雇主不提供原材料的责任是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:23:54 355 人看过

工程合同约定发包人提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,发包人应当按照约定的品种、规格、数量清单,向承包人提供施工所需的原材料、设备和技术资料,原材料、设备的单价、质量及供货时间、地点、产品合格证。承包人和发包人应共同对原材料和设备进行检验。验收合格后,承包人应妥善保管,发包人应支付相应的保管费。对使用前必须进行试验的材料,承包人应按约定进行燃烧试验、毒性反应试验等。不符合试验条件的,可以委托专业机构进行试验,费用由发包人承担。发包人提供的原材料、设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定的,承包人有权拒绝接收和保管,并可以要求发包人运出施工现场更换。发包人未按约定时间提供原材料、设备的,承包人可以暂停施工,顺延工期。造成承包人停工、窝工的,发包人应当承担损害赔偿责任。

如果现场由业主提供,业主应按照合同规定向承包商提供材料和设备的施工、操作、运输和堆放现场以及施工工程所涉及的周围场地。具体工作包括:1。承包人开工前,发包人应及时办理有关批准文件、证件和临时用地的申报手续,包括项目地址和临时设施范围内的土地征用、租赁等,并办理施工许可证、道路占用证等,爆破和临时铁路专用支线许可证。2确定建设项目及相关道路、线路、下水道的定位桩、水准点和坐标控制点。三。发包人在提供场地前,应清除施工现场影响承包人施工的一切障碍物,并向承包人提供施工所需的水、电、热、电信等管线,以保证承包人在施工期间的需要。发包人未按约定提供适合本工程施工的场地,致使承包人不能施工的,承包人有权要求发包人排除障碍物,顺延工期,暂停施工。造成承包人停工、窝工的,承包人可以要求发包人承担损害赔偿责任。发包人不支付工程款怎么办发包人提供工程建设所需资金的,发包人应当按照约定的时间和金额向承包人支付。这里的资金一般是指工程款。现实中,业主提供的工程款包括预付款和按工程进度支付两种,双方可在建设工程合同中约定。施工合同约定发包人预付工程款的,发包人应当按照约定的时间和金额向承包人预付工程款,并在工程开工后按照合同约定的时间和比例逐笔扣除工程款。发包人未按合同约定预付工程款的,承包人可以催告发包人支付工程款。通知发出后,发包人仍不按要求预付工程款的,承包人可以在通知发出后的合理期限内停工,顺延工期。发包人应当自到期日起向承包人支付到期应付款项的利息,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工损失。

如果施工合同规定发包人应按工程进度付款,发包人应按合同进度付款。发包人确认合同价款和工程造价后,按合同价款和工程造价计算工程造价。发包人在计算结果签字后仍不支付工程款的,承包人应当督促发包人支付工程款。发包人接到通知后仍不按要求支付工程款的,承包人可以停工,顺延工期。发包人应当自约定的支付日期起,向承包人支付应付价款的利息,并赔偿承包人因停工、延误造成的损失。

这里的技术资料主要包括勘察资料、设计文件、施工图纸、说明书等,因为根据法律、行政法规的规定,承包人必须按照国家质量标准、技术规范、设计图纸、技术规范进行施工,施工图和其他技术资料。发包人未按约定提供技术资料的,承包人不能正常工作。在这种情况下,承包人可以要求发包人在合理期限内提供工程,并有权暂停施工、顺延工期,并可以要求发包人承担因承包人停工、窝工造成的损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月03日 05:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多预付款相关文章
  • 构成雇主责任的前提条件是
    构成雇主责任的前提条件是雇主与雇员之间有着直接的雇佣关系,即只有雇主才有解雇该雇员的权利,雇员有听从雇主的管理从事业务工作的义务,这种权利义务关系均通过书面形式的雇佣或劳动合同来进行规范。下列情况通常被视为雇主的过失或疏忽:(1)雇主提供危险的工作地点、机器工具或工作程序。(2)雇主提供的是不称职的管理人员。(3)雇主本人直接的疏忽或过失行为,如对有害工种未提供相应的合格的劳动保护用品等。一、工人在干活中受伤由谁负责工人在干活中受伤,如果雇主和工人之间是雇佣关系,那么雇主就要承担责任。如果是承揽关系,雇主没有过错的,由工人自行承担责任。雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。二、雇主雇员交通事故中同时死亡怎么办一般情况下,雇主和雇员在交通事故中同时死亡的,那么要按实际情
    2023-03-27
    402人看过
  • 雇主被解雇的原因是什么
    用人单位被辞退的原因是什么:《劳动合同法》第39条:劳动者严重违反用人单位规章制度的,用人单位可以解除劳动合同。根据相关司法解释,如果雇员有《劳动合同法》第39条的规定,且雇主提出终止劳动关系,则无需支付任何经济补偿或提前通知。但是,这要求雇主提供证据和材料,如内部规章制度。但是否严重违反《劳动合同法》规定的公司规章制度,首先要看公司是否有规章制度,公司是否依法向职工进行了公示或告知,然后看看刘女士的行为是否符合规章制度规定的严重性。对本单位的辞退决定不服的,可以依法向劳动仲裁部门申请劳动仲裁相关说明:如果员工在任职期间的绩效考核结果极不稳定,他或她甚至没有达到合格的标准。绩效考核是用人单位常用的奖优罚劣的激励和管理方法。解雇排名较低的员工似乎是合理的。然而,应该指出的是,在评估中的最后一名并不等于不称职。最高人民法院发布的第18号指导意见案的判决要点是明确的:工人在雇主等级评定中排名最后
    2023-05-07
    425人看过
  • 雇主责任险是什么意思以及雇主责任险的赔偿金包括什么
    一、雇主责任险是什么意思雇主责任险的意思是指被保人所雇佣的员工在受雇过程中,从事于保险单所载明的与被保人业务有关的工作,因遭受意外或患与业务有关的国家规定的职业性疾病,导致受伤、身残或死亡的。根据《中华人民共和国劳动法》及劳动合同,被保人应承担医药费用及经济赔偿责任,包括应支出的诉讼费用。这是由保险人在规定的赔偿限额内负责赔偿的一种保险。二、雇主责任险的赔偿金包括什么雇主责任险的赔偿金主要包括死亡赔偿金、伤残赔偿金、误工费用、医疗费用这五项。经保险公司书面同意的必要的、合理的诉讼费用,保险公司负责在保险单中规定的累计赔偿限额内赔偿。雇主责任险不单只负责赔偿员工医疗费、残疾津贴(如果达到残疾等级的话),还包括停工留薪期间的工资。至于赔偿对象方面,雇主责任险是赔给公司的,而工伤保险是赔给员工的,与工伤保险不尽相同。三、雇主责任险的基本保障有什么呢?1.被保险人雇用的人员在保单有效期间,在受雇过
    2023-06-23
    347人看过
  • 驾驶员全责雇主要承担赔偿责任的原因是什么
    驾驶员全责其雇主需要承担赔偿责任的原因是两者之间形成了劳务关系,按照法律规定应当由雇主赔偿,但是接受劳务一方承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。一、民法典劳务关系中侵权如何赔偿个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任。提供劳务期间,因第三人的行为造成提供劳务一方损害的,提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任,也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后,可以向第三人追偿。二、雇佣关系人损害赔偿个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的,根据双方各
    2023-06-27
    454人看过
  • 干部提干需向家属提供政审材料的原因是什么?
    政治审查主要是对考生的家庭背景、政治思想表现、道德品质等方面进行评估,主要看考生是否具有较强的组织纪律性和法制观念,是否有反对四项基本原则言行、有不良行为、有犯罪嫌疑、直系血亲或旁系血亲从事危害国家安全活动等因素。政审的内容包括:家庭背景(父母和祖父母的背景,是否有海外关系,海外关系是什么样的)和本人的政治思想表现、在历次政治运动中的表现、是否有受奖励或处分的情况、道德品质、缺点和不足、直系亲属和对本人有重大影响的旁系亲属的政治历史情况等。政治审查主要强调考生本人思想进步、品德优良、作风正派,有较强的组织纪律性和法制观念。一般有下列情形之一的,属政审不合格:有反对四项基本原则言行的;有流氓、偷窃等不良行为,道德品质不好的。有犯罪嫌疑尚未查清的;直系血亲或对本人有较大影响的旁系血亲在境外、国外从事危害我国国家安全活动,本人与其划不清界限的。为什么干部政审要审查家庭背景?干部政审审查家庭背景主
    2023-10-28
    159人看过
  • 雇主的责任与侵权人的侵权责任是什么?
    一、雇主的责任与侵权人的侵权责任是什么?雇主的责任与侵权人的侵权责任是承担赔偿损失的责任。雇员在工作过程中,遭受侵权行为造成人身伤害的,由第三人承担赔偿责任,如果雇主承担责任的,可以向第三人追偿。所以雇员不能同时要求雇主与侵权人承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条【个人劳务关系中的侵权责任】个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后,可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任。提供劳务期间,因第三人的行为造成提供劳务一方损害的,提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任,也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后,可以向第三人追偿。二、如何认定雇佣关系雇佣关系是雇佣法律关系的简称,是以生产资料和劳动力私有为基础而形成的一种劳动关系,是指
    2024-01-23
    284人看过
  • 雇主责任险不给雇员怎么办
    一、雇主责任险不给雇员怎么办若用人单位自员工入职之始满一年仍未能签立书面劳动合同,那么根据相关法律法规,应被视为已与该员工签订了无固定期限的劳动合同,并须从本应签订无固定期限劳动合同时日开始,每月向该员工作出双倍薪资的报酬补偿。另一方面,若用人单位自员工入职之初的一个月内至一年内均未能与其签署书面劳动合同,也应按照上述规定,向其每月发放相当于双倍工资的薪酬补贴。然而,值得注意的是,支付双倍工资的最长时长为11个月《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。二、雇主责任险理赔款不给员工吗雇主责任险的赔偿金是给雇主的,雇员是无权索要的。在其雇佣期间因从事保险单载明的被保险人的工作而遭受
    2024-04-07
    408人看过
  • 雇主是否承担包工不包料工伤责任?
    包工包料没主体资格,出了事故,雇主和包工头一般承担连带赔偿责任。根据法律的规定,雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。工人受伤包工头和公司谁负责工人与包工头的关系是雇用关系,工人受包工头的雇佣在工地工作时出现事故应该找包工头承担责任,而不是找公司承担责任。因此,在建筑工程中,工地工人是受包工头雇佣的,实则就是工人的雇主,工人受伤时依据上述法律,可以要求包工头赔偿相应的损失。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条,雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。雇员在从事雇佣活动中因安全
    2023-08-09
    318人看过
  • 第三人侵权责任和雇主责任是什么?
    对方全责的话,所有损失都由对方司机(车主)和保险公司承担赔偿责任,损失多少,对方就得赔偿多少。至于对方保险公司应该赔偿多少,则要看对方车辆上了哪些保险,保险公司承担的赔偿不超过保险额度的。交通事故中对方全责我方不需要报保险,由对方的购买的第三者责任险进行赔偿。机动车与机动车发生交通事故,可以分别按照下列方式解决:①如果双方均考虑到损失不大,到保险公司索赔太麻烦,愿意放弃保险公司的赔偿,可以协商赔偿数额。双方一致同意后,交付赔偿费,在交通事故记录文书上予以注明即可。如果达不成一致意见,可以通过保险公司或者人民法院处理。②如果双方均参加了机动车交通事故责任强制险,又不愿意放弃保险公司的赔偿,应当立即向投保的保险公司报告出险,向投保的保险公司索赔。③如果双方均参加了机动车交通事故责任强制险,但是损失超出了机动车交通事故责任强制保险责任限额,就超出部分继续按照下列方式解决:参加机动车第三者责任商业
    2023-06-16
    230人看过
  • 装修司法鉴定原告需提供什么材料
    一、装修司法鉴定原告需提供什么材料(一)原告在诉讼中所提供的有关检查、治疗和鉴定等的事项,不一定都需事先告知被告,但若原告提出相关费用请求,应当有相应的法定票据等证据证明,被告可以对原告提出之证据进行质证,对有关证据提出异议或者直接予以否定。(二)原告在诉讼前自行委托有关具有鉴定资格的法定机构对有关事实进行鉴定,当然,如果在庭审中,被告认可原告所提出的鉴定结果。司法鉴定的种类有多种,不同种类的司法鉴定所需的材料的要求也不一样。鉴定所需提供的材料通常为:委托书、身份证、鉴定所需的样本和检材等。下面是委托作法医临床司法鉴定所需提供的材料目录:(1)鉴定委托书(2)案情:若为交通事故,提供交通事故责任认定书;(3)被鉴定人身份证明文件:身份证明文件须带有被鉴定人的照片,复印件亦可,用以校对是否为被鉴定人本人司法鉴定的费用谁来承担按照法律规定,鉴定费用应该由委托单位垫付(刑事案件委托单位一般都是办
    2021-12-30
    185人看过
  • 雇主可以不提供工资条吗?
    根据我国现行法律法规的相关规定,单位不给劳动者发放工资条是不合法的。主要基于以下几个原因:1、劳动者有权了解自己的工资构成,享有知情权和监督权;2、单位应当保存至少两年以上的劳动者工资书面记录供社会监督。劳动者应当了解关于单位需要给劳动者发放工资条的相关规定,维护自身的合法权益。不发工资条赔偿方法不发工资条赔偿方法如下:(1)如果劳动合同有约定或者单位有相关规定,要按约定或规定的方式和数额来赔偿劳动者;(2)如果无约定或相关规定的,但因次给劳动者造成损失的,要按实际损失来进行赔偿。公司不发工资的办法如下:1、劳动者可以到当地人力资源和社会保障局劳动监察投诉;2、可以到当地人力资源和社会保障局劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求支付工资;3、有欠条的,可以直接起诉到法院,要求支付欠条里的工资数额。《工资支付暂行条例》第六条用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时,可由其亲属
    2023-07-01
    169人看过
  •  雇主不提供工资条的法律影响
    如果公司不提供工资条,这将被视为一种侵犯员工权利的违法行为。在这种情况下,员工可以采取相应措施,如向公司投诉,以维护自己的合法权益。投诉用人单位拖欠工资应注意的事项包括:携带相关书面投诉材料、劳动关系证明材料以及拖欠工资证明等。如果公司不提供工资条,这将被视为一种侵犯员工权利的违法行为。在这种情况下,员工可以采取相应措施,如向公司投诉,以维护自己的合法权益。投诉用人单位拖欠工资应注意的事项,即注意携带相关书面投诉材料;劳动关系证明材料;拖欠工资证明等。 维 权 篇 : 公 司 拖 欠 工 资 , 员 工 如 何 维 权 ?根据我国《劳动法》的相关规定,公司拖欠工资是一种违法行为。员工在遇到这种情况时,可以通过以下途径维权:1. 向公司所在地的劳动监察部门投诉,并提供相关证据,如工资单、转账记录等。劳动监察部门会进行调查,并督促公司依法支付拖欠的工资。2. 向公司所在地的劳动仲裁委员会申请
    2023-09-01
    310人看过
  • 医疗责任险购买提供材料有哪些?
    一、医疗责任险医疗责任保险是指投保医疗机构和医务人员在保险期内,因医疗责任发生经济赔偿或法律费用,保险公司将依照事先约定承担赔偿责任。具体地医疗责任保险是指按照权利义务对等的原则,由保险公司向被保险人收取一定的保险费,同时承担对被保险人所发生的医疗事故给付赔偿金的责任。既可由医生个人投保,也可由医院投保,保险公司承担医疗机构及医务人员在从事与其资格相符的诊疗护理工作中,因过失发生医疗事故造成的依法应由医院及医务人员(即被保险人)承担的经济赔偿责任。二、医疗责任险购买提供材料需要以下证件资料:1、行驶证(原件、复印件、照片,三选一即可);2、上年度保单(复印件、照片,二选一即可);3、医疗资料同一家公司续保一般不用提供,转保到其他家公司时,个别公司会有要求提供。4、(1)保险投保人如果是个人需提供:身份证(复印件、照片,正反面,二选一即可)。(2)保险投保人如果是企业:组织机构代码证(复印件
    2023-06-01
    490人看过
  • 雇工受伤雇主赔偿责任标准是什么
    雇工受伤雇主赔偿责任划分标准如下:1、雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任,雇员因故意或重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任;2、雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任;3、雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿;4、雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇工吊砖致残由雇主担主责核心内容:江西省丰城市人民法院审理了一起雇员受害赔偿纠纷案,一审判决被告刘某某赔偿原告李某某人民币335997.4元(已支付的20000元),尚应支付315997.4元,被告熊某某赔偿原告李某某人民币71199.5元。熊某某建三层砖混结构的新楼房,
    2023-07-22
    368人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #预付款
    词条

    预付款是在合同签订成立后,一方当事人按照合同的约定预先向另一方所支付的部分款项,其特点在于预付款的支付行为无数额限制且具有一定的承诺作用,同时也是一项无双向或单向担保效力的清偿行为。... 更多>

    #预付款
    相关咨询
    • 2022年雇主责任保险需要准备什么材料
      澳门在线咨询 2022-11-24
      1、被保险人首先要填写投保单,要将投保单中的内容如实完整地填写清楚。 2、提供保险人需要查验的有关经营执照、各种相关的许可证件、以往出险记录、保险年度在册员工名单、工资总额预算等证明文件和材料。 3、保险人根据投保资料决定费率和其他保险条件。 4、双方约定保险条件之后,保险人签发保险单。
    • 雇主责任保险种类和所需材料
      安徽在线咨询 2022-11-04
      1、被保险人首先要填写投保单,要将投保单中的内容如实完整地填写清楚。 2、提供保险人需要查验的有关经营执照、各种相关的许可证件、以往出险记录、保险年度在册员工名单、工资总额预算等证明文件和材料。 3、保险人根据投保资料决定费率和其他保险条件。 4、双方约定保险条件之后,保险人签发保险单。
    • 侵权责任是不是雇主责任
      湖南在线咨询 2021-11-17
      雇主的责任是侵权责任。雇主责任包括雇员在雇佣活动中造成损害的两种责任:雇主应当承担的赔偿责任和雇员在雇佣活动中遭受的人身损害、雇主应当承担的赔偿责任。侵权责任是行为人侵犯他人人身和财产权益的责任。因此,雇主的责任是侵权责任。
    • 雇佣的司机撞到人谁赔雇主的责任是什么雇主和雇员的赔偿责任
      内蒙古在线咨询 2022-10-26
      雇佣的司机跟企业中聘请的司机有所不同。企业聘请的司机一般是签订了劳动合同的,属于企业员工,出了交通事故是由企业负责的。那雇佣的司机撞到人了,是司机自己赔偿还是雇主赔偿吗本文为你介绍。受雇的机动车驾驶员在从事雇佣活动中致人损害,经公安交通管理部门认定应负全部责任或者主要责任的,可以认定损害是由雇员故意或者重大过失造成的,并判令其与雇主承担连带责任;雇员仅负同等责任、次要责任或者没有责任的,由雇主承担
    • 办理交通事故保险理赔应提供哪些材料?应提供哪些材料?原件是什么
      北京在线咨询 2022-03-09
      我们的交通事故理赔程序相当麻烦,特别是关于理赔的时候需要准备的材料问题。现在将在下面的文章中为您具体的介绍关于交通事故理赔的材料问题。办理交通事故保险理赔应提供下列材料的原件:(1)受伤者身份证、户口本、在杭州的居住证明(如果有);(2)道路交通事故认定书;(3)门诊病历本;(4)医院住院病历;(5)医疗费发票、后续医疗费证明,残疾辅助器具费发票;(6)关于休息误工的医疗诊断证明、劳动合同、工资单