工程索赔中应注意怎样保留证据-法师兄

工程索赔中应注意怎样保留证据

来源：互联网时间： 2023-06-10 14:44:02 448 人看过

原告于1991年2月4日与北京某宾馆有限公司签订了建筑工程承包合同，合同规定：原告承建新建宾馆，建筑面积36015平方米，1991年2月15号开工，2003年2月15日竣工．承包总价为2227．4万美元，其中500万美元折合人民币给付．工程于2003年8月15日竣工交付使用后，被告拖欠工程款162.28万美元以及工程签证款5.9万美元、106万人民币，合计168.18万美元、106万人民币。此外还有应签证而未签证确认的索赔款折合人民币1000多万人民币。原告催讨这笔巨额拖欠款先后华了两年半的时间，无数次发函、派人上门摧讨，先后找过中国建筑总公司、北京市清欠办公室、北京市建委、国家建设部等各级上级和政府主管部门，均无效果。后向法院起诉，由于资料保存完整获得了成功索赔。

[解答]工程建设中，尤其是索赔中，资料的保管对索赔成功与否关系重大。资料管理工作中，工程施工过程例会记录应当全部保存完整。每周例会纪要真实的再现了工程施工的全过程。这可以成为重要证据来源。此外，还应详细保存整个施工过程中收受建设单位分批提供的所有施工图纸和设计修改图纸的原始记录及工程洽商记录、双方来往的全部公函、文件、专题会议纪要等书面资料。在本案中，因为有完整的原始资料，原告的资料整理人员根据律师的要求，将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、建设单位的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等五至六个书面证

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠款相关文章

建筑工程索赔
建筑工程索赔的程序是怎样的，索赔需要注意什么内容

一、建筑工程索赔程序1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14天内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔

2023-06-07

287人看过
仲裁机构
工人应注意保存哪些证据

1、工人应注意保留哪些证据工人应注意在劳资纠纷发生前保留相关证据。主要证据包括：1.用人单位提供的证据，如与用人单位签订的劳动合同或与用人单位存在实际劳动关系的证明材料、工资单、用人单位在签订劳动合同时收到的定金收据等，雇主终止或终止劳动关系的通知、考勤记录等2.来自其他主体的证据，如专业中介机构的收费文件3.相关社会机构的邮局收据，如工伤或职业病后的医疗诊断证书或职业病诊断证书，职业病诊断鉴定，以及向劳动和社会保障行政部门发送的报告材料4.劳动和社会保障部门提供的证据，如劳动和社会保障部门通知投诉受理结果或调查结果的通知II。工人应如何保存证据在日常处理劳动案件中，发现许多工人被击败。严格地说，这与工人日常生活中证据保存的缺点有关。那么，工人应该如何在日常劳动关系中保存证据呢？简要说明以下注意事项：1.入职之初，应详细了解用人单位的具体情况，包括公司股东和资产的详细信息2.仔细检查用人单

2023-05-07

137人看过
重婚
什么是工程索赔证据

工程索赔证据包括工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件、各种施工进度表、施工备忘录(日记)、建筑师和工程师的口头指示记录、工程照片、收集、记录每天的气象报告和实际气候情况等证据。一、实际施工人怎样维护自己的权利实际施工人应当勇于维护自己的权利，在维护自己权利时，前提是要证明自己是实际施工人实际施工人应当签订书面的施工合同，明确工程范围，工程质量、工期和工程款等主要内容；虽然实际施工人签订的建设工程合同为无效合同，但是，合同中约定的内容仍然可以作为工程结算和分析过错责任的重要依据，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持，而施工合同文件是能够证明自己是实际施工人的直接证据，实际施工人应当注重收集已经实际履行合同的证据。二、如何去抓妻子的出轨证据可以证明对方有婚外情的证据包括保证书、悔过书、单位因作风问题的处理材料、双方往来的书信、法院的重婚认定文书等。1、保证书、道歉书、悔过书等，婚

2023-06-27

338人看过
病假
员工请病假要注意保留证据

近日，成都某有限公司职工钟先生拿到了劳动争议仲裁裁决，确认他与公司劳动关系解除，并驳回了他的其他诉求。对此，钟先生感到很委屈，我明明是请了假的，只因没有保留好请假条，到头来公司说我旷工。带着问题，钟先生找到了省农民工法律援助工作站咨询，律师告诉他，如果他不能提供第二次请假的假条，即使上诉到法院，想打赢官司也很难!1992年7月，钟先生到成都某有限公司工作，工作一直兢兢业业。去年3月18日到3月25日，我向公司请了病假，当时公司领导是同意了的。钟先生说，病假期满后，他的病情仍未好转，他决定再向公司请几天假，并写了假条，让公司领导批了，他就回家去治病了。没有想到的是，当他4月2日到公司再上班时，公司负责人告诉他，病假期满后，他未到公司正常出勤，公司以规章制度第七章第二十七条：公司员工连续旷工3天以上者，自动离职的规定，故单位以旷工开除了他。对此，钟先生遂向成都新都区劳动人事争议仲裁委员会申请了

2023-06-10

426人看过

银行贷款
施工索赔中承包商应该注意哪些情形？

承包商施工索赔的情形有：1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。2、工期延长和延误索赔。3、加速施工的索赔。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。分包商也有向总承包商索赔的机会。以上总结的项目施工过程中诸如此类的事件均潜在着索赔机会，但这并不意味着承包商就能够获得工期或费用补偿。其关键还在于索赔管理人员的经验和业务水平如何，是否能够抓住机遇及时获得索赔。例如：甲方提供的施工场地条件与合同条款约定出入较大，使乙方重新布置施工平面，不能按原计划日期开工的情况。A管理人员认为：虽然甲方提供的施工场地条件与合同条款有较多出入，但场地面积没有减少，推迟开工时间最多5天，乙方有能力在

2023-07-06

396人看过
农民工
农民工注意保留证据便于维权

进城务工的农民工越来越多，为维护农民工的合法权益，省劳动保障部门相关人士提醒农民工，注意保留好劳动合同、工资单、押金收条、出勤记录等证据，作为日后维权的依据，一旦发生侵权时，及时向相关部门投诉，依法维护自已的合法权益。省劳动保障部门相关人士表示，从多年的经验来看，农民工进城务时，要注意如下几个方面：一是要与用人单位签订劳动合同，不要相信口头承诺。签订劳动合同时，要看清楚相关条款，必须明确规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护、劳动报酬等内容。按照劳动法相关规定，用人单位不得克扣、无故拖欠农民工工资;同时农民工有权参加工伤保险、基本医疗保险、基本养老保险、失业保险和生育保险。二是用人单位与劳动者签订劳动合同是法定的义务，若不与劳动者签订劳动合同还须支付双倍工资。进城务工人员还须注意在与用人单位签订劳动合同时，用人单位提出收取什么保证金、押金以及扣押身份证的行为都是不允许的，若发生这样的情况，农

2023-04-25

353人看过
单方解除合同
验收、入住注意保留证据

房屋质量是购房者最关心的问题之一。要避免房屋质量困扰，购房者需做到签好质量条款、仔细验收房屋和注意保留证据三个环节。（一）签好质量条款。如今购房者购买的多是期房，签合同时房屋还未造好。入住后发现房屋有质量问题，若合同里没有约定解决问题的具体办法，对购房人来说是非常不利的。因此，在签合同时购房者就应对房屋质量留个心眼。目前采用的预售合同示范文本里没有明确约定房屋质量问题的解决办法，只约定了保修责任和赔偿责任，对购房人来说很难解决实际问题，这使得签订质量补充条款就非常必要。购房者可和开发商约定，房屋交付时，若有质量问题，购房者有权延迟办理入住手续，并不承担违约责任；若出现严重质量问题，购房人有权单方解除合同，开发商应退还全部房价款，并支付利息及赔偿相应损失。（二）仔细验收房屋。办理交房入住手续时，购房者首先应要求开发商提供房屋的竣工验收备案表，查看自己所购房屋是否在该表的范围内；开发商还应提供

2023-06-04

353人看过
婚外情
遇到酒托应该怎样保留证据

遇到酒托保留证据的方式是应在点单环节就开始提高警惕，注意消费价格，加强证据保留意识，留取录音、照片、发票等证据，并且不应碍于面子不报警。一、债权纠纷中用录音证据要注意什么1、要以合法手段收集；通常来讲，双方当面沟通时一方持录音设备或者电话沟通时一方直接电话录音，从手段上讲，都是合法的。2、谈话内容要有一些基本要素谈话内容中要有时间、双方身份、地点等因素，在案件往往有重要作用，最好沟通过程中有明确确认。3、要根据案情设定谈话内容的关键点要根据案情和手里掌握的其他证据，来设计录音证据要固定的关键点，要与诉求目一致，要与其他证据能相互佐证。对于关键内容，可能的话，要多次确认。4、谈话的语气、沟通方式事先要设计好表达要自然，否则对方可能会警觉，导致丧失取证机会；不要以威胁的口吻交谈，以威胁方式取得的证据，可能认定为违法。5、提供完整录音证据，而不能擅自剪辑、截取要保留视听资料的完整性，剪辑、截取后

2023-03-22

468人看过

保险理赔
什么是保险理赔在保险索赔过程中该注意什么

保险理赔是指保险合同所约定的保险事故发生后，被保险人或投保人、收益人提出赔偿或给付保险金申请，保险公司按合同履行赔偿或给付保险金的过程。保险理赔是被保险人或受益人享受保险权利的具体体现。保险理赔的顺利进行有利于被保险人及时恢复生产活动，保障其生活。由于不同的保险合同申请理赔的过程有所不同，我们这里着重提几点在保险索赔过程中应该注意的问题。第一是申请时效问题。我国《保险法》规定人寿保险的索赔时效为5年，人寿保险的被保险人或者受益人对保险人请求给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起5年内不行使而消灭。而意外伤害险、健康险和财产保险的申请时效是两年。尽管如此，保户在发生保险事故时，应该及时通知保险公司，很多保险合同都会有5天或10天的限定。否则，投保人或受益人要承担由于通知迟延致使本公司增加的勘查、检验等项费用。第二点是相关申请材料的准备。在申请保险金时必须提供给付申请书、保险单、最近一次

2023-04-21

410人看过
加班
加班应留证据仲裁注意时效

员工每天加班4小时，周末也没休息。更让员工不满的是，加班费每小时只有3块钱。市民邓先生日前向本报投诉。邓先生说，工厂员工的基本工资是700元，加上其他补贴有1000元，但工厂只按每小时3块钱的标准发放加班费，非常不合理。昨日，记者联系了市劳动和社会保障局有关工作人员。工作人员告诉记者，该工厂的规定违反了劳动法，劳动者可保留证据到市劳动和社会保障局举报。据劳动法规定，劳动者每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过44小时。用人单位因生产经营需要，与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时;因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的前提下延长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。关于加班费，劳动法规定平时晚上的加班费是本人工资的150%，双休日安排劳动者工作，又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬。用人单位可以选择安排员工先补休，在

2023-06-09

157人看过
民事举证责任
如何给工程提供索赔证据

1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位，我国现行法律对民事举证责任的规定是谁主张，谁举证，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成，当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。一、保险的理赔时效保险索赔必须在索赔时效内提出，超过时效，被保险人或受益人不向保险人提出索赔，不提供必要单证和不领取保险金，视为放弃权利。险种不同，时效也不同。人寿保险的索赔时效一般为5年；其他保险的索赔时效一般为2年。索赔时效应当从被保险人或受益人知道保险事故发生之日算起。保险事故发生后，投保人、保险人或受益人首先要立即止险报案，然后提出索赔请求。保户提出索赔后，保险公司如果认为需补交有关的证明和资料，应当及时一次性通知对方；材料齐全后，保险公司应当及

2023-03-19

225人看过
第三者
办理保险索赔应该注意的问题

一.提出索赔申请。保险索赔可分为以下两种情况：1.属于出口货物遭受损失，对方(进口方)向保险单所载明的国外理赔代理人提出索赔申请。中国--保险公司在世界各主要港口和城市，均设有委托国外检验代理人和理赔代理人两种机构，前者负责检验货物损失。收货人取得检验报告后，附同其它单证，自行向出单公司索赔，后者可在授权的一定金额内，直接处理赔案，就地给付赔款。进口方在向我国外理赔代理人提出索赔时，要同时提供下列单证：(1)保险单或保险凭证正本;(2)运输契约;(3)发票;(4)装箱单;(5)向承运人等第三者责任方请求补偿的函电或其它单证，以及证明被保险人已经履行应办的追偿手续等文件;(6)由国外保险代理人或由国外第三者公证机构出具的检验报告;(7)海事报告。海事造成的货物损失，一般均由保险公司赔付，船方不承担责任;(8)货损货差证明;(9)索赔清单;等等。2.属于进口货物遭受损失，我国进口方向保险公司提

2023-06-12

170人看过

业主
怎样启动工程索赔

一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时，可以通过和发包人协商启动工程索赔，如果协商不成的，可以收集证据向法院起诉，主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及

2023-06-12

118人看过
工程施工
建设工程施工怎样索赔

索赔本身是一个含义比较宽泛的概念：“是指作为合法的所有者，根据自己的权利提出对某一有关资格、财产、金钱等方面的要求”。施工索赔就是承包商由于非自身的原因发生合同规定之外的额外工作或损失所要求进行的费用和时间的补偿，换句话说，凡超出原合同规定的行为给承包商带来的损失，无论是时间上的还是经济上的，只要承包商认为不能从原合同规定中获得支付的额外开支，应该得到经济和时间补偿的，均有权向业主提出索赔。因此索赔是一种正当的权利要求，是应该争取得到的合理偿付，而不是无理争利。一般我们讲施工索赔，是指承包商向业主提出的要求，这是狭义的索赔。从广义上讲，索赔应当包括承包商向业主提出的索赔和业主向承包商提出的索赔。一般称后者为反索赔，这两种情况往往并存。根据国际工程施工索赔规范，普遍按索赔的对象来界定索赔与反索赔，通常把承包商就非承包商原因所造成的承包商的实际损失，向业主提出的经济补偿或工期延长的要求，称为“

2023-04-27

475人看过