发包人违约责任的承担
来源:互联网 时间: 2023-03-21 18:13:45 205 人看过

发包人违约责任的承担方式是:

(一)支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱;

(二)损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿;

(三)继续履行,法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫发包人在指定期限内履行合同债务。

一、违约责任的五种形式是什么

合同履行中承担违约责任的方式有:

1、支付违约金。违约金是指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或者不适当履行合同义务时,向对方支付的一定金额的金额;

2、损害赔偿。损害赔偿是指因合同一方的违约行为给对方造成财产损失时,违约方向对方作出的经济补偿;

3、继续履行。继续履行:是指法院或仲裁机关作出判决或者发出特别履行命令,强迫债务人在规定期限内履行合同债务;

4、其他补救措施,如受害方可根据标的物的性质和损失的大小,合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、降价或报酬等违约责任。

二、退订金售楼处一直说走流程

可以向当地法院起诉。订金是可以退的,一般情况下,交付的订金视为预付款,在交易成功时,订金充当货款,在交易失败时,订金应全额返还,收受订金的一方即使违约,仍应承担返还订金的义务。如果不退可以向当地法院起诉。要求承担违约责任。违约责任的承担方式有以下几种:

1.支付违约金,违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。

2.损害赔偿,损害赔偿:是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。

3.继续履行,继续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。

三、工程合同甲方违约应该怎样承担违约责任

工程合同甲方违约应当承担违约责任,违约责任的承担方式主要有以下几种:

(一)继续履行

继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。

(二)补救措施

补救措施是债务人履行合同义务不符合约定,债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时,可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施。

(三)损害赔偿

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当承担损害赔偿责任。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月04日 12:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多仲裁机构相关文章
  • 承包人违法招用劳动者时发包人要承担责任
    承包人违法招用劳动者时发包人要承担责任《劳动合同法》第九十四条规定,个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。个人承包经营是指企业与个人承包经营者通过订立承包经营合同,将企业的全部或者部分承包人违法招用劳动者时发包人要承担责任《劳动合同法》第九十四条规定,个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。个人承包经营是指企业与个人承包经营者通过订立承包经营合同,将企业的全部或者部分经营管理权在一定期限内交给个人承包者,由个人承包者对企业进行经营管理。个人承包经营期间因个人承包经营者违反法律规定而对劳动者造成的损害,个人承包经营者应对其违反法律的行为承担责任,对劳动者的损害承担赔偿责任。但是实践中经常出现承包经营者没有足够的能力对劳动者进行赔偿,或者个人承包经营者逃避承担赔偿责任,劳动
    2023-06-10
    336人看过
  •  承包方和发包方的责任承担
    工程发包方和承包方需要承担的责任各有明确分工。工程发包方需要承担办理相关证照、工程临时定点、基础施工条件准备、物资采购、资金筹措、技术支持等责任;承包方需要承担施工准备、物资准备、及时告知、工程质量、工程保管、工程交付等责任。双方在工程实施过程中需明确各自的职责,以确保工程顺利完成。工程发包方需要承担的责任包括:1.办理相关证照的责任;2.工程临时定点责任;3.基础施工条件准备的责任;4.物资采购责任;5.资金筹措责任;6.技术支持责任等。二、承包方的责任有以下:(1)施工准备责任;(2)物资准备责任;(3)及时告知责任;(4)工程质量责任;(5)工程保管责任;(6)工程交付责任等。发包方责任根据所提供的问题,我们需要分析发包方责任的相关法律规定。根据《民法典》第七百零六条,发包方应当承担承包方在施工过程中因第三人原因造成损失的责任。同时,发包方还应当承担承包方在施工过程中因自身原因造成损
    2023-11-06
    308人看过
  • 发包人违约的情形有哪些需要承担什么法律责任
    发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工的,构成违约行为。其法律后果是发包人有上述违约行为,经承包人经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人则可以解除合同,并要求发包人承担违约责任。一、承包人可以解除合同(1)发包人未按期支付工程款造成违约,且符合承包合同中约定的承包人有权单方面解除合同的条件;(2)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准;(3)不履行约定的其他协助义务,致使承包人无法施工的。发包人有上列情形且致使承包人无法施工,在催告的合理期限内发包人仍未加履行的,承包人可解除合同。二、工程出现事故项目经理要承担什么责任工程质量出现事故,项目经理承担吊销执业资格证书,5年以内不予注册等责任。建筑工程承包出去后是承揽关系,承包方雇佣人员出问题,由雇主承担责任,也就是承包方承担责任。但是因发包人的原因致使工程中
    2023-04-05
    253人看过
  • 发包人在设计合同违约中应该承担什么样的责任?
    发包人应承担设计合同违约责任如下:1、发包人延迟支付,发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,承担支付金额千分之二的逾期违约金,设计人提交设计文件的时间顺延,逾期超过三十天的,设计人有权暂停下一阶段的工作,并书面通知发包人;2、延误审批工作,发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件或合同项目停止建设,视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件及相关资料后,按照设计人已完成的全部设计任务处理,发包人应按合同规定结清全部设计费用。当事人不履行合同义务或者不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。建设工程设计合同违约责任有哪些建设工程设计合同违约责任:(一)合同生效后,发包人因非设计人原因要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金。(二)发包人未按专用合同条款
    2023-07-04
    94人看过
  • 承担违约责任的条件与违约责任的归责原则
    一、承担违约责任的条件1、要有不履行合同的事实(这是认定违约责任的前提条件),主要包括:①当事人一方未支付价款或报酬的;②当事人迟延支付价款或报酬的;③当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的;④质量不符合约定的,等。2、不履行经济合同的事实,必须是由当事人一方或双方的过错引起的。3、当事人的过错,可分为故意违约和过失违约两种:故意违约:是指当事人明知自己的某一行为将给合同履行造成不良后果,却放任此种行为的发生(如收到货物,无故拒付贷款等);过失违约:是措当事人应当预见自己的某种行为可能给合同履行造成不良后果,但由于疏忽大意而没有预见;或者虽然已经预见到了,但因轻信此种后果可能避免,而没有取必要的措施,致使后果发生,造成不履行或不能完全履行合同义务的事实。但不论是故意还是过失违约,都要承担违约责任。二、违约责任的归责原则1、过错责任过错责任,是指由于当事人主观上的故意或者过
    2023-06-14
    272人看过
  • 勘察、设计合同承包人承担什么违约责任
    如果勘察人、设计人提交的勘察、设计文件不符合质量要求,将承担瑕疵履行违约责任;如果勘察人、设计人不按合同约定的期限提交勘察、设计文件,将承担迟延履行违约责任。《民法典》第800条规定,勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。在这里勘察人、设计人通过继续履行和赔偿损失的方式承担违约责任。一、施工合同承包人违约责任有哪些1、赔偿损失。2、支付违约金。3、采取补救措施。4、继续履行。《中华人民共和国民法典》第八百条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改
    2023-03-31
    274人看过
  • 开发商承担违约责任的法律依据
    房屋权属证书是享有房产所有权的法定要件,在商品房买卖中,出卖人交付房屋并办妥房屋产权证是房地产出卖人约定的基本义务。因此,相关的法律、法规对商品房买卖中办理房屋权属证书的期限作出明确规定,如:1998年7月20日颁布的《城市房地产开发经营管理条例》第33条规定:“预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续;现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内,办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续,并提供必要的证明文件”;2000年4月4日颁布的《商品房销售管理办法》第34条规定:“房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起60日内,将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记
    2023-06-10
    184人看过
  • 股份有限公司发起人违约时的责任承担
    发起人以发起设立方式设立股份有限公司的,发起人应当书面认足公司章程规定其认购的股份,并按照《公司法》和章程的规定,按期足额缴纳出资,如果发起人不依照规定缴纳出资的,《公司法》第84条规定,发起人应当按照发起人协议承担违约责任。1、发起人间的违约责任:公司法规定在股份公司成立前发起人不依发起人协议的约定交纳出资的,应对守约的其他发起人负违约责任。2、对公司的补缴及其连带责任:股份公司成立后发起人未足额出资的,应当对公司副补缴责任;其他发起人承担连带责任。3、对公司的差额填补及其连带责任:股份公司成立后,发现非货币财产出资的实际价额显著低于章程所定价额的,该发起人负补足差额的责任;其他发起人负连带责任。
    2023-06-09
    423人看过
  • 发包人承担责任的情形包括什么?
    1.提供的勘察设计有缺陷。建设工程应当遵循先勘察、后设计、再施工的程序。施工是将设计图纸付诸实施的过程,如果勘察设计不符合法律法规、安全标准、技术规范和合同约定,存在质量缺陷,再好的施工技术都难以保证工程质量。勘察设计有缺陷的情形包括没有提供符合法定质量要求的勘察设计资料、施工图设计文件未报建设行政主管部门审查、发包人擅自变更设计图纸等。2.提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准。建筑材料、配件、设备是建筑活动的最基本要素,其不合格是工程质量缺陷的重要原因之一。合同约定由发包人提供建筑材料、配件、设备的,发包人应当按照设计文件、技术规范和承包合同按质按量进行采购和提供;不得明示或暗示承包人使用不合格建筑材料。3.直接指定分包人发包专业工程。分包是总承包人根据合同约定或征得发包人许可将施工任务中的专业工程交由具有相应资质的发包人完成的行为。总承包人和分包人就分包工程对
    2023-06-28
    320人看过
  • 因他人原因违约违约责任谁来承担
    甲公司与乙公司于2014年8月5日签订了《塔式起重机租赁合同》,约定甲公司向乙公司租赁两台QTZ80(5513)型自升式塔机、一台QTZ80(6013)型自升式塔机用于甲公司承建的工程。2015年8月23日因乙公司操作人操作不当导致其中一台塔机倒塌,导致工程13#楼主体结构被倒塌的塔机砸中、一人轻伤的后果。该安全事故发生后,甲公司已遭受受伤人员的医疗支出、工程停工人员及机械窝工损失。甲公司为了维护其合法权益,遂诉至法院。乙公司公司辩称:塔机倒塌的损失系第三人侵权所致,乙公司在合同履行过程中不存在违约情形,甲公司的损失应基于侵权关系向第三人主张,乙公司不应赔偿损失。法院经审理认为,案涉塔式起重机被毁、倒塌至其他财产损失应由谁承担责任。根据双方合同第五条第2款“月租金支付:按月支付机操人员工资,塔机机械租赁费每五个月支付累计租赁费的70%”,第八条第1款“乙方负责机械的操作、保养、维护工作,负
    2023-06-18
    422人看过
  • 开发商怎样承担交房违约责任
    应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;对违约责任没有约定或者约定不明确,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。一、违反合同应当承担的法律责任是什么违反合同约定义务的,合同当事人应当承担违约责任。违约责任,是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定而依法应当承担的民事责任。常用的违约责任的承担方式:(1)继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的,守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行,直至达到合同目的。(2)采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件,在不需继续履行而只需采取适当补救措施时,即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。比如交付的产品质量不符合约定的,可以合理选择修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。(3)违约金。指合同各方在合同中约定的一方
    2023-02-13
    498人看过
  • 甲方违约责任人死了家里人会不会承担违约责任
    合同具有相对性的,合同条款只能约束签订合同的人,对于合同当事人之外的其他人一般情况下没有约束力。1、甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应支付乙方本合同月租金的两倍作为违约金。2、如乙方要求甲方继续履行合同的,甲方每逾期交房一日,则每日应向乙方支付月租金0.5%的滞纳金。3、由于甲方未及时履行维修义务或情况紧急,乙方组织维修的,甲方应支付乙方费用或折抵租金,但乙方应提供有效凭证。4、甲方违反本合同约定,提前收回房屋的,应按照合同月租金的两倍向乙方支付违约金,若支付的违约金不足弥补乙方损失的,甲方还应该承担赔偿责任。5、甲方因房屋权属瑕疵或非法出租房屋而导致本合同无效时,甲方应赔偿乙方损失。一、合同违约责任怎么写(一)违约责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。(二)违约责任条款约定违约责任可由合同各方在
    2023-02-14
    55人看过
  • 承包人和发包人都应当承担过错责任
    下列情况下承包人和发包人都应当承担过错责任:一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计;二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准;三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。一、甲指分包算不算违法分包?甲指分包不一定算违法分包,如果符合下列条件就是合法分包,如果不符合就是违法分包:1.分包取得了发包人的同意。2.分包单位只能是一次分包,即分包单位不得再将其承包的工程分包出去。3.分包给的建设单位是具备相应资质条件的施工单位。4.分包的不是主体工程。二、工程转包和工程分包的区别工程分包与转包的区别如下:1、主体不同。转包发生在总承包人和转承包人之间;分包则发生在总承包人与分包人之间。2、对象不同。转包的对象是施工合同的全部工程;而分包仅指主体工程外的分部分项工程,是承发包合同中一部分。《民法典》第七百九十一条规定,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设
    2023-03-21
    435人看过
  • 违约责任包含的主要承担方式,违约责任需要合同生效吗
    一、违约责任包含的主要承担方式违约责任包含的主要承担方式如下:1.强制履行义务在一方当事人出现违约行为致使合同规定的相关条款不能履行,那么合同的另一方当事人就有权通过相关裁决机构进行裁决,强制要求违约方履行合同条款,继续进行工程建设。2.违约方终止其违约行为主要应用于在一方当事人出现合同规定行为以外违约行为,而当该种行为已经损害或即将损害合同另一方的权利时,受害一方则有权利向违约一方提出终止该违约行为的要求。3.赔偿损失是合同比较典型也是在现实中比较常用的条款。4.给付规定的违约金由于在合同订立时的不同情况,通常违约金分为合同约定违约金和法律规定违约金。适用于当一方当事人出现违约情况时,应给予另一方一定金额的经济补偿。5.定金罚则当合同双方在订立合同时某些情况下,一方要向另一方给付一定金额的定金以保障双方的利益不受侵害。主要应用于建设工程债务的保障。二、违约责任需要合同生效吗违约责任需要合
    2023-05-03
    277人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁机构是依法设立,独立于行政机关,以仲裁方式解决纠纷的机构。它由当事人自愿选择,依据仲裁协议进行仲裁,对纠纷进行公正、公平、合理的解决。 仲裁机构具有专业性、独立性和高效性,能够为当事人提供便捷、高效的纠纷解决途径。... 更多>

    #仲裁机构
    相关咨询
    • 分包人承担违约责任有什么
      安徽在线咨询 2023-06-26
      合同无效是自始无效,即没有发生过法律效力,因此谈不上违约责任。那么对合同无效有责任的一方是不是就因此不用承担任何责任了呢 错!有责任的一方虽然不用承担合同约定的违约责任,但是要承担另一种法律责任,叫做缔约过失责任。 所谓缔约过失责任,是指在合同订立过程中,一方因违背诚实信用原则,导致另一方信赖利益受到损失,应当承担损害赔偿责任。具体到订立合同中,如果因一方的过错导致合同无效,而另一方基于诚实信用原
    • 发包方交接应当承担违约责任吗
      江苏在线咨询 2022-10-14
      发包方会承担违约责任。 根据《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    • 民法典发包方是否承担违约责任
      安徽在线咨询 2022-10-14
      发包方会承担违约责任。 根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条,因发包人变更计划,提供的资料不
    • 发包人无资质承包人承担责任
      内蒙古在线咨询 2023-04-25
      承包工程中承包人应承担的责任如下: 1、施工准备责任。 2、物资准备责任。 3、及时告知责任。 4、工程质量责任。由于承包方的原因造成工程质量不符合合同规定的,承包方应负责无偿修理或返工,由此造成工程逾期交付的,应支付逾期违约金。 5、工程保管责任。已完工的房屋、构筑物和安装的设备,承包方在交工前应负责保管,并清理好场地。 6、工程交付责任。承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因
    • 施工总承包人要承担合同的违约责任吗?
      山东在线咨询 2022-06-08
      施工合同承包人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。施工人应当在约定的期限内完成工程建设,逾期交付或者建设工程质量不符合约定的,施工人应当承担违约责任。