工程签证事由及原因
来源:互联网 时间: 2023-06-25 13:00:25 397 人看过

现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范,另一方面是参加建设的各方(包括业主、监理、施工单位)不够重视。总的来说有以下几个方面的问题:

1、应当签证的未签证,如零星工程,零星用工等,发生的时候应当及时办理。

一、未签证的工程量能否索赔

在工程建设时,在合同以外增加工程量的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。如果未能提供签证文件,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》

第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,依照民法典第五百七十七条规定处理。

第二十条当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

二、建设工程施工合同包含的内容有哪些?

建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:

1、工程范围。

2、建设工期。

3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。

4、工程质量。

5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等。

6、技术资料交付时间。工程的技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础,发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行。

7、材料和设备的供应责任。

8、拨款和结算。施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算,需双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定,具体有如下四项:预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。

9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范。

10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后,在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷,要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。

11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样,不仅需要当事人各自积极履行义务,

还需要当事人相互协作,协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通报工程情况,在完工时,及时检查验收等。

三、工程结算书去哪做

一般是自己做的。

(1)如果是招投标工程,先把中标的清单、项目金额、再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或建设的项目金额写清,上述两项内容合在一起,就是工程竣工结算书,并把中标的清单、项目金额、再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额复印一份,做附页,把施工单位、建设单位、施工现场监理的印鉴盖全。

(2)如果是执行预算工程,按竣工图做工程预算书,再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额写清,上述两项内容合在一起,就是工程竣工结算书,并且把指南攻北的清单、项目金额,再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额复印一份做附页,把施工单位、建设单位、施工现场监理的印鉴盖全。发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后,在本办法规定或合同约定期限内,对结算报告及资料没有提出意见,则视同认可。根据确认的竣工结算报告,承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月29日 06:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多签证相关文章
  • 工程签证及工程索赔问题分析
    建设工程施工合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。由于建设工程施工合同投资大、周期长、运作过程复杂等特点,签订一份规范、完整的建设工程承发包合同是至关重要的。然而,一份建设工程承发包合同即使签订得再好,签约前考虑的问题再全面,在履约过程中也不可避免要发生对合同事先约定事项进行必要的变更,这些都需要通过工程签证加以确认。同时,合同履行过程中,一旦出现一方未能按合同约定支付各种费用、完成一定工作或赔偿损失时,另一方则需要通过工程索赔来实现自己的权利。可以说,工程签证与工程索赔是建设工程承发包合同得以顺利履行和双方基于合同的利益得以全部实现的两条重要手段和措施。2004年9月29日,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》对这一问题进行了明确地规定,使工程签证与索赔有了法律的依据。该解释第十九条规定:“当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确
    2023-06-10
    314人看过
  • 英国自由行签证材料及申请流程
    英国签证流程:一,准备支持资料一张白色底色照片护照户口本结婚证在职及薪资证明单位营业执照副本单位机构代码证副本工资卡的几个月资金明细()资金证明及此资金的几个月明细,额度是在英的费用.(我们提供5万,冻结到返回日的三个月,一般旅行社旅英签证资金要求.黑猫在美国办理英国签证没有需要冻结资金,只是时点存款证明.)旅游行程单,最好提供.(我们没有提供)资产证明资料不建议提供,增加翻译量..(我们没有提供)以上支持资料,只要要求返回,都要有复印件.以上材料必须有英文翻译.英国签证是本人递交签证资料,并不是面签.所有资料都要中英文,没有英文,要翻译成英文.现场也提供翻译服务,但费用毕竟高.二,在线填写及提交签证申请表当您完成在线申请表格后,您需要将表格打印出来并在相应位置签名。如果您在填写时没有打印设备,您可以日后重新登陆并打印。三,签证期限按自己的行程安排的要求在"在线申请表"填写留英时间,英国大
    2023-05-30
    67人看过
  • 死缓核准的过程及原因
    死刑的复核权收归最高院,但是死缓的复核权在高院。法律上对高级法院自己判的死缓由哪核准的规定是由于法律规定死刑核准权只能由最高人民法院行使,因此,应该仍由最高人民法院来核准。死刑缓期执行的,可以由高级人民法院判决或核准。死缓与缓刑的区别1、适用前提不同。缓刑的适用以犯罪分子被判处拘役、3年以下有期徒刑为前提;死缓的适用,以犯罪分子被判处死刑的条件。2、执法方法不同。被宣告缓刑的犯罪分子不予关押,而是由公安机关考察,所在单位或基层组织予以配合;而宣告死缓的罪犯必须予以关押,并实行劳动改造。3、考验期限不同。缓刑的考验期必须依所判刑种和刑期而确定。所判刑种和刑期的差别决定了其具有不同的法定考验期;死刑缓期执行法定期限为2年。4、法律后果不同。缓刑的法律后果,依犯罪分子在考验期内是否发生法定情形而分别为:原判的刑罚不再执行,或者撤销缓刑,把前罪与后罪所判处的刑罚按照数罪并罚的原则处理,或收监执行原
    2023-07-06
    280人看过
  • 工程签证的原则是什么?
    1、什么是工程签证工程签证按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明(注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多)。2、工程签证的原则是什么(1)准确计算原则:如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价(或定额单价)的内容,一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。(2)实事求是原则:如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容,可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少,不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。(3)及时处理原则:现场签证不论是承包商,还是业主均应抓紧时间及时处理,以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。(4)避免重复原则:在办理签证时,必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、
    2023-08-17
    282人看过
  • 公司减资的原因及流程
    减资原因:(1)一次性偿付累积债务。由于多年经营亏损累积,即使以后若干年,企业的利润也无法弥补,在这种情况下就需要减资,用以弥补累积的亏损。(2)调整过多的资本。公司成立初期需巨额资金,步入正轨后,资金则有可能过剩,因此亦需减资。(3)增派股息。由于股息是根据资本利润额进行分派的,所以减少资本就能增加股息。同时,还可与一次性偿付累积债务结合,一扫亏损,尽早恢复分红。(4)公司合并。这通常是在公司资产平衡时进行。(5)分离部分。将公司中某些部门分离独立时,资产也随之分离,这对企业来说也是减资。减资有形式上的和实质性的两种。形式上的减资是指仅在账本上减少资本,而公司财产不减,比如公司购回一定比例的流通股票,降低面额,将一笔资金归还股东等。因经营状况不佳而需弥补亏损的减资是实质性减资,大部分减资属于这种情况。减资流程:(1)股东(大)会做出减少注册资本的决议。(2)编制资产负债表及财产清单。(3
    2023-06-09
    339人看过
  • 由被告负举证责任的原因
    《行政诉讼法》第32条规定:被告对作出的具体行政行为负有举证责任,从而在立法上明确了作为被告的行政机关应当提供证据证明被诉具体行政行为的合法性。当被告不提供或者不能提供证据证明具体行政行为合法时,则由被告承担败诉的后果。行政诉讼举证责任的确立直接源于《行政诉讼法》的明文规定,其背后蕴含着深厚的法理基础:第一,被告负举证责任是依法行政原则的应有内涵。依法行政原则要求行政机关行使行政职权必须依据法律、符合法律,不得与法律相抵触。行政机关作出行政行为不仅要依据实体法,而且要依据程序法,即行政行为必须符合法定程序。行政行为符合法定程序的一个最基本规则是先取证,后裁决,即行政机关在作出裁决之前,应当充分收集证据,然后根据事实、对照法律作出裁决。因此,当行政机关作出的行政行为被诉至法院时,应当能够有充分的证据证明其合法性。这是被告承担行政诉讼举证责任的基础。第二,被告比原告具有举证优势。在行政程序中,
    2023-06-06
    92人看过
  • 合同义务终止的理由及原因有哪些
    合同义务终止的理由及原因具体如下:1、债务已按约定履行;2、解除合同;3、债务相互抵销;4、债务人依法提取标的物;5、债权人免除债务;6、债权债务属于一人;7、法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的,该合同的权利义务关系终止。合同终止后,当事人应当遵循诚实信用的原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。合同义务终止的情形合同权利义务终止的事由,依照《民法典》第557条规定,合同权利义务终止的主要事由有:清偿、解除、抵销、提存、免除、混同。其中,清偿、抵销、提存、免除和混同为合同的绝对终止,即合同权利义务的清灭。解除、终期届至等为合同的相对终止,即合同履行效力的消灭。《民法典》第五百五十七条:有下列情形之一的,债权债务终止:1、债务已经履行;2、债务相互抵销;3、债务人依法将标的物提存;4、债权人免除债务;5、债权债务同归于一人;6、法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解
    2023-07-23
    202人看过
  • 破产程序终结的原因及程、效力
    (一)破产程序终结的原因1、和解整顿程序的终结2、财产不足以支付破产程序3、破产费用分配完毕(二)破产财产的程序及效力1、破产程序终结终结的程序(1)人民法院收到清算组的报告和终结破产程序申请后,认为符合破产程序终结规定的,应当在7日内裁定终结破产程序。(2)破产企业的账册、文书等卷宗材料由清算组移交破产企业上级主管机关保存;无上级主管机关的,由破产企业的开办人或者股东保存。(3)破产程序终结后出现可供分配的财产的,应当追加分配。自破产程序终结之日起一年内被查出而由人民法院追回的财产外,还包括破产程序中因纠正错误支出收回的款项,因权利被承认追回的财产,破产案件利等。2、破产案件终结的效力(1)对于破产企业的效力债权主体资格归于消灭,其所负剩余债务当然免除。(2)对于产权人的效力债权人未得到分配的债权,在破产终结裁定后视为消灭,破产债权人不能于程序结束后向法人另行主张权利。破产程序终结后,债
    2023-06-06
    146人看过
  • 工程现场签证有哪些原则
    综上分析,在签证过程中尤其是要坚持以下八个原则:(1)用量价分离的原则。工程量签证要尽可能做到详细。不能笼统含糊其辞,以预算审批部门进行工程量计算方便为原则。凡明确计算工程量的内容,只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。(2)实事求是的原则。首先未经核实不能盲目签证,内容要与实际相符。若无法计算工程量的内容,可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少,不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。(3)现场跟踪原则。为了加强管理,严格投资控制,凡是费用超过万元以上的签证,在费用发生之前,施工单位应与现场监理人员以及造价审核人员一同到现场察看。(4)废料回收原则。因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程。所以,凡是拆除和措施工程中发生的材料或设备需要回收的(不回收的需注明),应签明回收单位,并有回收单位出具回收证明。(5)及时处理原则。因建设工程周期性长,待到工
    2023-05-01
    396人看过
  • 道路交通事故事故证据及事故形成原因分析
    主要证据:1、现场勘查笔录;2、现场草图;3、现场照片;4、司法鉴定意见书;5、鉴定报告书;6、吴某的询问笔录、7、贤的询问笔录;8韩某的询问笔录;9刘某的询问笔录;10、张某的询问笔录。道路交通事故形成的原因:吴某驾驶机动车未按规定右通行及未保持安全车速是导致此事故发生的重要原因,王某未保持安全车速是导致此起事故发生次要原因。道路交通事故的特点及应对分析道路交通事故的特点对我们吸取教训、提高遵守交通法规的自觉性或许不无好处。那么,道路交通事故有哪些特点呢?一是后果的严重性。一旦发生交通事故轻则损物受伤,重则残废、家破人亡,甚至数十人一起遭殃,会对亲人带来撕心裂肺的痛苦,造成永远无法弥补的损失,故有交通事故猛于虎、是一场没有硝烟的战争之说。从一定角度讲,除了战争,道路交通事故对人类生命财产的危害最大。道路交通事故的后果既然如此严重,无论行人、非机动车驾驶员、还是机动车驾驶员在任何情况下,都
    2023-08-04
    106人看过
  • 煤矿事故的人因失误原因及控制
    摘要人因失误是引起事故发生的主要原因,研究煤矿事故的致因机理和加强人因失误控制是减少煤矿事故发生的有效途径。关键词煤矿事故人因失误防治对策1引言国内外大量的调查统计表明,由于人的不安全行为而导致的事故占事故总数的70%~90%以上。美国安全工程师海因里奇经过大量的研究,认为存在着88:10:2规律,即在100起事故中,有88起是纯属人为的,有10起是人为和物的不安全状态造成的,只有2起是人难以预防的,即所谓天灾。同样,煤炭行业80%以上的事故都是由于现场管理不善和职工违章造成的。因此,在安全生产工作中研究和探讨人因失误及其控制措施对煤矿安全生产具有非常重要的意义。2人因失误致因分析与工业安全中使用的术语人的不安全行为不同,在现代的系统安全中采用术语是人因失误(HmanError)。人因失误是指人的行为结果偏离了规定的目标,并产生了不良的影响。不安全行为也是一种人因失误。但是一般来讲,不安全
    2023-04-24
    97人看过
  • 交通事故的原因及其预防
    交通事故,是一个人人都不想提及的词语。但是我国每年又真的有很多的人因为各种的交通事故而失去原有的健康,甚至丧失自己年轻的生命。很多的家庭因为亲人的离去而支离破碎,亲人们更是痛心疾首、不敢去面对。交通事故的危害相信大家都很清楚,但是交通事故的原因又有哪些呢?我们该从哪些方面做好预防工作呢?根据我们国家相关部门的有效统计,发现在我国的交通事故当中,高达百分之七十五的都是因为驾驶员本身或者行人的人为因素造成的。很多人可能感觉不太敢相信,而事实真的就是如此。同时这也说明了我们在平时的驾驶和出行当中多多注意的话,将会大幅度的减少交通事故的发生。其中在这些交通事故当中最为重要的原因是无证驾驶和酒后驾车。无证驾驶因为驾驶员的技术不过关而盲目的上路非常容易产生危险。而酒后驾车更是因为驾驶员在酒精的作用下不够灵活,头脑不清晰从而产生事故。除了这两种,就像超载、超速驾驶还有疲劳驾驶以及强行超车等等都是产生事故
    2023-06-08
    67人看过
  • 农民工工资拖欠的原因及对策
    拖欠农民工工资的原因及对策1.拖欠农民工工资的原因(1)农民工维权意识不强,很多人缺乏相应的法律知识。农民工急于找工作,又不知道在就业时需要与老板签订书面合同,所以往往与老板口头约定。纠纷一发生,受伤的是农民工。当他们的权益受到侵害时,由于他们单独在外地,信息比较封闭,不知道如何维护自己的权益,也没有组织来指导他们如何维护自己的权益p>虽然我国《劳动法》第五十条明确规定“每月以货币形式支付劳动者工资,不得无故扣减、拖欠劳动者工资”,但劳动执法部门和社会保障部门尚未充分履职。另外,我国目前的经济发展水平,还没有普遍建立相应的保障农民工权益的措施和制度(如建立免费的农民工法律援助机构)。当农民工权益受到侵害时,相应的制度与农民工的实际需求相去甚远。此外,由于法院在审理案件程序上的要求,应当给予双方当事人足够的举证期限和适当的听证、上诉期限。这也是拖欠农民工工资问题不能及时解决的原因。而外来务工
    2023-05-07
    282人看过
  • 由于甲方原因工期延期补偿
    一、工程的延期索赔应如何处理1、对延期的工程进行索赔需要邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属;2、督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认;3、各方积极协调配合,消除引起延期的因素、减少损失;4、审核索赔资料,积极与监理协商取得一致意见。5、法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、索
    2023-03-14
    248人看过
换一批
#证件办理
北京
律师推荐
    展开
    #签证
    词条

    签证是一国政府机关依照本国法律规定为申请出入或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。签证通常是附载于申请人所持的护照或其他国际旅行证件上。在特殊情况下,凭有效护照或其他国际旅行证件可做在另纸上。... 更多>

    #签证
    相关咨询
    • 房产证办理的原因及流程
      浙江在线咨询 2022-04-15
      1、对于开发商而言,不能办理产权证的主要原因有:①利用集体所有土地开发的项目。②未经立项批准的项目。③未取得规划审批的项目。④没有销售许可证又无产权证的房屋。⑤未经验收或验收不合格的房屋。⑥土地或房屋未解除抵押的。⑦开发商未交纳相关税费的。⑧土地、房屋等有关部门查封、限制交易的等等。 2、对于购房者而言,不能办理房屋产权证的主要原因有:①购房者没有交纳相关税费。②没有提供房屋登记发证机关所要求的相
    • 合同解除的原因及法定事由如何
      内蒙古在线咨询 2023-07-22
      (1)当事人因不可抗力致使不能实现合同目的时可以解除合同。 (2)在履行期限届满以前,当事人一方向另一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务时另一方可以解除合同。 (3)当事人在迟延履行主要债务,经催告后在合理期间内仍未履行时可以解除合同。
    • 侵权责任免责事由及原因有哪些?
      上海在线咨询 2023-06-11
      1.被侵权人对损害的发生也有过错的,可以减轻侵权人的责任。 2.损害是因受害人故意造成的,行为人不承担责任。 3.损害是因第三人造成的,第三人承担侵权责任。 4.因不可抗力造成他人损害的,不承担责任。法律另有规定的,依照其办理。 5.因正当防卫造成损害的,不承担责任。正当防卫超过必要的限度,造成不应有的损害的,正当防卫人应承担适当的责任。 6.因造成损害的,由引起险情发生的人承担责任。如果危险是由
    • 车辆撞人事故处理流程及原因?
      北京在线咨询 2022-11-07
      车辆撞人事故处理流程: 1.在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的,应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。 2.在道路上发生交通事故,未造成人身伤亡,当事人对事实及成因无争议的,可以即行撤离现场,恢复交通,自行协商处理损害赔偿事宜;不即行
    • 工程签证单流程及要求
      广西在线咨询 2023-11-07
      1、施工单位(简称乙方)向监理和标段责任人提出签证申请,并填写签证《申报表》,由监理或标段责任人报告指挥部,指挥部组织相关人员现场进行工程量复验,填写《工程量现场计量签证单》、《隐蔽工程验收计量签证单》,三方签字确认。 2、乙方填写的《签证申报表》和三方签字确认的《工程量现场计量签证单》、《隐蔽工程验收计量签证单》交项目工程组存档作为结算依据。(申报表、签证单统一制作)。 3、隐蔽工程签证乙方应提