程的参与程度和熟悉程度相对较为肤浅，施工记录也相对较为简单。由于索赔事件(如由于发包人错误指令造成连续浇注的混凝土施工异常中断，额外增加施工缝费用;有经验的承包商也不能预见到的不利的自然条件如异常的地下水位)往往持续时间短暂，事后难以复原，业主难以在时过境迁后查找到有力证据来确认责任归属，或准确评估所发生的费用数额。因此，如果允许承包商隐瞒索赔意图，对其索赔权不加时

2023-06-14

128人看过
不可抗力
成立索赔工程的条件是什么？

该段内容描述了工程索赔成立的条件。条件包括：发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；因工程变更导致时间和费用的损失；缩短工期使承包人的费用增加；非承包人的原因导致暂时停工；延期支付导致承包人的损失；不可抗力。以下条件可以导致工程索赔成立:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2.因工程变更,导致时间和费用的损失;3.缩短工期而使承包人的费用增加;4.非承包人的原因导致暂时停工;5.延期支付导致承包人的损失;6.不可抗力。工程索赔成立的必要条件是什么？工程索赔是指承包商或供应商向业主提出的索赔请求,要求支付合同内未约定的付款、延长付款时间、支付额外的成本或费用等。成立工程索赔需要满足一定的条件,包括:1. 合同中存在索赔条款:工程索赔是基于合同中约定的权利而提出的,因此必须要有相关的索赔条款才能成立。这些条款通常在合同的条款中具体规定。2. 发生

2023-09-05

385人看过
业主
想索赔工程款你要准备什么

有明确的事实依据和法律依据工程索赔往往是根据双方所签订的合同、已经发生的事实及现行的相关法律依据进行谈判，若承包方在无任何依据或无有效依据的前提下向业主索赔，则对双方合作诚意会大打折扣。因此建议在索赔过程中，应搜集并整理出相关的事实依据、法律依据，同时保留好相关的证据材料，在谈判中才有充分的把握。及时保留证据对于证据保留的重要性自然不言而喻，在工程施工过程中，承包方为了维护同业主之间的关系，即便发生的工程纠纷，也不会立即向业主提出索赔，也未保留证据，导致在以后的谈判中因未保留证据而错失良机。及时确认双方谈判结果谈判完成后，承包方应及时将票陪谈的成果、会议的相关纪要或者拟定函件寄往业主方签收确认，减小双方日后的分歧，促成最终结果的达成。选一个好时机谈判可在工程竣工、配合办理验收手续节点前后进行谈判，在工程达到验收条件时，基本上工程就可以体现出现有的价值，表示承包单位已经履行完毕相应的义务，此

2023-06-07

193人看过

中央银行
工程索赔要什么流程

1、提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。2、报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。3、工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。4、工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、持续索赔当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复，

2023-08-16

450人看过
法律综合知识
什么是工期索赔，工期索赔的关键环节是什么

工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔。工期索赔的关键环节：1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对；二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。索赔项目种类及起止日期计算方法：（1

2024-04-21

160人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-05-01

425人看过
招标文件
工程索赔与变更的联系是什么

一、工程索赔与变更的联系是什么1、两者的定义不同工程变更是在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，监理人根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变；工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。2、两者发生的时间不同工程变更为工程项目实施过程前提出的，工程索赔为事后提出。3、两者的法律效力不同工程变更为按工作程序办事，没有法律效力；工程索赔需按照合同规定依法解决，具有法律效力。4、两者的关系不同工程变更与工程索赔是同一体中的两个方面，工程变更是前提，索赔是结果，但工程变更不一定会产生索赔。二、工程索赔的情形1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变

2023-06-07

315人看过

误工费
索赔误工费的诉讼程序是什么？

（一）起诉，即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。（二）立案审查符合立案条件，通知当事人7日内交诉讼费，交费后予以立案；不符合立案条件，裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服，10日内向上级人民法院提出上诉。受理后，法院5日内将起诉状副本送达对方当事人，对方当事人15日内进行答辩，通知当事人进行证据交换，可根据当事人申请，做出财产保全裁定，并立即开始执行（三）排期开庭提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人；公开审理的案件提前3日进行公告。（四）开庭审理1、宣布开庭，核对当事人身份，宣布合议庭成员，告知当事人权利义务，询问是否申请回避2、法庭调查：当事人陈述案件事实。3、举证质证：告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言，出示书证、物证和视听资料；双方当事人就证据材料发表意见。4、法庭辩论：各方当事人就有争议的事实和法律问题，进行辩驳和论证。5、法庭调解：在法庭主持下，双方当事人协议解

2023-07-07

350人看过
视听资料
工程建设中的索赔技巧是什么

有经验的承包商在投标时应考虑将来可能出现的索赔问题，认真研究招标文件中的合同条款和规范，仔细检查施工现场，探索可能出现的索赔机会，在报价时考虑索赔的需要。在单价分析中，应考虑生产效率，将项目成本与投入资源效率相结合。这样，在施工过程中论证索赔的原因，就可以用效率降低来论证索赔的依据。在索赔谈判中，如果没有生产效率降低的信息，很难使监理工程师和业主相信索赔是不可能获胜的。相反，可以认为生产效率降低的原因是承包商施工组织不善，在投标时未能达到效率。因此，应采取措施提高效率，加快工期。为证明效率降低，承包商应做好施工记录，记录设备、材料和劳动力的每日工作时间、完成的工程和施工中遇到的问题。在签订合同过程中，承包人应对明显将重大风险转移给承包人的合同条件提出修改要求，修改后的协议书应以“谈判纪要”的形式写成，作为合同条件的有效组成部分。尤其要注意业主免责的规定。例如：合同中没有索赔条款；没有延期付

2023-05-07

286人看过