提出工程索赔的依据有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-04-03 09:31:27 479 人看过

工程索赔依据是:

1、证明建设工程合同关系成立的证据材料;

2、证明建设工程合同履行情况的证据材料,如工程预、决算报告,支付工程款的付(收)款凭证等;

3、证明双方当事人身份的证据材料。

一、求解直接发包备案在哪个部门办理

直接发包的施工合同在工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。采用发包方式时,建设单位和施工单位双方要签订工程合同,具体规定双方的权利和义务。施工合同主要内容包括:双方当事人的信息;施工的范围;所用的材料和方式;施工的工程款;工程款的支付方式;还有就是双方当事人的违约责任和违约金等条款。

二、装修纠纷应该怎么取证

装修纠纷可以通过以下方式取证:

一、证明当事人诉讼主体资格的证据:

1、当事人为自然人的,应当提交身份证明材料,如身份证或者户口本;

2、当事人为法人或者其他组织的,应当提交营业执照、社区法人登记证等登记材料;

3、当事人名称在建设工程法律关系成立后发生变更的,应当提交登记机关出具的变更证明。

二、证明建设工程合同关系成立的证明建设工程施工合同,补充合同或备忘录合同或备忘录、现场工程签证等;

三、证明施工工程合同履行情况的证据:

1、如工程预算、决算报告等;

2、支付工程款的支付凭证;

3、工程验收、结算凭证、质检报告等当事人共同确认工程量和质量的证据。

四、提交诉讼请求的计算依据本金、利息、违约金、赔偿金等支持诉讼请求的计算方法和清单。

三、建设工程合同的违约责任怎么认定

建设工程合同的违约责任的认定如下:

1、建设工程合同双方是否具有合法资质;

2、建设工程施工合同是否有效;

3、是否存在非法转包、违法分包的情形;

4、是否在约定期限内完工;

5、是否依约支付工程价款等。

建设工程合同双方违约责任如何认定应当依照法律规定和事实情节来进行。由于一方的行为影响合同履行的,存在违约过错的一方应当承担违约责任;如果双方都存在过错的,则都应当承担过错范围内的违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月10日 08:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多违约金相关文章
  • 占用房屋索赔依据有哪些
    一、房屋价值补偿标准这里的房屋补偿,是指对被征收的国有土地上建筑物价值进行的补偿,按不低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似的市场价格,并请有评估资质的评估机构进行评估确定。这里的市场价格,地级市政府部门都会依据每年住宅房屋市场价格规律,制定出相应房屋市场价格表供当地被拆迁的居民进行参考。如:石家庄市人民政府针对三年大变样政策,每年都出具了《石家庄拆迁区域住宅房屋市场价格表》。不清楚自己区域被拆迁房屋的价格的,可以找当地政府建设部门进行咨询或索取材料。对评估确定房屋价值有异议的,可以向复核评估,对复核结果有异议的,可以向评估专家委员会申请再次鉴定。二、搬迁费和临时安置费(俗称过渡费)搬迁费和临时安置费用,具体数额各市一般都已确定具体数额及计算方式,详见各地出具标准,在这里作者所列算的补偿标准,是以大众化被拆迁人自主搬迁和过渡方式进行的计算。如果拆迁人提供周转房,则无需支付临时安置费。以石家
    2023-04-15
    319人看过
  • 警察暴力执法的索赔依据有哪些
    《中华人民共和国警察法》第22条的规定:“人民警察不得有下列行为:殴打他人或者唆使他人打人;其他违法乱纪的行为。”第50条规定:“人民警察在执行职务中,侵犯公民或者组织的合法权益造成损害的,应当依照《中华人民共和国国家赔偿法》和其他有关法律、法规的规定给予赔偿。”《中华人民共和国宪法》第41条规定:“中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理。任何人不得压制和打击报复。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。
    2023-06-03
    261人看过
  • 工程索赔的主要依据的处理分类
    1、单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展
    2023-02-25
    147人看过
  • 应提供哪些诉讼证据来索赔拖欠的工程款
    1。招标文件、合同文本及附件、其他各类合同(备忘录、修正案等)、经业主批准的项目实施计划、各种工程图纸(含图纸修改说明)、技术规范等;承包商的报价文件,包括各种工程预算及其他作为报价依据的资料,如环境调查资料、标前会、澄清会资料等。通信(信件、电子邮件等)。如业主的变更令、各类批准函、通知、对承包商问题的答复等,需要注意的是,协商性和意向性信函不能作为变更令或合同变更文件。在合同执行过程中,承包人应及时取得业主、监理的口头指示、传真、电子邮件等书面证据,以及对工程问题的处理意见。信的信封也应该密封。信封上的邮戳记录了信件的确切收发日期,以此作为证明。各种会议记录。在授标前的标前会和澄清会上,业主对承包商问题的书面答复,或双方签署的会谈纪要;在合同执行过程中,业主,工程师和承包商定期召开会议,研究实际情况,作出决议或决定。他们可以补充合同。但是,会谈纪要必须经各方签字方可生效。4。施工进度计
    2023-05-07
    385人看过
  • 建设工程发生纠纷索赔的依据
    一、建设工程发生纠纷索赔的依据用工单位与劳务分包单位之间的合同争议,不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷,而属于民事合同关系,所以不能够申请劳动仲裁,应该通过法院诉讼途径解决。具体的纠纷处理方式:1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。二、当事人工作人员签证确认的效力如何认定当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的,依照其约定,除法定代表人外,其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力,但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外;没有约定或约定不明,当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的,对该当事人具有约束力,但该当事人有证据证明相对方知道或应
    2023-06-15
    341人看过
  • 工程变更和索赔的前提条件有哪些
    变更成立的前提条件:1、原合同内容必须发生了变化,这种变化包括合同项目数量的增减、项目工程量的增减、项目质量标准的提高或降低、项目工期的变化、工程的形式、基线、标高、位置、尺寸的变化等等。但是这种变化必须不能影响工程本身的使用性能和安全,否则,变更不能实施。2、变更必须由监理单位(或业主单位)下达指示后才能实施,施工单位无权擅自变更。.索赔成立的前提条件:1、必须有变更,同时变更对己方造成了损失或影响。2、索赔的依据必须充分,不能违反合同条款和法律法规。3、索赔工作必须及时,在规定的期限内提交索赔申请。二、变更与索赔相互间有什么相互关系?从概念的分析可以看出,变更是索赔的基础条件,首先必须有变更,索赔才能有依据和基础。但是并不是所有的变更都能取得索赔,在索赔的过程中必须取得充分的依据来证明变更是在合同规定中允许索赔的变更。同时,索赔对业主和施工单位是平等的,在取得索赔的同时,必须注意减少甚
    2023-03-31
    345人看过
  • 工程施工质量超标,工程索赔的主要依据
    建设工程索赔通常是指合同一方在工程合同履行过程中因对方不履行或未能正确履行合同或因其他非自身因素而遭受经济损失或权利损害,并通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。索赔的依据主要包括以下几个方面:1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种认证记录,经批准的施工进度计划,工程图纸和技术规范等。2、双方交流的信件和各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划及实际施工进度记录、施工现场相关文件及工程照片。4、气象数据、工程检验验收报告和各种技术鉴定报告、工程停电、停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律、法和政策文件。6、签证由发包人或工程师签字。7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。8、各种验收报告和技术鉴定。9、与工程相关的图片和视频。10.备忘录,工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并且请书面确认。11、发包人在投标前提供的现场资料及参考资料。12
    2023-08-07
    386人看过
  • 索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据
    索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失,该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任,并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括:1.与合同相对照,事件已造成了施工单位成本的额外支出,或直接工期损失;2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任;3.施工单位按合同规定的程序,提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下:《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔
    2023-06-05
    460人看过
  • 目前工程索赔可以提供哪些证据来证明
    工程索赔证据要证明的内容有索赔事项的发生、索赔存在的依据;施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。工程索赔过程中需要搜集哪些证据1.合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2.施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。3.工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工
    2023-07-27
    467人看过
  • 发包人向承包人索赔的依据有哪些
    发包人向承包人索赔的依据如下:1.乙方不能按合同工期竣工。2.施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为。一、建筑工程变更竣工日期的条件1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付
    2023-06-21
    304人看过
  • 工伤通过什么法律索赔,有哪些法律依据
    1、《工伤保险条例》2004年施行的《工伤保险条例》作为行政法规,对工伤保险的各项制度进行了较为具体的规定,但该条例却没有对第三人侵权造成工伤的赔偿竞合问题做出明确规定。2、《社会保险法》2011年7月1日起施行的《社会保险法》第四十二条第一次以法律的形式涉及民事侵权赔偿和工伤保险的关系,但所做规定不明确。其规定:“由于第三人的原因造成工伤,第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的,由工伤保险基金先行支付。工伤保险基金先行支付后,有权向第三人追偿。”首先,该条适用的赔偿项目仅限于医疗费用,其他诸如丧葬费、护理费、误工费等赔偿项目并未涉及。其次,该条确立了医疗费用由第三人先行支付的原则,而工伤保险基金只在第三人不支付或无法确定第三人的情况下才支付医疗费用。这无疑剥夺了受害劳动者获得充分赔偿的权利。3、《职业病防治法》、《安全生产法》以及《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》这三部法律法规分
    2023-06-18
    152人看过
  • 体育课摔伤索赔法律依据有哪些
    李某高中时,在体育课练习单杠,从单杠上摔下致桡骨骨折,经鉴定为十级伤残。李某将学校诉至法院,要求学校赔偿医疗费、精神损害抚慰金等共计11万余元。昨日记者获悉,顺义法院已受理该案。李某诉称,2011年11月,他在上体育课时,按老师要求进行单杠练习,从单杠上摔下,致使桡骨骨折。事故发生后,他进行了手术。2015年1月,又进行了二次手术。经鉴定,李某为十级伤残。李某认为,学校保护措施不力致事故发生,故要求学校赔偿医疗费、精神损害抚慰金等共计11万余元。学校辩称,李某摔伤是他自身体力不支所致。学校老师指导到位、保护措施到位,且单杠项目并非是高度危险项目,常规下不会发生任何事故。因此,学校无需对此次事故负担赔偿责任。学生体育摔伤索赔11万律师点评《民法典》第一千一百八十六条规定:“受害人和行为人对损害的发生都没有过错的,可以根据实际情况,由双方分担损失。”本条规定的是公平责任原则,公平原则是民法的一
    2023-06-13
    175人看过
  • 工程索赔证据和索赔文件应该包括哪些
    (一)索赔证据索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。1.对索赔证据的要求(1)事实性(2)全面性即所提供的证据应能说明事件的全过程,不能零乱和支离破碎。(3)关联性即索赔证据应能互相说明,相互具关联性,不能互相矛盾。(4)及时性索赔证据的取得及提出应当及时。(5)具有法律效力一般要求证据必须是书面文件,有关记录、协议、纪要须是双方签述的:工程中的重大事件、特殊情况的记录、统计必须由监理工程师签证认可。2.索赔证据的种类(1)本工程合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。工程变更、来往信函、指令、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于构成索赔证据的内容广泛,有时会形成相互抵触(或矛盾),或作不同解释的情况,导致
    2023-04-10
    240人看过
  • 工程索赔哪些可以索赔
    一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下:(1)人工费;(2)设备费,可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式;(3)材料费,索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据:《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下:1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保存妥当,直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止;2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表;3、施工备忘录,在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录,按年月日顺序号存档,以便查找;4、做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认,将书面指示按年月日顺序编号存档;5、
    2023-08-16
    150人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 如何进行工程索赔, 承包人提出索赔的类型及索赔的索赔依据是什么?
      江苏在线咨询 2022-03-14
      “索赔”分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下,可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要,可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包人提出费用索赔一般有以下三类:第一,承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍,而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。第二,承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、
    • 建筑工程质量索赔期限为多长时间?工程索赔的依据有哪些
      吉林省在线咨询 2022-10-13
      对于建筑工程来讲,确保工程质量和工地的安全性是最重要的两大环节。工程质量,工头坚决不允许偷工减料的完成。那么,在建筑工程质量索赔期限为多长时间呢?工程索赔依据又是怎么样的呢?我相信你对这个问题会产生浓厚的兴趣。云南大韬律师事务所杨承波律师解析。
    • 工程中的索赔费用可以有哪些法律依据
      北京在线咨询 2023-02-13
      可以进行工程索赔的费用一般包括:人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息(一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率)、总部(企业)管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,根据索赔工期确定索赔费用。
    • 损害赔偿的提出有哪些是有依据的
      辽宁在线咨询 2022-10-28
      1、符合《婚姻法》第46条规定的无过错方作为原告,基于该条规定向人民法院提起损害赔偿请求的,必须在离婚诉讼的同时提出,离婚之诉和损害赔偿之诉应合并审理。2、符合《婚姻法》第46条的规定的无过错方作为被告离婚诉讼案件,如果被告不同意离婚,也不基于该条规定向人民法院提起损害赔偿请求的,可以在离婚后一年内就此单独提起诉讼。3、无过错方作为被告的离婚诉讼案件,一审时被告未基于《婚姻法》第46条提出损害赔偿
    • 2022年建设工程造价索赔依据主要有哪些
      上海在线咨询 2022-11-27
      建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。