一、北京市人民法院审理工程施工合同纠纷管辖法院是怎样的

建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，即由建设工程所在地人民法院管辖。如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款，发生争议后也没有达成书面的仲裁协议，或者达成的仲裁协议无效，合同的任何一方当事人，包括涉外合同的当事人，都可向人民法院提起诉讼。

二、施工与建设合同怎么写

合同编号：字号

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程实施工事项协商一致，订立本合同。

（一）、工程概况

工程名称：工程地点：工程内容：智能化弱电工程

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹

（二）、工程承包范围

承包范围：详见附件1中各系统的设计、设备选购、工程施工、调试、质量保证、培训及售后服务

（三）、合同工期

开工日期：＊＊＊＊年＊月＊日竣工日期：＊＊＊＊年＊月＊日合同工期总日历天数365天。

（四）、质量标准

工程质量标准：合格

（五）、合同价款

金额（大写）：（暂估）玖佰玖拾陆万元（人民币）

￥：（暂估）＊＊万元

（六）、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（七）、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分中分别赋予它们的定义相同。

（八）、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

（九）、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（十）、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：

电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

合同管理人员资格证号：建设行政管理部门及其管理机构审查意见：

经办人（章）（公章）年月日

工商行政管理部门鉴证意见：经办人（章）鉴证机关（公章）年月日

每个案件都是有人民法院管辖的，如果人民法院没有管辖权的情况下，人民法院会移送给有管辖权限的人民法院。案情比较复杂的情况下，建议委托有经验的律师为自己维权，这样胜诉会大一些。