指定单位:
施工单位:
装饰装修工程,经双方充分友好协商,签订本合同,具体执行如下:
一、工程名称:
二。工程地点:
三、工程内容:
四、工程工期:工程竣工时间为年月日至年月日。5项目成本为人民币:
6元。付款方式:
1。合同签订后,甲方材料到达现场,工程开工后两天,甲方应向乙方支付全部预付款。
2。工程开工后,甲方应根据工程进度提前向乙方支付工程款总额,直至工程竣工,余款在工程验收后一次性支付。7材料设备:
乙方负责采购工程所需的工程材料,及时组织进场,并由甲方提供材料设备的存放场地,以满足工程需要,有一个良好的存放场地。施工方负责清理施工过程中产生的垃圾和废弃物。8项目建设:
1。乙方必须严格按照设计图纸进行施工。如有违反,甲方有权停工或返工,由此造成的损失由乙方负责。因设计、施工资料不足造成的设计、施工资料及投资明细,乙方不承担责任。在施工过程中,甲方应提前通知乙方项目的增加和修改,双方另行签订协议。因本工程拟增加和修改而造成的损失和延误费用由甲方负责,工期顺延。
4。乙方应理解并遵守物业管理处的有关规定和施工技术规范。因乙方施工造成的人身伤害和设施损坏由施工方负责。
5。乙方未按物业管理处有关规定执行的,罚款由乙方承担。9工程质量:
1。本工程的质量评定和验收标准为施工图、施工说明书和设计变更。
2。乙方提供的材料质量不合格,影响工程质量的,返工费用由乙方承担。因乙方原因造成的不能返工的质量事故后果由乙方负责。
4。装饰工程质量保修期为一年。10工程验收:
乙方出具工程验收通知,双方人员按设计图纸及相关标准要求到施工现场验收。验收合格后,双方负责人在验收单上签字认可。未经验收的,甲方应提前使用或擅自使用,由此产生的质量安全问题由甲方负责,竣工验收日期为甲方开始使用之日。11违约责任:
任何一方违反本合同条款,应负责赔偿守约方由此造成的损失。12备注:
本合同如有歧义,甲乙双方应协商补充协议或条款。甲乙双方如有争议,有权提请工商行政管理局经济合同仲裁委员会或本合同签订地人民法院进行仲裁或诉讼,根据仲裁委员会或者法院的判决执行。十三。本合同一式四份,附报价单,甲、乙双方各执二份。经双方代表签字盖章后生效,具有法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):装饰工程公司
代表:代表:
日期:日期:
-
装修工程承包模式是怎样的
252人看过
-
装修工程承包模式
245人看过
-
木工装修工程承包合同的模板是怎样的?
212人看过
-
木工装修工程承包合同的模板是怎样的?
80人看过
-
工程总承包模式是怎样的
369人看过
-
建筑工程承包模式是怎样的
321人看过
工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>
-
装修装饰工程承包范围是怎么样的啊?四川在线咨询 2022-07-16(1)建筑工程专业一级注册建造师不少于5人。 (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或建筑工程专业一级注册建造师(或一级注册建筑师或一级注册结构工程师)执业资格;建筑美术设计、结构、暖通、给排水、电气等专业中级以上职称人员不少于10人。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人,且施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、劳务员、资料员等人员齐全。
-
-
装修工程发包流程是怎样的四川在线咨询 2022-10-13装修工程发包流程: 1、核对材料是否齐全; 2、核对是否符合发包条件; 3、核对发包范围与项目规模相一致; 4、核对承接单位经营业务范围、资质等级许可的范围是否与所承接工程项目相适应。 5、核对项目经理的资格等级是否与所承接工程项目相适应。 6、核对无误后,打印“交易服务费收费通知单”,结算中心收取交易服务费。 7、在《建设工程施工交易成交通知书》上加打备案条形码。
-
一般装修工程承包方式有哪些江西在线咨询 2022-03-30一般装修工程承包方式有: 一、全包 所谓全包,就是把所有的材料和工程都包给装修公司,只要出钱即可。这种方式最省时省力,但也最容易被不良公司坑害。要选择这种方式,一定要把好合同关,除了审核各项费用的合理性,更要对自己需要的主材料标明品牌、型号、颜色,谨防装修队偷梁换柱。同时,除了签订本市统一的装修合同,还可和公司签订补充合同,明确各项权利,具体的版本可上网下载。 另外,还要把握好各个关键节点的验收和
-
装修承包合同样本的格式山东在线咨询 2022-03-14_________________________承包方(简称乙方):_________________________甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、工程概况 1.装饰施工地点: 2.住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。 3.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。 4.承包方式:________