发包人拖欠工程款施工企业应对措施及索要工程款应注意-法师兄

发包人拖欠工程款施工企业应对措施及索要工程款应注意

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-30 19:30:08 256 人看过

一、发包人拖欠工程款施工企业应对措施

发包人拖欠工程款施工企业应对措施：

1.完善施工合同条款

施工企业直接套用示范文本通用条款，虽然该示范文本范文作出了相关规定，但仍需在专用条款中约定。

2.重视签证管理

签证对施工企业非常重要，特别涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料。

3.充分运用建设工程价款优先受偿权

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

4.在执行过程中申请对发包人的到期债权予以强制执行

承包人起诉发包人，判决胜诉后发现发包人没有财产可供执行，但发包人对第三人有到期债权。承包人可以向法院申请对该到期债权予以强制执行，要求第三人直接向承包人履行债务。

三、索要被拖欠的工程款应注意

索要被拖欠的工程款应注意：

1.索要工程款前提：建设施工合同经竣工验收合格(包括修复后的)，承包人就有权请求支付拖欠工程款。

2.索要工程款对象：发包人、转包人、违法分包人实际施工人可以转包人、违法分包人为被告起诉。

3.索要工程款时效：2年工程款如超过诉讼时效，施工方将丧失胜诉权，对方可以此为由拒付工程款。

4.索要工程款范围：垫资和利息施工过程存在垫资行为的，若双方对垫资没有特殊约定的，按照工程欠款处理。

5.充分运用建设工程价款优先受偿权发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

三、工程款优先支付的规定

根据《民法典》第八百零七条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。

建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多强制执行相关文章

欠款
施工企业工程拖欠款如何解决

1、自律防范。培养企业员工以及员工自身树立规范的法律意识。2、加强事前控制,评估建设单位的资信情况施工企业应深入调查建设单位的资信情况,掌握其信誉度和资金筹集渠道、资金到位情况,争取做到信誉低的工程不揽,资金不落实的工程不揽,巨额垫资的工程不揽,项目相关手续不全的工程不揽,防止工程一开始就形成工程拖欠款。3、加强事中控制,对形成拖欠款的环节及时做好工作在工程施工环节,要做好工程项目中期结算,及时催收工程进度款。对因设计或其他变更而增加的工作量,要提前征得建设、设计、监理等单位的同意,并保存好相关资料,以备施工结算之用,防止建设单位以结算资料不全为由拖延结算时间,推迟支付结算款。在施工结算环节,要及时办理结算,多方清理工程余款。4、加强工程拖欠款的内部财务管理施工企业应当建立财务部门监控下的工程拖欠款管理制度,建立应收账款台账管理制度,建立应收账款年度清查制度,建立应收账款管理的责任清查制度

2023-04-21

237人看过
欠款
施工企业工程拖欠款现状透视

(一)工程拖欠款逐年增加,长期挂账难以清结。施工企业的应收账款成为施工企业总资产中比重最大的一块,造成极为普遍的资产虚高、利润虚假的现象。(二)围绕施工企业的工程拖欠款,形成大量的三角债,债务链拉长。大量三角债的产生引发了许多债务纠纷,造成了社会信用关系的极大扭曲,破坏了正常的社会经济秩序。(三)施工企业在夹缝中生存。利润丧失,信用降低,正常经营举步维艰,严重影响了整个建筑行业的发展,同时也为工程质量埋下了隐患。(四)引发了大量拖欠农民工工资,造成群众上访事件的发生,造成了社会治安案件的产生隐患。

2023-04-23

460人看过
业主
施工怎样应对工程索赔

施工索赔包括承包商向业主提出在经济或时间上给予赔偿，还包括业主对承包商的索赔，通常称为反索赔。当业主没有按施工合同规定的时间和要求提供施工场地，使承包商的施工人员、设备不能进场或进场后不能正常施工，使工期拖延的，就可以进行施工索赔。施工合同纠纷之工程索赔工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向

2023-07-29

221人看过
欠款
工程拖欠款防范措施包括哪些

1、在签订工程承包合同时就要仔细谨慎，需要明确双方的权利以及义务，还要约定当违约时需要承担的责任，让对方为拖欠工程款从心理上产生一种畏惧感；2、如果对方真的拖欠工程款，并且在双方不能协商一致的情况下，被拖欠工程款的一方当事人可以选择诉讼，诉讼时扞卫自身权益一道强有力的利剑，可以以事实为依据，以法律为准绳；3、防范不按约定付款及异常收款现象，建筑企业工程款收取，是按月度形象进度工作量完成后，向业主收取的，这样的收款方式，能保证正常的组织施工与工程进度。一、恶意拖欠工程款怎么办一是交涉、要回要及时。交涉、要回的方法很多，口头的、书面的都可以，尤其是在通信、交通日益发达的今天，及时交涉、要回，就有机会早日解决问题，就能减少施工企业可能遭受的损失，而且还有利于继续履行合同；二是收集证据要及时。1、能够保全证据，有些证据如施工中隐蔽工程验收中的用材、质量问题等，错过了机会就有可能难以获得该方面的证据

2023-03-24

196人看过

欠款
索取欠款人不在应对措施

找不到欠款人，债权人可以携带相关证据到法院起诉，要求还款。在债权人起诉后，人民法院通过公告送达的方式，给债务人送达传票。即使债务人缺席，仍然可以进行审判。如果债务人下落不明满两年的，债权人作为利害关系人，可以向法院申请宣告其失踪，然后，由代管人从失踪人的财产中支付欠款。债权人应当在诉讼时效内提起诉讼。欠款人失踪名下无财产怎么办如果对方欠钱不还可以携带相关的借贷证明去向人民法院起诉，让法院判决对方执行债务。法院判决书下来之后债务人不执行的可以向法院申请强制执行，如果对方是有财产而拒不还钱的话，那么法院对通过强制执行的手段将对方进行拘留让对方执行判决书。如果对方是没有财产而无法执行的话，那么法院会中止执行。《中华人民共和国民法典》第四十条：自然人下落不明满二年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。第六百七十五条【借款人返还借款的期限】借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限

2023-07-01

459人看过
法律综合知识
施工单位预防工程款拖欠的措施，施工单位被政府拖欠工程款怎么办

施工单位预防工程款拖欠的措施有在签约前做好调查，认真审查合同并加强履约管理，同时要加强证据收集，保全等措施等。施工单位被政府拖欠工程款的解决方式有可以尽快向法院起诉要求还款，法院在受理强制执行后对执行款项予以执行等。一、施工单位预防工程款拖欠的措施施工单位预防工程款拖欠的措施如下：1．施工单位在签约前，要认真做好对发包人的主体即发包人的项目状况、发包人、招标人、签约人法律关系的调查；2．认真审查合同，加强施工合同的履约管理；3．在履行合同过程中，要加强证据收集、保全等措施；4．及时做好工程进度款的结算及时准备工程决算报告。二、施工单位被政府拖欠工程款怎么办施工单位被政府拖欠工程款可以通过以下方式进行解决：1．尽快向法院起诉要求还款。一旦超过了两年的诉讼时效，丧失胜诉权；2．法院在受理强制执行。被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系

2022-07-22

316人看过
强制执行
工程款拖欠超过两年，该采取哪些应对措施？

工程款拖欠时间超过两年的，仍然在诉讼时效期间之内，被拖欠方可以向拖欠工程方公司所在地的人民法院提起诉讼。依据民法典的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年，从权利人知道或应该知道权利受到损害以及义务人的那天起开始计算。法律另有规定的，可以按照其规定。政府拖欠工程款怎么办？怎么追讨政府拖欠的工程款怎么追讨政府拖欠的工程款1、尽快向法院起诉要求还款。一旦超过了三年的诉讼时效，丧失胜诉权。起诉要求还款后，法院会依法做出判决，胜诉之后，如果对方拒绝履行的，胜诉方可以向人民法院申请强制执行。2、法院在受理强制执行。法院受理后会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款，被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。3、案件执结。被执行人有财产可供执行的案件，一般应当在立案之日起6个

2023-07-08

98人看过
罚款
员工如何应对企业随意罚款的维权措施

企业对员工进行罚款是不合法的。员工可以采取多种措施维护自己的合法权益,包括向劳动行政部门举报、申请行政复议和提起行政诉讼。企业对员工罚款属于行政处罚的范畴,只能由国家的行政管理机关或法律授权行的机构行使。企业对员工进行罚款时,员工可以采取以下措施维护自己的合法权益,具体步骤如下:1.向劳动行政部门举报。2.如果举报成功,劳动行政部门将会对违规企业进行调查,并采取相应的措施。3.如果调查结果证实企业确实存在违规行为,劳动行政部门将向企业发出罚款通知书,并要求企业限期改正。4.如果企业在规定期限内仍未改正违规行为,劳动行政部门将向相关部门申请强制执行,以确保企业遵守法律法规。5.员工可以在收到罚款通知书后向劳动行政部门申请行政复议,对罚款决定不服。6.如果员工对行政复议决定不服,可以依法向人民法院提起行政诉讼,维护自己的合法权益。（二）也可以直接申请仲裁。（三）如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲

2023-10-02

238人看过

欠款
施工企业拖欠拖欠款

1、与欠款人进行协商在工程欠款中，欠款人一般都处于比较强势的地位，无论是发包人欠款，还是转包人、违法分包人欠款，他们都有各种理由不支付工程欠款。2、找追债公司帮助在欠款人拒不支付工程欠款的情况下，部分被欠款人选择请求追债公司的帮助，来协助要回工程欠款。3、法律途径。一、工程欠款怎么召回工程欠款的召回方式是：1.向法院进行起诉，胜诉之后，如果对方拒绝履行的，胜诉方可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行;2.法院在受理强制执行后，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款;3.被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境等措施。二、应该怎么应对施工企业工程拖欠款的问题1、与欠款人进行协商在工程欠款中，欠款人一般都处于比较强势的地位，无论是发包人欠款，还是转包人、违法分包人欠款，他们都有各种理由不支付工程欠款；如工程质量有问题、工程延期

2023-03-24

421人看过
法人
企业法人更换，员工应对措施

用人单位变更法人指的是更换法定代表人，这不会影响劳动合同的履行，员工不需要特别担心。而用人单位的变更则指的是用人单位合并或分立等情况，在这种情况下，原劳动合同仍然有效，劳动合同将由承继其权利和义务的新的用人单位继续履行。用人单位变更法人指的是更换法定代表人,这不会影响劳动合同的履行,员工不需要特别担心。而用人单位的变更则指的是用人单位合并或分立等情况,在这种情况下,原劳动合同仍然有效,劳动合同将由承继其权利和义务的新的用人单位继续履行。用人单位变更法人，劳动合同怎么处理？根据我国《劳动合同法》的规定，用人单位变更法人、合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。因此，用人单位变更法人时，劳动合同应当由承继其权利和义务的用人单位继续履行，原劳动合同继续有效。同时，用人单位变更法人、合并或者分立等情况，劳动者可以向

2023-09-04

74人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延成因及应对措施

一、建筑工程工期顺延成因及应对措施建筑工程工期顺延成因1．发包人未按约提供图纸及开工条件；2．发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．发包人指定的代表（以下称指定代表）未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4．设计变更和工程量增加；5．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6．不可抗力；7．隐蔽工程在隐蔽前，承包人通知发包人检查，发包人没有及时检查；8．发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。建筑工程工期顺延应对措施1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。3．在解决上述工期顺延问题的同时，施工企业还应采取有效可行的措施，减少因不可抗力产生的损失。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿

2023-08-14

338人看过
强制执行
解决承包人故意拖欠工程款的措施有哪些？

承包人故意拖延结算工程款的可以通过诉讼方式解决。对于法院判决仍拒不执行的，可以向法院申请强制执行。法律规定除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。起诉时应向有管辖权的法院提起诉讼，向法院提交起诉书和存在的证据材料，如合同、借据、收据、借据等。总承包人拖欠分包人工程款怎么索赔总承包人拖欠分包人工程款的，分包方可以向总承包人追讨工程款，如果总承包人不支付的，分包方可以向人民法院提起诉讼。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1、未按约定支付工程价款的；2、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3、不履行合同约定的协助义务的。第十七条当事人对欠付工程价

2023-07-08

55人看过

法律综合知识
发生装修工程款拖欠问题时应采取哪些措施

一、发生装修工程款拖欠问题时应采取哪些措施1．最好双方先协商解，或者找第三方（如律师）调解处理。2．如果协商无果，在有约定仲裁条款的情况下，可以向劳动仲裁委员会提起仲裁，根据仲裁结果要求拖欠方支付工程款。3．如果没有约定仲裁条款，则可以直接向人民法院提起民事诉讼，根据法院判决要求对方支付工程款，如果对方还拒不支付，可以申请法院强制执行。二、装修工程欠款纠纷如何起诉起诉流程具体如下：1．向有管辖权的法院递交起诉状，等待法院受理立案。根据法律规定，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。2．在法院立案之后，应在举证期内提交相关证据，一般将通过普通一审程序审理案件。3．等待案件开庭时会进行法庭调查及法庭辩论，法庭辩论结束后，法院可以当庭宣判，也可以择日宣判。4．对案件判决结果不服时可以在上诉期内申请上诉，上诉

2023-12-03

251人看过
法律综合知识
如何应对被施工单位拖欠工程款的困境

一、如何应对被施工单位拖欠工程款的困境遇到拖欠工程款处理的途径：1．协商方式，发生工程款拖欠后，承包单位应主动与建设单位沟通，了解拖欠原因，制定相应的对策。然后，由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组，与建设单位在平等自愿的基础上协商，确定还款方案或签订还款合同。2．调解方式，工程款拖欠后，承包单位除协商外，可以请求有关部门，尤其是请政府主管部门调解。因施工中产生种种纠纷而造成的工程款拖欠，更应请政府主管部门、承担担保单位及劳动仲裁机构等进行调解、仲裁。3．法律方式，法律方式主要有两种：一是仲裁，即就工程款拖欠具体事项到仲裁机关，请求仲裁。二是诉讼，即向法律提起民事诉讼，要求返还工程款。二、被施工单位拖欠工程款需要准备哪些证据被施工单位拖欠工程款需要准备的证据包括：1．证明双方当事人身份的证据材料，比如：双方身份证资料、公司工商登记资料等。2．证明建设工程合同关系成立的证据材料

2023-12-06

274人看过