工程进度款结算如何分配
来源:互联网 时间: 2023-04-14 15:21:04 53 人看过

一、工程进度款结算如何分配

1、时间规定和总额控制。建筑安装工程进度款的支付,一般实行月中按当月施工计划工作量的50%支付,月末按当月实际完成工作量扣除上半月支付数进行结算,工程竣工后办理竣工结算的办法。在工程竣工前,施工单位收取的备料款和工程进度款的总额,一般不得超过合同金额(包括工程合同签订后经发包人签证认可的增减工程价值)的95%,其余5%尾款,在工程竣工结算时除保修金外一并清算。承包人向发包人出具履约保函或其他保证的,可以不留尾款。

2、操作程序。承包人月中按月度施工计划工作量的50%收取工程款时应填列特制的工程付款结算账单送发包人或工程师确认后办理收款手续,每月终了时,承包人应根据当月实际完成的工作量以及单价、费用标准,计算已完工程价值,编制特制的工程价款结算账单和已完工程量月报表送发包人或工程师审查确认后办理结算。一般情况下,审查确认应在5天内完成。

3、付款方式。承包人收取工程进度款,可以按规定采用汇兑,委托收款、支票、本票等各种手段,但应按开户银行的有关规定办理;工程进度款也可以使用期票结算,发包人在开户银行存款总额内开出一定期限的商业汇票,交承包人,承包人待汇票到期后持票到开户银行办理收款;还可以因地域情况采用同城结算和异地结算的方式,总之,工程进度款的付款方式可从实际情况出发,由发包人和承包人商定和选择。

4、关于总包和分包付款。通常情况下,发包人只办理总包的付款事项。分包人的工程款由分包人根据总分包合同规定向总包提出分包付款数额,由总包人审查后列入工程价款结算账单统一向发包人办理收款手续,然后结转给分包人。由发包人直接指定的分包人,可以由发包人指定总包人代理其付款,也可以由发包人单独办理付款,但须在合同中约定清楚,事先征得总包人的同意。

二、工程进度款结算方式

按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。

分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确

目标结算方式与支付。即在工程合同中,将承包工程的内容分解成不同的控制界面,以业主验收控制界面作为支付工程款的前提条件。也就是说,将合同中的工程内容分解成不同的验收单元,当施工单位完成单元工程内容并经业主经验收后,业主支付构成单元工程内容的工程价款。在目标结算方式下,施工单位要想获得工程价款,必须按照合同约定的质量标准完成界面内的工程内容,要想尽早获得工程价款,施工单位必须充分发挥自己的组织实施能力,在保证质量的前提下,加快施工进度。

结算双方约定的其他结算方式与支付。实行预收备料款的工程项目,在承包合同或协议中应明确发包单位(甲方)在开工前拨付给承包单位(乙方)工程备料款的预付数额、预付时间,开工后扣还备料款的起扣点、逐次扣还的比例,以及办理的手续和方法。

三、工程进度款结算价格

为了保证工程施工的正常进行,发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定,建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算。《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程款的支付也作出了相应的约定:在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任

工程进度款的计算,主要涉及两个方面,一是工程量的核实确认,二是单价的计算方法。工程量的核实确认,应由承包人按协议条款约定的时间,向发包人代表提交已完工程量清单或报告。《建设工程施工合同(示范文本)》约定:发包人代表接到工程量清单或报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量,经确认的计量结果,作为工程价款的依据。发包人代表收到已完工程量清单或报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为确认,可作为工程价款支付的依据。工程进度款单价的计算方法,主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。工程价格的计价方法可以分为工料单价法和综合单价法两种方法。在选用时,既可采取可调价格的方式,即工程造价在实施期间可随价格变化而调整,也可采取固定价格的方式,即工程造价在实施期间不因价格变化而调整,在工程造价中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容和范围。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月08日 17:56
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工程进度款结算错误怎么处理
    (1)进度款支付申请。承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份,详细说明此周期认为有权得到的款额,包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括:1)累计已完成的合同价款。2)累计已实际支付的合同价款。3)本周期合计完成的合同价款,其中包括:本周期已完成单价项目的金额;本周期应支付的总价项目的金额;本周期已完成的计日工价款;本周期应支付的安全文明施工费;本周期应增加的金额。4)本周期合计应扣减的金额,其中包括:本周期应扣回的预付款;本周期应扣减的金额。5)本周期实际应支付的合同价款。(2)进度款支付证书。发包人应在收到承包人进度款支付申请后,根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实,确认后向承包人出具进度款支付证书。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议,发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。(3)支付证书的修正。发现已签发的任何
    2023-08-17
    391人看过
  • 工程进度款和工程结算款的异同点有哪些?
    工程进度款是指在施工过程中,按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长,耗用资金数大,为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿,需要对工程价款进行中间结算、年终结算,全部工程竣工验收后应进行竣工结算。全名为工程价款的结算,是指施工单位与建设单位之间根据双方签订的合同所进行的工程合同价款结算,也就是工程完工后最后支付给承包商的工程款。所以,通过以上的概念界定可以看出,工程进度款和工程结算款最大的区别在于支付的时间不同,工程进度款发生在施工过程中,而工程结算款发生在施工完成后,在进行工程结算款时需要扣除已经支付的工程进度款。造成工程进度款欠款的原因有哪些?造成工程进度款欠款的原因有:1、监理工程师的问题。施工单位要想拿到业主的工程进度款,首先要得到监理工程师对工程质量和进度的肯定。但有些
    2023-07-05
    326人看过
  • 工程款按进度支付如何计算诉讼时效
    工程款按进度支付的,其诉讼时效期间应当从最后一期履行期限届满之日起计算。此外,根据法律规定,权利人向法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年因此,在对方未履行支付工程款的义务时,权利人应及时向法院起诉。一、工程欠款诉讼时效有什么规定工程欠款的诉讼时效为三年,从知道或者应当知道对方拖欠工程款之日起计算。如果在诉讼时效期间存在下列情况的,则诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新计算:(一)权利人向义务人提出履行请求;(二)义务人同意履行义务;(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;(四)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。二、中介合同诉讼期多长向人民法院保护民事权利的诉讼期限为三年。诉讼时效期间,自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起20年以上的,人民法院不予保护。有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。当事人约定同一债
    2023-06-27
    467人看过
  •  工程款与工程进度款分别是什么?
    工程进度款是指已完成的工程数量和相应费用的计算,工程结算则是承包商向建设单位办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长,资金耗费大,因此需要进行中间结算、年终结算和竣工结算。工程价款的结算是指施工单位与建设单位之间的工程合同价款结算,即工程完工后支付给承包商的工程款。工程进度款是指在施工过程中,根据逐月或其他标准计算出的已完成的工程数量,以及相应的费用总和。工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长,耗用资金数大,为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿,需要对工程价款进行中间结算、年终结算,全部工程竣工验收后应进行竣工结算。全名为工程价款的结算,是指施工单位与建设单位之间根据双方签订的合同所进行的工程合同价款结算,也就是工程完工后最后支付给承包商的工程款。 区 别 : 工 程 进 度 款 与 工 程 价 款 的 结 算工程进度款与
    2023-09-11
    168人看过
  • 关于建设工程合同中工程预付款、进度款、结算款的说明
    一、关于工程预付款:如果实行工程预付款,承发包双方应当在专用条款中约定支付预付款的时间和数额以及开工后逐次扣回的时间和比例。预付款支付应在开工前的期限;发包方如未依约支付,承包方在约定期限后应发出书面通知后发包方仍未支付,承包方有权再发出书面通知后停工的期限为7天。二、关于工程进度款:对承包方已完工程量确认后,发包方应向承包方支付进度款。发包方未能按期支付进度款,可由承发包双方协商并签订延期付款协议,此协议应明确延期付款的时间,并以工程计量确认后,15天支付利息。发包方不签订延期付款协议,承包方可停止施工,并追究发包方顺延工期和赔偿损失的违约责任。
    2023-03-09
    117人看过
  • 工程款支付进度一般如何约定?
    装修装饰工程一般无预付款,若在招标时承包人缴纳投标保证金或履约保证金,为提高承包人进场的积极性,发包人可将投标保证金和履约保证金作为预付款支付给承包人。剩余付款按时间节点(进场、隐蔽工程完成、工程进度完成比例、工程项目竣工移交并经验收合格后等)付至已完成工程量的固定比例。(注意综合工程进度和款项支付的配套)剩余5%作为质保金在缺陷责任期满并且承包人完成所有已通知的缺陷整改工作经发包人验收合格后支付。工程款支付进度有规定吗工程进度款的支付,一般按当月实际完成工程量进行结算,工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中,应在施工过程中双方确认计量结果后14天内,按完成工程数量支付工程进度款。发包人应支付不低于工程价款的60%不高于工程价款的90%。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折
    2023-07-22
    228人看过
  • 工程进度款的付款和计算细则
    工程进度款的计算:工程进度款的计算,主要涉及两个方面,一是工程量的核实确认,二是单价的计算方法。工程量的核实确认,应由承包人按协议条款约定的时间,向发包人代表提交已完工程量清单或报告。《建设工程施工合同(示范文本)》约定:发包人代表接到工程量清单或报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量,经确认的计量结果,作为工程价款的依据。发包人代表收到已完工程量清单或报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为确认,可作为工程价款支付的依据。工程进度款单价的计算方法,主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。工程价格的计价方法可以分为工料单价法和综合单价法两种方法。在选用时,既可采取可调价格的方式,即工程造价在实施期间可随价格变化而调整,也可采取固定价格的方式,即工程造价在实施期间不因价格变化而调整,在工程造价中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容
    2023-07-03
    240人看过
  • 工程进度款怎么支付,工程进度款支付给谁
    为了保证工程施工的正常进行,发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定,“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同(示范文本)》关于工程款的支付也作出了相应的约定:“在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)”。“发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算,主要涉及两个方面,一是工程量的核实确认,二是
    2023-06-15
    313人看过
  • 结婚后如何进行户口本分配
    根据我国现行法律法规的相关规定,结婚后要进行户口本分户应该按照以下步骤进行分户业务的办理:1、准备好相关的材料,例如本人身份证、户口簿、结婚证、同意分户的证明;2、到相应的户口登记机关进行申报和办理。结婚后有需要进行户口本分户的人应该提前了解相关规定,及时办理分户业务。结婚后户口本是否要和父母分开结婚后户口本要不要和父母分开,由当事人自行决定。分户不以有无结婚为条件的,主要是看子女是否成年。根据法律的规定,分户需满足以下条件:1、分户本人成年且经济独立;2、不与户主居住在一处,拥有单独住房且有明确的门、户、牌住址;3、乡、村、组同意分户的证明。根据法律规定:公民因结婚、离婚、收养、认领、分户、并户、失踪、寻回或者其他事由引起户口变动的时候,由户主或者本人向户口登记机关申报变更登记。户口登记以户为单位。同主管人共同居住一处的立为一户,以主管人为户主。单身居住的自立一户,以本人为户主。居住在机
    2023-06-30
    127人看过
  • 工程进度款结算与支付应当符合下列规定
    (1)工程进度款结算方式按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。(2)工程量计算承包人应当按照合同约定的方法和时间,向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量,并在核实前1天通知承包人,承包人应提供条件并派人参加核实,承包人收到通知后不参加核实,以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加核实,核实结果无效。发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量,从第15天起,承包人报告的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据,双方合同另有约定的,按合同执行。对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包
    2023-08-17
    202人看过
  • 如何进行进度付款
    律师事务所
    为保证工程建设的正常进度,发包人应按照合同及有关规定,按照工程形象进度按时支付工程款。根据《建设工程发包和合同价款管理办法》,“建设工程双方应当按照合同约定的工程进度,定期或者分期结算工程款。”《建设工程施工合同(示范文本)》对工程款的支付也作了相应约定:“发包人在确认计量结果后14日内,向承包人支付工程款(进度款)”发包人逾期未支付工程款(进度款)的,承包人可以向发包人发出要求支付的通知。发包人接到承包人通知后仍不按要求付款的,可以与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意,可以延期付款。协议应当约定延期支付的时间,并自计量结果确认后第15日起计算应付贷款利息发包人未按合同约定支付工程款(进度款),双方未能就延期付款达成协议,致使工程无法施工的,承包人可以停止施工,发包人应当承担违约责任。”。工程进度款的计算主要涉及两个方面,一是工程量的核定和确认,二是单价的计算方法。为核实和确认工程量
    2023-05-07
    88人看过
  • 未签定工程合同如何进行结算
    未签定工程合同怎样结算未签定工程合同,现工程完工,对方已签字验收已一年。怎样结算?签字验收,可以初步证明你所完成的工程量。但是就结算价款,要结合具体工程来说,你表述的过于宽泛!相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计
    2023-02-04
    332人看过
  • 没有结算的工程,如何进行维权
    诉讼的重点是收集与施工有关的证据、施工范围和数量。不结清工程款的诉讼也不例外。首先,是否有合同。一般来说,合同会约定双方的名称、工程名称、工程地点、施工范围、工程量、单价等,即使工程尚未结算,也可以根据施工过程中留下的记录或施工图纸,计算出工程款,然后支付工程款竣工项目可结合合同单价、工程定额、市场信息价等确定。没有合同的,可以根据施工图纸,结合双方认可的单价或其他约定,计算已完工程的工程款。没有合同如何起诉要回工程款没有合同可按照以下流程起诉要回工程款:1、当事人首先应当收集能够证明对方拖欠工程款的相关证据,确定案件的管辖法院,并准备好起诉状;2、携带起诉需要的相关材料到法院立案庭立案;3、法院发出受理通知;4、开庭审理;5、宣判结果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的
    2023-07-01
    214人看过
  • 应如何对清算财产进行分配
    清算财产的分配顺序具体如下:1、清偿破产费用和共益债务;2、清偿破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金;3、清偿破产人欠缴的除上述以外的社会保险费用和破产人所欠税款;4、清偿普通破产债权。破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的,按照比例分配。一、公司破产清算是否要缴纳增值税?公司破产需要清算的,在缴纳破产费用、共益债务、职工工资和社会费用等费用后,如果有剩余财产的,就需要清偿还欠下的税费。根据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十三条,破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后,依照下列顺序清偿:(一)破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金;(二)破产人欠缴的除前项规定
    2023-06-29
    334人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程进度款和结算款的区别,工程进度款和结算款有什么
      黑龙江在线咨询 2021-11-04
      工程进度款与工程结算款的区别:概念不同,工程进度款是指施工过程中按月或其他标准完成的工程数量计算的费用总和;工程结算是指施工企业根据合同和已完成工程量向建设单位办理工程价格清算的经济文件。
    • 2022工程进度款结算流程
      重庆在线咨询 2023-06-20
      工程进度款是指在施工过程中,按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。 工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长,耗用资金数大,为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿,需要对工程价款进行中间结算、年终结算,全部工程竣工验收后应进行竣工结算。全名为工程价款的结算,是指施工单位与建设单位之间根据双方签订的合同所进行的工程合同价款结算
    • 工程进度款结算与支付应当符合哪些规定?如何支付工程进度款?
      山西在线咨询 2022-02-15
      工程进度款结算与支付应当符合下列规定:(1)工程进度款结算方式按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。(2)工程量计算承包人应当按照合同约定的方法和时间,向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天
    • 工程竣工如何收取工程进度结算费用
      台湾在线咨询 2021-11-25
      工程竣工结算应当按照双方在工程合同中的约定进行。如无约定,参照财政部发布的《建设工程价款结算暂行办法》。结算暂行办法的主要目的是:1、黑白合同引发工程价款结算纠纷。2、长期拖延工程竣工结算,多头审查或一审再审。3、工程款拖欠严重,据调查,已竣工未结算占全部竣工工程拖欠工程款的30%%左右。工程完工后,双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项,进行工程竣工结算。工程竣工结算方式有:工程
    • 工程进度款是怎么个结算步骤
      河北在线咨询 2023-06-18
      工程进度款是指在施工过程中,按逐月或其他标准完成的工程数量计算的各项费用总和。 工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长,耗用资金数大,为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿,需要对工程价款进行中间结算、年终结算,全部工程竣工验收后应进行竣工结算。全名为工程价款的结算,是指施工单位与建设单位之间根据双方签订的合同所进行的工程合同价款结算