工程延期验收时怎么办？-法师兄

工程延期验收时怎么办？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 13:00:17 464 人看过

【实务咨询】由我公司施工的某厂房工程已经完工，我公司多次要求甲方组织验收，但其以各种理由为借口拖延不进行验收，并以急需投产为由开始使用已经完工的厂房。我公司应该怎么办？

【评估】甲方在工程竣工后不及时组织验收，首先是想拖延应当支付给贵公司的竣工节点工程款，其次是想造成贵公司不能按期完工的局面，要求贵公司承担工期拖延的违约责任。

【支招】首先，按照法律规定，工程未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。所以甲方拖延验收时，贵公司可以拒绝交付工程。其次，按照建设工程施工合同示范文本的规定，贵公司应按照合同约定的时间提交竣工验收报告并要求甲方签收，甲方应在收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。如果甲方收到贵公司提交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或者验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已被甲方认可。按照最高人民法院的解释，该工程以承包人提交验收报告之日为竣工日期。最后，如果甲方不经验收而擅自使用的，其应承担擅自使用部分的质量责任，但是在建设工程合理使用寿命内地基基础工程和主体结构质量责任仍由贵公司承担。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

安全生产监督管理
工程项目验收报告有误怎么办

没验收工程项目导致出错可以要求工程项目负责人以及监理人员承担相应责任、赔偿相应损失费用。工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。一、建设工程竣工验收需要满足哪些条件建设工程竣工验收应满足以下条件：1、完成工程设计和合同约定的内容；2、施工单位检查竣工工程质量；3、有完整的技术档案和施工管理资料；4、建设行政主管部门和委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的所有问题；5、对于委托监理的工程项目，有完整的监理资料，监理单位应提交工程质量评估报告，报告应经总监理工程师和监理单位相关负责人审核签字；6、勘察、设计单位在勘察、设计文件勘察、设计文件和施工过程中签署的设计变更通知书进行检查，并提交质量检验报告；7、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件；8、施工单位和施工单位签署的工程质量保证书。二、扩

2023-03-30

64人看过
工程发包
建设工程发包方不验收怎么办

承包方应该学会利用相关司法解释的规定维护自身的权益。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释第十四条规定，“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。由于竣工日期不仅涉及工程进度款支付、竣工结算，还涉及质量保修责任和保修金的返还时间，所以该日期的界定十分关键。为防止发包方恶意拖延验收，承包方在工程完工、具备验收条件时，即应主动向发包方提交《竣工验收报告》，这是至关重要的一步。《竣工验收报告》可以很简单，主文甚至可以只有一句话，比如“贵司委托我司承建的某某工程，我司已经完工并自查合格，现提请贵司组织验收”。承包方提交《竣工验收报告》后，

2023-04-27

240人看过
中标
工程质量验收时，验收不合格的原因是什么

1、技术原因：结构设计计算错误，对水文地质情况判断错误，以及采用了不适合的施工方法或施工工艺等。2、管理原因：施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，以及材料检验不严等原因引起质量事故。3、社会、经济原因：施工企业盲目追求利润而不顾工程质量；在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料等电气工程质量验收标准是什么1、电气单位工程（子单位）所含的分部工程（子分部）均应符合合格质量的规定。2、质量控制资料应完整。3、电气单位工程（子单位）所含的分部工程有关工程安全和功能的检测资料应完整。4、主要功能项目的抽查结果应符合相关质量验收规范的规定。5、观感质量验收应符合要求。

2023-08-05

397人看过
工程监理
工程完工后，发包人拒不验收怎么办？

《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。可以去法院起诉对方，要求支付工程款。组织验收是发包方的义务，发包方拒不安排验收却擅自使用工程应承担法律后果，即自发包人使用之日视为工程验收合格之日，发包人主张工程质量问题的，不予支持。律师补充：因双方验收、结算问题长期不能达成一致意见导致付款条件不成就，显然对施工方不利，也使得付款义务一方有机可趁，拖延付款时间。由此，对于工程是否竣工验收、双方是否协商结算等事项

2023-05-07

77人看过

业主
工程建筑验收工期多长

工程验收不一定算工期竣工。根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当按照下列情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以占有建设工程之日为竣工日期。工程建筑验收的目的是什么国家有关法规规定了严格的竣工验收程序，其目的在于以下几方面。1、全面考察工程的施工质量：竣工验收阶段通过对已竣工工程的检查和试验，考核承包商的施工成果是否达到了设计的要求而形成的生产或使用能力，可以正式转入生产运行。通过竣工验收及时发现和解决影响生产和使用方面存在的问题，以保证工程项目按照设计要求的各项技术经济指标正常投入运行。2、明确合同责任：能否顺利通过竣工验收，是判别承包商是否按施工承包

2023-08-07

318人看过
业主
工程验收结束后什么时候开工

验收工程后进行结算的时间规定是：1、按月结算方式实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法；2、分段结算方式划分不同阶段进行结算；3、目标结算方式，以业主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。一、房屋质量安全验收的时候怎么进行房屋质量安全验收的进行是：1、开发商和物业核验业主材料，双方确认收房流程；2、业主领取竣工验收备案表、住宅质量保证书、住宅使用说明书；3、业主对新房做综合验收，业主就验收中存在的问题提出质询、改进意见或解决方案；4、开发商出具实测面积测绘报告，双方确认面积误差后结算剩余房款，等等。二、怎样讨要工程款合法讨要工程款的方法如下：1、工程竣工后，承包商应收集汇总所有涉案工程的资料，特别是影响工程价格的书面材料，如质量和价格清单、签证变更等，绘制竣工图纸，编制结算书，并按合同及时向甲方提交竣工结算报告；2、甲方收到结算报告后，既不提出异议，也不支付工程款的，承包商可以书面

2023-02-24

234人看过
律师事务所
工程拖延验收，发包方仍旧要支付工程款

2006年11月某建工涂料公司与某房地产开发公司(以下简称房产公司)签订了《表面憎水保护剂供货及喷涂施工合同》，双方约定该建工涂料公司包工包料为房产公司所开发的楼盘涂刷墙壁，双方约定固定承包单价6.5元/米，暂估涂刷数量345000/米，喷涂施工完毕并经过验收合格以后支付总价款的95%，剩余5%作为质保金，保修期满后7内日给付，保修期为一年。合同签订后，建工涂料公司于2006年12月30日如期完工，并向房产公司提交了竣工验收报告，要求房产公司对施工项目进行验收结算，房产公司拒绝了建工涂料公司的要求，其理由是现在房产公司与总承包方的建筑公司(以下简称建筑公司)发生纠纷，双方正在进行诉讼，整个工程无法进行消防、人防的验收，待消防、人防的验收合格后再对建工涂料公司所涂刷的墙壁进行验收。而建工涂料公司则认为房产公司所找的理由只是一个借口，自己是与房产公司订立的合同，并未涉及到建筑公司，房产公司与建

2023-06-08

318人看过
工程监理
什么是竣工验收？怎么验收？

竣工验收依据：竣工验收备案表、工程概况、单位工程验收通知书、单位工程竣工验收证书、整改通知书、整改完成报告、工程质量监督评估报告、建设工程质量评估报告、建设工程质量保证书、市政工程基础设施相关质量检验和功能性试验数据。竣工验收的内涵工验收指建设工程项目竣工后，由投资主管部门会同建设、设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。竣工验收，是全面考核建设工作，检查是否符合设计要求和工程质量的重要环节，对促进建设项目（工程）及时投产，发挥投资效果，总结建设经验有重要作用。应该指出的是，竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上，前面已经完成验收的工程项目一般在房屋竣工验收时就不再重新验收。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣

2023-08-05

255人看过

工程施工
市政工程质量验收验收

1、市政工程的质量应由施工单位初验合格后，将验评资料(包括装订成册的质量保证资料)提交建设单位或质量监督部门。经确认后，方可进行质量等级核定。2、建设单位或质量监督部门对申报工程中实测项目予以抽查。如抽查的合格率与施工单位验评的合格率误差在5%以内时，应承认施工单位的验评结果。否则以抽查结果为准。抽查量如下：(1)道路工程：不少于总长度(或总面积)的1/10，且不少于200米(或3000平方米)。(2)桥梁工程：不少于全桥总孔数的1/3，且不少于3孔，不足3孔者全查。(3)排水工程和城市供热管网工程：不少于总数的1/10，且不少于5个井(室)段。不足5个井(室)段者全查。3、市政工程质量等级核定，应按工程的外观项目、实测项目、质量保证资料顺序进行，然后在此基础上进行综合评定。所有的市政工程质量验收都必须按照规定的内容方法一一进行验收，不要有错漏验收也不要反复验收，避免不必要的人员时间浪费，

2023-03-22

236人看过
工程监理
建筑工程中检验收什么时候

在建筑工程中，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。法律依据：《建设工程质量管理条例》第十六条，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

2023-06-18

481人看过
工程施工
工程验收结果怎么写呢

（一）工程概况：＊＊＊＊项目座落于＊＊＊＊国家旅游度假区内，＊＊路＊＊海路旁。本工程规划许可证号：，施工图审查批准号＊＊＊＊，其总建筑面积为＊＊＊＊平方米。共＊＊＊个单位工程，建筑功能为商铺，建筑最高117.45ｍ。基础为静压预制管桩上独立承台基础，地梁连通，全钢筋混凝土现浇框架结构，抗八度地震设防。工程于20＊＊年＊月＊日开工，20＊＊年＊月＊＊日提交验收。（二）该项目工程完成简况根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及＊＊＊＊＊＊＊＊有关规定。审查完成情况如下：1、完成设计项目情况。2、完成合同约定情况。3、技术档案和施工管理资料。4、试验报告。5、工程质量保修书。（三）监督和整改情况在工程建设的每一分部、分项过程中：建设、设计、监理、施工等单位密切配合，较好地完成了各项工程的检

2023-04-23

480人看过
经理
工程验收不过关咋办

无论合同有效、无效、被解除的，工程经验收不合格且无法修复或修复后经验收仍不合格的，承包人不得要求支付工程价款，建设工程不得交付使用。工程经验收不合格的，应当进行修复，修复前承包人不得要求支付工程价款。修复义务应当由承包人履行，工期不得顺延，发包人因此产生的损失可要求承包人赔偿。承包人拒绝修复或双方基于丧失合作基础的，发包人与承包人均同意由第三人能进行修复工作时，修复费用由承包人承担。发包人对工程验收不合格有过错的，也应承担相应的民事责任。如提交的勘察报告、设计图纸、工程变更、甲供材、指定分包等方面。工程经验收不合格且承包人未进行修复，但发包人自行使用工程的，承包人应当可以要求支付工程价款，但应扣减相应价款。工程质量及修复费用、工期延误可以成为对承包人支付工程价款要求的抗辩事由，但损失需依法另行主张。一、工程验收需要哪些资料工程验收需要的资料包括：竣工验收申请报告；施工图设计文件、各类消防设

2023-04-01

104人看过

消防
工程竣工且自检后没有及时通知甲方验收怎么办？

工程管理的规定明确规定工程完工后施工方在自检合格后要及时地通知甲方（即发包方）来进行组织验收，发包方在收到施工方的申请验收通知后要及时地组织监理、环保、消防等部门来进行验收，并同时接受质监部门的监督。但是在实践中，有的施工方就由于种种原因就没有通知发包方来进行验收，或有的发包方在收到申请验收通知后一直没有进行验收，等等。由于此种原因导致的诉讼，施工方如何进行处理，这涉及较多的法律知识及技巧：1、本来根据规定是施工方竣工且自检后要及时地通知发包方来组织验收，而由于施工方的过错而没有通知，这就在施工方通知发包方验收之前的损失，施工方的损失由施工方自行承担，发包方的相应损失也应由施工方来承担，同时施工方可能还要涉及违约责任及承担相应的赔偿责任。2、同时如果还涉及监理单位的话，因监理单位没有及时地履行自己的职责，可能也要承担相应的责任；3、如施工期限超期后较长的话，发包方也没有与施工方取得联系的前

2023-06-12

283人看过
合同无效
工程验收合格但施工合同无效怎么办

建设工程施工合同无效但工程验收合格的，发包人可以按照合同中关于工程价款的约定折价补偿承包人。发包人不愿支付相应补偿费用的，承包人可以向人民法院提起诉讼。一、建筑工程价款行使优先权具体怎么规定的发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。二、什么是工程款优先权？工程款优先权的范围，是发包人应向承包人支付的价款；并且优先于抵押权等债权。当发包人逾期不支付工程价款时，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，并就所得价款优先受偿。三、承包人和发包人解除合同的情形有哪些承包人和发包人解除合同的情形包含如下几种：1、承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同；2、发包人

2023-03-06

134人看过