如何有效的进行工程的索赔？-法师兄

如何有效的进行工程的索赔？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-27 08:13:14 223 人看过

有效进行工程索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。

工程索赔的内容是怎样的

1、工期延期索赔

因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成的工期拖延，承保人向发包人提出索赔；如果由于承保人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承保人提出索赔。

2、工期加速索赔

通常由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期引起承保人的人力物力财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人可以向承包人提出索赔。

3、工程变更索赔

由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或附加工程，修改设计，变更施工顺序等，造成工期延误和费用增加，承包人由此向发包人提出索赔，分包人也可以向承包人提出索赔。

4、不可预见的外部故障或条件索赔

既施工期间在现场遇到了一个有经验的承包商通常不能预见的外界障碍或条件，例如地质条件与预计的业主提供的资料不同，出现未预见的岩石淤泥或地下水等，导致承包人损失，这类风险通常由发包人承担，既承包商可以据此提出索赔。

5、不可抗力引起的索赔

6、工程终止索赔

由于发包人违约或者发生了不可抗力事件等造成工程非正常终止，承包人和分包人蒙受经济损失而提出的索赔；由于是承包人或分包人原因造成的导致工程非正常终止，或者合同无法履行，发包人可以提出索赔。

7、其它索赔，如汇率贬值，汇率变化，物价变化，政策法令变化等原因引起的索赔。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

投保人
寿险公司索赔指南：如何进行有效理赔？

尊敬的寿险公司,我方已准备好必需的申请文件,包括给付申请书、保险单、最近一次缴费凭证、相关人员的身份证明以及保险合同约定的其它证明文件。我们希望能书面提交并通知贵公司申请给付保险金。另外,根据我国《保险法》规定,人寿保险的索赔时效为五年。因此,如果保户对理赔结果不服或有异议,可以通过协商、仲裁或诉讼方式解决。感谢您对我们的关注和支持。此致敬礼申请人:XXX将此信函发送给寿险公司，以书面形式提交并通知他们申请给付保险金。2、准备好必需的申请文件。通常包括：（1）给付申请书；（2）保险单；（3）最近一次缴费凭证；（4）相关人员的身份证明；（5）保险合同约定的其它证明文件。3、保户对理赔结果不服或有异议，可通过协商、仲裁或诉讼方式解决。另外，我国《保险法》规定人寿保险的索赔时效为五年，人寿保险的被保险人或者受益人对保险人请求给付保险金的权利，自其知道保险事故发生之日起5年内不行使而消灭。寿险公司

2023-10-21

395人看过
承诺
保险索赔的计算公式是什么，如何进行索赔程序

保险索赔的计算公式是，当保险标的发生保险事故，致使被保险人的财产受到损害或者生命受到损害，或者保险单约定的其他保险事故发生，需要保险赔偿时，保险公司应当赔偿按合同约定履行赔偿或给付责任，直接反映保险人的保险职能和保险责任。他的计算公式是：保险赔偿=损失金额×（保险金额／事故发生时被保险财产的实际价值）=损失金额*投标比例。保险人接到事故通知后，应立即派人进行现场调查，了解损失情况和原保险理赔审核原因，核对保险单并登记。2。保险人应当对投保人、被保险人或者受益人提供的有关证明和资料进行核实，以确定保险合同是否有效、保险期间是否届满、损失是否属于保险财产、索赔人是否享有权利索赔，事故发生地是否在保险范围内。保险人收到被保险人或者受益人的赔偿请求或者给付保险金的请求后，应当核实事实，审查单证，及时核实是否应当承担保险责任，应当承担多少责任，并将核查结果通知被保险人或者受益人。保险人应当按照核定的

2023-05-31

251人看过
合同风险
如何在建设工程审计中进行反索赔

建设项目审计中如何反索赔，加强管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划，实行限额设计（即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制，技术设计按计划进行控制）批准的初步设计总概算），以严格控制工程造价，降低结算和付款风险。根据国家计委的规定，自1991年起，由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因，造成工程静态投资超支的，将按3%-20%的比例减免设计费。（2）招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化，树立全面的招投标理念，推动设计、监理走向市场，监督设计，进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计，以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。（3）合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订全面可行的合同，充分考虑今后工程施工结算中

2023-05-02

192人看过
法律综合知识
怎么进行工程索赔工作

一、怎么进行工程索赔工作进行工程索赔工作的程序如下：1．承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2．承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；3．索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；4．在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。二、工程索赔意向通知书怎么写索赔意向通知，是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内，向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书，表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要求。索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后28天内提交，合同另有规定的，提

2023-04-26

191人看过

工程施工合同
建设工程施工合同索赔时效的效力如何

索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有权接受该

2023-06-15

478人看过
法律综合知识
如何进行有效的工伤认定

一、如何进行有效的工伤认定工伤认定流程如下：1．提出工伤认定申请。填写申请表并提交相应的资料。2．社会保险行政部门受理申请。3．社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。4．作出决定。决定作出工伤认定的决定社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。5．送达。社会保险行政部门应当自工伤认定决定作出之日起20日内，将《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》送达受伤害职工和用人单位，并抄送社会保险经办机构。二、工伤认定申请材料提出工伤认定申请，应当提交下列材料：1．工伤认定申请表；2．与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料；3．医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。工伤认定申请表

2023-06-22

397人看过
医疗费
遭到打击的人如何进行索赔？

被打可以用以下两种方式索赔：1、协商与和解：双方可自行协商或在其他第三方的调解、斡旋下达成和解协议，解决纠纷；2、向法院起诉：被侵权人可以向侵权行为地、被告所在地等相关人民法院提起民事诉讼，要求停止侵权行为赔偿经济损失等。工伤之后怎么索赔昨日，一位姓周的四川籍民工向早报反映说，他刚刚从家乡南下泉州打工，不曾想打工生涯才开始四天，就遭到意外。他想向老板讨回一个公道，但不知该怎么索赔。据周先生称，11月17日，他正在工地上作业时，一块长20厘米，宽20厘米的木板从高高在上的架台坠下，击中了他的头部。他说，到现在他还有头昏现象，所以想向老板索要一些营养费。当记者问及想索要多少赔偿时，周先生说他也不知道。周先生的工友雷某说，周先生受伤后，工头立即派人带他去医院处理伤口，缝了几针后，医院就要求他回来休养了。几天来，老板为他付了几百元医药费。目前周先生也还在工地免费吃住。工头最近还拿了400元钱（包括

2023-08-08

393人看过
工伤赔偿仲裁
工伤仲裁索赔有效期是如何的

在实践中，对工伤发生日期的认定将影响工伤仲裁索赔时效的计算，因此，具体的工伤仲裁索赔时效需要结合具体实践分析。一、工伤赔偿仲裁时效的概念和特征工伤赔偿的仲裁时效即是指在已经确认了劳动者和用人单位存在劳动关系的前提下，劳动者的事故伤害经确认为工伤，其在一定的时效期限内向劳动争议仲裁委员会提起要求工伤赔偿的仲裁请求的时效期间。工伤赔偿的仲裁时效具有以下四个方面的突出特征：第一，从工伤赔偿仲裁时效的前提看，必须是用人单位的劳动者受到了工伤，从其受工伤后的某一时间点开始起算。第二，在仲裁时效超过后权利人所丧失的并非是向劳动争议仲裁机构申请仲裁的权利，权利人仍有权向劳动争议仲裁机构申请仲裁，不过劳动争议仲裁机构不再保护其权利;第三，工伤赔偿仲裁时效具有强制性，法律关于仲裁时效的规定，属于强制性规范，当事人不得协议排除对仲裁时效的适用，也不得协议变更仲裁时效的期间;第四，工伤赔偿仲裁时效具有特殊性，即

2023-06-14

137人看过

法律综合知识
被撞车辆遭遇全责：如何进行有效索赔？

人被车撞了对方全责，全责方应当承担全部赔偿，先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿；仍然不足或者没有投保机动车商业保险的，由全责方赔偿。对交通事故损害赔偿的争议，当事人可以请求公安机关交通管理部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。经公安机关交通管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。交通事故赔偿包括人身损害赔偿和财产损失赔偿。人身损害赔偿包括医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。财产损失赔偿是指因机动车发生交通事故侵害被侵权人的财产权益所造成的损失，包括：（一）维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品

2024-03-14

287人看过
交强险
如何进行交强险索赔交强险怎么进行索赔

一、如何进行交强险索赔交强险的理赔程序按照以下规定办理：(1)被保险机动车发生道路交通事故的，被保险人或者受害人通知保险公司的;保险公司应当立即给予答复，告知被保险人或者受害人具体的赔偿程序等有关事项。(2)保险公司应当自收到赔偿申请之日起1日内，书面告知被保险人需要向保险公司提供的与赔偿有关的证明和资料。(3)保险公司应当自收到被保险人提供的证明和资料之日起5日内，对是否属于保险责任作出核定，并将结果通知被保险人：A、对不属于保险责任的，应当书面说明理由;B、对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后10日内，赔偿保险金。(4)保险可以直接向受害人赔偿保险金;受害人也可以直接要求保险公司赔偿保险金(交通安全法规定)。(5)被保险人与保险公司对赔偿有争议的，，可以依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。二、车祸存在哪些情形交强险免赔(1)交强险免赔(不予赔偿)范围分为交强险人身损害赔偿责

2023-06-03

107人看过
主债
如何对索赔进行分类

债权的分类标准也不尽相同。债务的成因本身就是债务的分类标准。另外，根据债的主体、债的主体、债的执行力以及债与债的关系对债进行了划分。按照债务主体的标准，可以分为单一债务和多数债务。一方当事人为一人的，为单一债务；一方当事人或者双方当事人为两人以上的，为多数债务。多数人的债务按其主体之间的关系可分为股份债务和连带债务，也可按其债权债务是否可分为可分债务和不可分债务。根据债务的标的，可以分为两类：一类是单纯债务，根据债务标的是否具有选择性而分为选择性债务；另一类是特定债务，根据债务成立时是否具有特定性而分为类型债务。按照债务履行的标准，可以分为自然债务和强制债务。根据债与债的关系，可分为主债和次债。主债务是次债务产生和存在的前提。没有主债务，就没有次级债务。如果主债务被消除，次级债务也将被消除。但次级债对主债的影响不显著。

2023-05-31

458人看过
农民工
农民工在工地受伤，如何进行索赔？

先申请工伤认定，赔偿金额只能在鉴定等级后确定，具体如下：1、向人力资源和社会保障局申请工伤认定。公司需要在事故发生后一个月内申报。公司不申请的，工伤职工或者其近亲属应当在一年内申请认定；需提交材料：工伤认定申请表、与用人单位有劳动关系的证明材料、医疗诊断证明等；2、治疗后残疾，影响劳动能力的，应当申请劳动能力鉴定，并向设区的市劳动能力鉴定委员会提出申请；3、根据不同的残疾等级，补偿是不同的。主要补偿是：医疗费用、一次性伤残补助、一次性就业补助、一次性医疗补助、停工留薪期工资、伙食补助、护理费等；4、没有劳动合同等证据证明存在劳动关系，无法申请工伤认定，可以先申请劳动仲裁确认与用人单位存在劳动关系。劳动仲裁确认存在劳动关系后，申请工伤认定。已达到退休年龄的农民工在工地受伤后还能申请工伤吗？答案是肯定的。2010年3月17日，最高人民法院行政审判庭针对高级人民法院报送的《关于超过法定退休年龄的

2023-07-18

96人看过

不可抗力
如何规定工程索赔时效期限的计算

确定索赔时效期间起算点的一个重要问题是确定起算点是索赔事件发生的时间还是索赔事件的结束时间。尽管任何事件的发生有长或短的持续时间，但索赔时效期间的开始时间应为索赔事件发生的时间。在上述仲裁案件中，申请人北京某建设集团公司称，被申请人拖欠工程款是一个连续事件，具体损失（即索赔金额）只能在事件结束后才能评估。因此，申请人主张，虽然提交索赔报告的时间超过了自事件发生之日起计算的期限，但未超过事件结束时计算的期限，因此认为该权利要求不超过索赔时效期限。仲裁庭指定的鉴定人指出，被申请人拖欠工程款是一个连续事件。即使将争议提交仲裁庭，该事件仍可能处于持续状态。如果按照申请人的逻辑，索赔时效期甚至还没有开始计算，索赔甚至不能提出。显然，申请人的理由具有自约束力，不能成立。从司法实践的认识来看，认为从索赔事件发生之初，当事人就应当知道自己有索赔的权利，应当积极行使自己的权利。实际上，在合同的更为详细的规定

2023-05-07

261人看过
合同无效
工程合同无效如何进行损失赔偿

施工合同无效的损失赔偿，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。建筑工程合同无效情形第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。《中华人民共和国民法典》第一百五十七条民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。

2023-07-21

158人看过