重新施工延误工期能索赔吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-05 17:55:22 161 人看过

A女士称:已开工3个多月的家庭装修,至今仍未完工,所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限,其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格,需要重做而拖延了时间。就此,A女士提出疑问:由于装修公司的质量问题而导致的工期延误,我能否按照合同来索取赔偿呢?

A女士表示,当初装修公司签订的合同上明确规定:装修工期为40天,验收标准是手工好,各项要求均达到国家验收标准。工程开工3个多月,至今仍未完工,A女士发现装修好的门和柜等发生严重变形,地砖、电线有多处问题存在。按照验收标准,A女士要求装修公司重做。此时装修公司给A女士补了一份延误工期的保证书,保证书中规定木工、油漆工等在五天之内完成修改工作,拖延一天赔偿50元。但至A女士致电本报时,修改过的推拉门尚无法推动,装修工程未完全结束。连门都开不了的装修我怎能照单全收,那家装修公司改了一次又一次还是存在很多问题,低劣的手工延误了工期,浪费了我的时间,按照合同他是否应该给予一定赔偿呢?A女士气愤地说。

特别提示:

在签订装潢合同时,首先要明确工期,从开工第一天到结束的日期要写清,其次,关于延误工期的责任要明确,将消费者和装潢公司的责任区分开,一般来讲,如要延长工期,装修公司在征得屋主同意后需及时拟写环萦泄馗?耐旯な奔涞暮贤?得鳌?SPANlang=EN-US>

特别需要提醒选择半包装潢形式的消费者,在交接自购材料时,要事先写好交接单,注明交接时间、地点以及装潢公司指定的交接人,在交接时,要当场验货,以免日后发生不必要的纠纷。同时,为了避免因达不到预计效果而重复施工,消费者在装潢前要让装潢公司拿出设计图,最好是效果图。

结语:

装修合同具有法律效力,保障了消费者的利益,因此消费者与装修公司在签订合同的时候一定要把有关条款落实到每一个细处,而一些口头的承诺也最好写进合同,免得日后产生纷争。

对于A女士的情况,首先要认定责任所在,如果责任属于装修公司,而装修公司未按期交工则已属于违反合同的行为。在A女士提出尽快完成工作的要求后,该公司应快施工完成工作。装修合同中关于施工期的约定对装修公司是有约束力的,A女士有权要求装修公司对其延误工期的行为承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月26日 22:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 如何计算工期延误索赔的依据
    工期延误索赔计算延误索赔的依据是:当事人有约定的,按其约定;当事人没有约定的,按照给对方造成的实际损失来赔偿,并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么?根据我国民法典的有关规定,合同违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损
    2023-04-04
    208人看过
  • 实际施工人延误工期是否需要赔偿
    实际施工方一旦出现工期延误的情况,即构成了严重的合同违约问题,按照相关规定,建筑业主有权要求承包商对其负起相应的违约责任,同时对于由此引发的实际经济损失,亦应根据具体情况予以赔偿。换句话说,如果因当事人一方未能切实履行其在整个合同中的义务或其所履行之义务未达到规定的标准和协议,那么该方将不得不承担起继续履行合同、采取必要的措施修复可能产生的问题以及赔偿因此带来的实际经济损失等一系列违约责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    2024-08-13
    328人看过
  • 不可抗力造成的工期延误可以索赔吗
    一、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力造成的工期延误可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。二、工程变更引起的索赔包括哪些情形工程变更引起的索赔根据发生的原因不同,分六种情形:1.外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2.不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3.工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4.价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5.工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规
    2023-04-11
    301人看过
  • 工期延误索赔的计算步骤是什么?
    因工期延误索赔的计算方法如下:1、按定额计价的工程索赔费用计算合同或全文件约定的索赔内容计算;2、根据工程量清单计价工程索赔费用计算计价,参照工程拦标价;3、未按约定支付的工程款,发包人发生意外,需按同期银行同类货利支付拖欠的工程利息;4、停工、窝工时发生的索赔费用计算,包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。违约赔偿在建筑行业被广泛采用,要求承包商为超过规定完工日期的每一个日历日支付固定的资金数额给业主。工期延误索赔计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。索赔处理一般有两种方式:1、单项索赔
    2023-07-02
    152人看过
  • 网约车能索赔误工费吗
    误工费包括:工资、资金、津贴、课酬等。误工费包含全日制工作收入和兼职工作收入。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算;受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。你日工资500元,那就按照500元一天来计算。一、没有纳税证明,保险公司赔误工费吗赔偿。误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。二、汽车维保是怎么计算误工费的车辆维保期间误工费的计算标准:受
    2023-02-14
    426人看过
  • 施工期索赔规定
    1、在工程施工过程中,经常发生一些不可预见的干扰事件,使施工不能顺利进行,从而使预定的施工计划受到干扰,导致工期延长,给合同双方造成损失。工期索赔分为承包人工期索赔和发包人工期反索赔。承包人工期索赔:指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的:一是逃避或推卸其延长工期的合同责任,使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金;二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉:当工期延误是承包人的责任时,发包人向承包人提出索赔,即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时,一般应考虑以下因素:工程利润损失;工期延长引起的贷款利息增加;工期延误引起的监理费增加;因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算,累计赔偿额不得超过原总额的10%。发包人未按合同约定履行义务
    2023-05-07
    123人看过
  • 施工工期索赔的时限,施工工期索赔的计算方法是什么
    施工工期索赔的时限一般是28天,对于发生索赔事件后要在28天内向工程师索赔,施工工期索赔的计算方法是按照文件约定的索赔内容计算或者依据参照工程拦标价。一、施工工期索赔的时限施工工期索赔的时限一般为28天。该种索赔时效属于消灭时效的一种。建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款36.2条规定:"索赔须在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知”。二、施工工期索赔的计算方法是什么施工工期索赔的计算方法:1.按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2.按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3.没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4.停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。三、施工工期索赔流程索赔事件发生后28天
    2022-06-26
    114人看过
  • 工期延误合同能取消吗
    施工单位没有近期完成施工的,建设单位经催告后,在合理的期限内还没有完成的,可以解除合同,施工单位要承担违约责任。一、工程索赔过程中需要搜集哪些证据1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。3、工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。4、财务会计核算资料、报表及往来凭证。包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。5、市场行情资料。包
    2023-02-21
    337人看过
  • 工程因施工方被延误如何赔偿
    一、工程因施工方被延误如何赔偿工程因施工方被延误可以按照合同约定进行赔偿。当事人可以根据违约情形确认实际损失的数额,造成的损害较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、工程施工工人受伤如何处理1、工程施工工人受伤应当这样处理:及时医疗,申请工伤鉴定
    2024-01-15
    249人看过
  • 同等责任误工费能索赔吗
    同等责任有错误的劳动费,交通事故同等责任的错误劳动费是一半的错误劳动费不仅可以向受害者主张,还可以向保险公司申请。能不能得到支持,能支持多少,关键与提供的证据有关,需要提供相应的收入证明以及误工证明,提供的证明材料得到认可了才有可能得到支持。那么同等责任该如何赔偿1,如果两方都是机动车,那么赔偿方式就是各方的交强险用于赔偿对方,如果交强险不够,那么剩下的部分自己承担50%另外对方赔偿50%。并且有保险的可以由保险公司来赔偿。2,如果一边是机动车而另一方是非机动车,比如说行人。那么机动车的一半由自己来承担,另外一半交由对方来赔偿,有保险的就可以让保险公司来赔偿。而行人首先一部分由机动车的交强保险来赔偿,超出的部分各自承担50%。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确
    2023-08-07
    325人看过
  • 工期延迟索赔条件
    一、工期延迟索赔条件工期延迟索赔条件如下:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工6.物价上涨,法规变化及其他二、工期延迟有哪些风险1.人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。2.企业管理费增加当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情
    2023-06-05
    264人看过
  • 工期延长怎么索赔
    工期索赔一般采用分析法进行计算,其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等,施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。一、工期顺延是什么意思工期指发包人要求承包人完成单位工程所需时间,是在施工工程前订立的合同中一项重要部分,若承包人未在规定时间完成其义务,则构成违约。工期顺延就是指当并非承包人原因而出现各种会阻碍工程进度的因素时,承包人可以申请工期顺延。经审核后,发包人可根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态加以变更。确认工期顺延的事实后,承包方与发包方需签订工期顺延合同,以保障承包方免受合同违约的责任。二、合同约定的工期延误,承包人如何处理?合同约定的工期延误,承包人处理如下:应当证明延误的原因不是自身原因造成的,否则应当
    2023-06-29
    284人看过
  • 延长工期如何索赔
    仲裁委员会
    工期索赔一般采用分析法进行计算,其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等,施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。一、施工反索赔的原因有哪些1、在工程建设中,承包人在合同工期内未完成合同约定的数量和内容,延误工程交付,影响发包人建设工程的使用、经营和生产,给发包人造成经济损失。因此,业主可就此事件向承包商提出反诉;2、施工质量缺陷反索赔。在施工中,承包人使用的施工材料或设备不符合合同要求;合同保函项下的反诉。在承包人的建设工程的建设项目中,承包人应当按照约定对合同的有关内容进行担保,如预付款的合同保函等;3、其担保单位承担;4、业主其他损失的反索赔。承包人对发包人的利益有其他损害时,发包人可以提出经济损失反诉。二、工程合同怎
    2023-06-23
    283人看过
  • 施工合同工期延误违约金需要支付吗
    施工合同工期延误违约金不一定需要支付,如果合同之中有约定,那么按照施工他来判断是否需要支付,对于没有约定的情形,可以临时约定确定是否需要支付。相关法律规定:《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。一、违反合同承担违约责任形式有哪些?违约责任的承担方式有以下几种:1、支付违约金违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不
    2023-02-18
    143人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 延误工期后施工人要赔偿吗
      云南在线咨询 2023-08-24
      实际施工人延误工期要赔偿。实际施工方延误工期的,属于合同违约的情形,建设单位可以要求承包单位承担违约责任,造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    • 工期延误承包人可以索赔吗
      宁夏在线咨询 2021-09-29
      因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。根据合同法规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用: 1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费
    • 延误工期,反索赔是否合理?
      内蒙古在线咨询 2021-09-29
      指工期延误属于施工单位责任时,建设单位对施工单位进行索赔,即由施工单位支付延期竣工违约金。建设单位在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:建设单位盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法,在每个合同文件中均有具体规定,一般按每延误一天赔偿一定的款额计算,累计赔偿额一般不正超过全同总额原10%。
    • 工期延误反索赔条件是什么
      浙江在线咨询 2023-02-12
      工期延误反索赔是发包方对承包方进行的索赔。如果承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容,影响了发包方对工程的使用和营运生产,造成发包方的经济损失的,发包方可向承包方进行反索赔。
    • 修建工程期间需要延误工期还可以索赔吗
      宁夏在线咨询 2023-06-28
      重新施工延误工期可以要求索赔工期索赔的计算方法 1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。 3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。 4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。《民法典》