发包人取消合同中部分工作，承包人如何索赔-法师兄

发包人取消合同中部分工作，承包人如何索赔

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-23 04:35:00 431 人看过

承包方向发包方提起索赔的具体操作流程如下：

首先在索赔事件发生之后，应立即向工程师递交书面形式的“索赔意向通知书”；接着向工程师提交详细的“索赔报告”以及与此相关的所有资料文件；工程师在收到这些履约材料之后进行审阅，并针对其中的问题给出相应的回复，或者可能会要求承包方进一步补充完善其索赔的理由和证据；

最后，承包方需再次向工程师呈上完整的、最终版的“索赔报告”。

《民法典》第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

举证责任
发包人责任导致承包人遭受损失时，承包人如何向发包人提出索赔要求？

承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔：1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料；3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内未回复或进一步要求承包人的，视为已认可索赔；5、当索赔继续进行时，承包人应分阶段向工程师发出索赔意向，并在索赔结束后28天内向工程师发送相关信息和最终索赔报告。建设工程承包人可向发包人索赔的情况（一）中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程，依据《招标投标法》第46条第1款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的，中标人可向招标人提起索赔。为此，投标人应在

2023-07-08

418人看过
法律综合知识
发包人可不可以向承包人索赔

一、发包人可不可以向承包人索赔发包人可在承包人未能履行合同约定的情况下向其索赔。具体情形包括：1．承包人未能按合同工期完成工程；2．工程质量未达到合同要求，不符合设计和施工规范；3．出现其他违约行为导致合同无法履行。这些条件下，发包人拥有法律支持的权利来要求赔偿。二、质量责任与保证金在建筑工程总承包模式下，总承包单位对工程质量负全责。若将工程分包，还需对分包工程的质量承担连带责任。根据《建设工程质量保证金管理》第十条，承包人在缺陷责任期内履行合同后，可以向发包人申请退还保证金，这是承包人的合法权益。三、合同解除条款《民法典》第五百六十二条与第五百六十三条规定了合同解除的法律依据。合同可以在双方约定解除条件成就时、协商一致、或出现法律规定的特定情形时被解除。这些规定为合同各方提供了明确的法律指导，确保当事人的权利在合同解除过程中得到合理保护。《中华人民共和国民法典》：第七章　合同的权利义务终

2024-02-29

236人看过
保全
承包人是否有权向发包人索赔？

发包人可以向承包人索赔。如果承包人不履行或不完全履行约定的义务，或者发包人因承包人的行为遭受损失，发包人可以主张索赔。承包人不能按合同工期竣工，施工质量不符合设计施工规范的要求，或者发生其他使合同无法履行的行为，发包人可以通知承包人按照协议条款约定支付违约金，赔偿违约给发包人造成的损失。如何应对发包人没收履约保证金反索赔？【索赔依据】《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第41．1款规定：发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。《标准施工招标文件（2007版）》通用条款第4．2款规定：承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。如何理解，可看如下案件：【典型判例】6月，发包人杰恒置业与承包人建功建筑签订《建设施工合同》，合同约定：承包人向发包

2023-07-05

183人看过
举证责任
分包合同中规定分包商的索赔由总承包商办理，其效力如何？

许多合同，尤其是分包合同，规定索赔必须遵循的程序，该程序要求分包商必须将索赔提交给总承包商，以便总承包商加入在其向业主或其他被告的索赔之中。在这样的程序中，经常看到分包商除了取得总承包商代表分包商由业主处取得的索赔额以外，放弃向总承包商主张与该索赔有关的所有其他权利。为了进一步澄清，合同条款可能规定，主承包商对分包商没有其他责任。这样的合同条款通常被认为是有效的。这类条款通常被认为是一个部分弃权条款。虽然通常被认为是有效的，但有时因为合同条款的措辞，业主可能拒绝总承包商代表分包商进行的索赔。一般原则是，如果索赔人没有损失，他就不能要求索赔。根据这一原则，许多案例相应判决，如果分包商只能取得总承包商或的索赔额的一定比例或总承包商对分包商没有任何责任，则总承包商无权代表分包商进行索赔，因为总承包商没有损失。在一个案例中，业主认为，总承包商不能代表分包商进行索赔，因为根据（没有）合同关系，也根据

2023-06-10

194人看过

法律综合知识
个人承包工作中的工伤赔偿如何计算

一、个人承包工作中的工伤赔偿如何计算个人承包工作中的工伤赔偿按照如下方式计算：先完成工伤认定和工伤鉴定，而后申请工伤赔偿。工伤赔偿的标准与劳动者的伤害程度和赔偿的项目有关。1．医疗费赔偿金额＝诊疗金额＋药品金额＋住院服务费金额。（依据工伤保险诊疗项目目录，工伤保险药品目录，工伤保险住院服务标准）。2．住院伙食补助费赔偿金额＝因公出差伙食补助标准（元、人、天）×70％×人数×天数。3．交通食宿费赔偿金额＝交通费＋住宿费＋伙食费。4．辅助器具费赔偿金额＝普通适用器具的合理费用×器具数量。5．其它。《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待

2023-10-02

442人看过
法律综合知识
发包人向承包人索赔是什么意思

一、发包人向承包人索赔是什么意思发包人向承包人索赔的意思是，由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人就可以要求给予补偿。二、发包人违约后可否要求承担违约责任发包方违约，未违约方可以要求其承担违约责任。1．发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。2．因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。3．因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符

2023-09-27

187人看过
工资
违法分包合同中劳动者能跟发包方索取工资吗？

根据我国法律规定，承包人在分包时要经过发包方的同意，才能将工程发包给有资格的第三方，但这并不意味着在未经允许获得分包中的劳动者不能跟发包方索取工资。1、违法分包合同中劳动者可以向发包方索取工资订立违法分包合同的双方是承包方和分包方，根据合同相对性原则，合同只约束订立合同的双方，这意味着劳动者向承包方索取工资的权利不受到违法合同的影响，承包方需按照劳动合同支付工资，但当承包方因为未及时向发包人索取工程价款而导致其无法支付工资时，尽管劳动者没有与发包方订立任何合同，法律仍保护劳动者的利益，劳动者可以直接向发包方提出支付工资的请求。因为劳动报酬关系着每个辛苦工作的劳动者的生济，劳动者为工程价值增加付出了汗水，创造了财富，是否支付劳动者工资关系到社会的稳定和公共利益的问题，因此法律允许违法分包合同中劳动者可以突破合同的相对性，直接向发包方索取工资。2、劳动者应该如何向发包方索取工资（1）向劳动部门

2023-06-08

322人看过
不可抗力
建设工程中承包商如何索赔

一、承包商索赔成立的必备条件：1、与合同相比较，已经造成了实际的额外支出或工期损失；2、费用增加或工期损失的原因，不是由于承包商的过失造成的；3、按照合同约定造成的费用增加或工期损失不是应当由承包商承担的风险；4、承包商在索赔事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。二、承包商索赔的起因分类：按照承包商索赔的目的，可以分为两种索赔：工期索赔和经济索赔工期索赔:是指承包商向业主要求合理顺延合同工期。合理顺延工期可以使承包商免予承担逾期竣工的违约责任。经济索赔:也称费用索赔，是指承包商要求业主补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外费用。三、导致承包商索赔的原因有很多种，归纳起来主要有以下几种：1、工程量变化索赔，承包商对工程量的增加或者减少提出索赔要求；2、加速施工索赔；加速施工必然会引起施工成本增加，只在是非承包人的原因引起的加速施工，承包商可以请求加速施工索赔。3、工程拖期索赔；

2023-06-07

194人看过

不可抗力
发包人向承包人索赔的依据有哪些

发包人向承包人索赔的依据如下：1.乙方不能按合同工期竣工。2.施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为。一、建筑工程变更竣工日期的条件1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付

2023-06-21

304人看过
法律综合知识
合同解除后，发包人和承包人应做好哪些工作?

承包人,发包人,合同,解除,订货,退货合同解除后，发包人和承包人应做好哪些工作?承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

2023-06-09

466人看过
继续履行
施工合同承包人及发包人的责任

承包人的责任：第一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。发包人的责任：第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第三，工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。第四，未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。第五，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。一、施工合同承包人违约责任有哪些1、私自将合同的全部或部分权

2023-06-27

149人看过
法律综合知识
应当如何理解承包人和工程索赔

一、应当如何理解承包人和工程索赔承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业、施工人。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。二、承包人的权利有什么1．承包人对发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停止、窝工等损失；2．承包人在建设工程竣工后，发包人未按照约定支付价款的，可以催告发包人在合理的期限内支付价款；3．承包人对发包人逾期不支付价款的，除按照建设工程的性质

2023-12-19

57人看过

工程发包
承包单位是否可以将承包工程中的部分工程发包

建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。承包工程工程量双方怎么认定当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十条当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程

2023-07-29

107人看过
合同风险
承包工作如何签订合同

（一）本集体经济组织成员的村民会议选举产生承包工作小组。涉及土地的大量，统计承包方案的拟订一列的具体工作，都要由工作小组来负责完成。（二）承包工作小组依照法律、法规的规定拟订并公布承包方案。承包方案的内容应当公平合理并照顾到本集体经济组织的实际情况，承包工作小组应当依照法律、法规的规定拟订承包方案。（三）依法召集村民召开村民会议，讨论通过承包方案。对承包方案根据土地承包法的规定，依法经本集体经济组织的村民会议2／3以上成员或者2／3以上村民代表同意。（四）公开组织实施承包方案。承包方案经村民会议同意后农村集体经济组织应当公开实施承包方案，将承包方案中的内容落实。（五）签订承包合同。一、承包合同的法律规定有哪些第二十条耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年；特殊林木的林地承包期，经国务院林业行政主管部门批准可以延长。第二十一条发包方应当与承包方签订书

2023-03-26

175人看过