工程标段发包存在重复时如何应对？-法师兄

工程标段发包存在重复时如何应对？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-13 08:01:36 150 人看过

工程标段发包重复的处理：发包人有权选择履行其中一份合同，而解除另外一份合同；在发包人不做选择情况下，已经先行占有施工场地的承包人应当优先履行。法律规定，同一工程、两次发包时，在不违反招标投标法的情形下，施工合同均应有效，不能以在先的合同效力否认后合同的效力。

发包人能否将工程发包给个人对吗？

发包人不能将工程发包给个人。法律规定，承包人从事建筑工程必须具有主体资格，即具有企业法人资格以及具有从事建筑行业的资质方可作为建筑工程承包合同承包方当事人，个人不具有企业法人资格，因此发包人不能将工程发包给个人。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三条

建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。

损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多举证责任相关文章

鉴定结论
承包人对工程质量存在的缺陷如何认定？

（1）承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的；（2）承包人对发包人提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备等没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的；（3）对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求，承包人不予拒绝而进行施工的。前述情形下，因工程质量存在缺陷造成第三人损失的，由发包人与承包人承担连带责任。发包人与承包人对工程质量存在不同意见时要怎么认定法律咨询：发包人与承包人对工程质量的存在及产生原因有不同意见怎么认定？律师回答：工程质量的存在与否以及质量缺陷问题的直接原因确定，这一专门性的问题需要在审判实践中法定的质量鉴定部门进行鉴定并出具书面的鉴定结论。而鉴定部门的选定，往往是通过审判中双方当事人的共同选定或者审判机构的指定来确定。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第

2023-07-22

250人看过
工业厂房
发包人造成工程停建、缓建承包人如何应对

导言：在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。如因发包人的原因致使工程停建或者缓建(比如发包人未依约支付工程款)，承包人可就停建、缓建造成的损失主张索赔，例如窝工损失、机械设备闲置损失、脚手架租金损失等。以案为例，某施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了工业厂房施工合同。甲方在乙方进入施工现场后，因资金短缺无法如期支付工程款，要求乙方临时停工1个月。乙方基于工期拖延而产生的停工、窝工和材料积压等费用损失向甲方发出索赔报告并经甲方签收。后双方因索赔问题发生纠纷，法院根据乙方提交的索赔证据和甲方签收记录，判决支持乙方的诉讼请求。承包人如何应对类似索赔事件?一、在合同中约定，如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认索赔报告的，视为认可。可以参照建设工程施工合同示范文本通用条款中的36.2条规定的时间和程序执行。二、索

2023-06-07

469人看过
强制执行
法律维权：如何应对发包人拖欠工程款？

提起诉讼的必要条件：1、准确选择被告。在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的当事人。2、证据资料必须充分。证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料，公司的是双方工商登记资料，如营业执照或工商查询资料。3、准确合理的诉讼请求。4、诉讼请求的范围，诉讼请求可以包括工程款和（或）利息，再加案件诉讼费，还有律师费等等。发包人拒不支付工程款怎么办1、与欠款人进行协商在工程欠款中，欠款人一般都处于比较强势的地位，无论是发包人欠款，还是转包人、违法分包人欠款，他们都有各种理由不支付工程欠款，如工程质量有问题、工程延期、发包人未支付工程款、转包人或违法分包人携款潜逃、发包人拒不结算、拒不验收等等，但这些都不是拒不支付工程欠款的根本理由。2、找追债公司帮助在欠款人拒不支付工程欠款的情况下，部分被欠款人选择请求追债公司的帮助，来协助要回工程欠款。在实践中，这种方式存在一定的法律风

2023-08-06

166人看过
结婚登记
父母在包办婚姻时，应该如何应对？

父母包办婚姻可以拒绝或寻求法律帮助。父母这种强迫子女婚姻严重侵害了子女的人身自由和婚姻自由，属于违法行为。我国法律还规定了暴力干涉婚姻自由罪。因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民法院请求撤销该婚姻。如果父母包办婚姻达到了胁迫的程度，可以结婚登记之日起一年内向法院提出。法律上对于父母包办婚姻的怎样规定包办婚姻是封建制度的习俗，父母这种强迫子女婚姻严重侵害了子女的人身自由和婚姻自由，属于违法行为。我国法律明确规定禁止包办买卖婚姻，这是对年轻人权益的保障。包办、买卖的婚姻都属于可撤销婚姻，受害人可以向婚姻登记机关或人民法院请求撤销婚姻。如果是受胁迫的一方提出撤销婚姻请求，应自婚姻登记之日起1年内提出。如果是被非法限制人身自由的一方提出撤销婚姻的请求，应当自恢复人身自由之日起算。但是，《民法典》生效实施后，被胁迫当事人只能通过诉讼的方式，即请求人民法院依法撤销该婚姻，并且应当自恢复人

2023-07-16

438人看过

仲裁机构
如何在存款阶段结账

1、买受人已交付定金（定金或认购金），但尚未签订正式《商品房预售合同》的：买受人已向出卖人支付定金（定金或认购金），但未说明支付性质，且无约定的，买受人可以直接向出卖人或其代理人要求支付定金押金返还货款。出卖人销售的项目有《预售许可证》或产权证的，买卖双方约定支付的金额为定金，买卖双方未能就《商品房买卖合同》达成协议，最终不签订合同的，已付金额不予收取，押金不予退还。姜涛律师和刘琳律师认为，这种协议违反了公平正义的原则，应属于强迫交易行为。在本案中，如果出卖人拒绝退还定金，买受人可以直接向法院起诉，但《商品房销售管理办法》第二十二条似乎同意这种约定。买卖双方已向房地产主管部门办理预售登记，但房屋尚未交付使用。在这个阶段，如果一方想退房，应该先和另一方协商，看能否达成协议。如果双方达成协议，应以书面形式表示并签署正式退房协议。约定的内容应主要包括双方约定解除原房屋买卖合同、违约责任由谁承担、

2023-05-02

147人看过
工程款纠纷
施工人与发包人发生工程款纠纷时应如何处理

按照合同相对性原则，实际施工人应当向与其有合同关系的上家结算工程款，而不应当向发包人主张工程款。但从目前建设领域的实际情况看，发包人拖欠工程款是农民工工资拖欠的根源。在挂靠、转包、违法分包的过程中，实际施工人的上家收取一定的管理费后，没有进行工程结算或者对工程结算不主张权利，由于实际施工人与发包人没有合同关系，导致实际施工人没有办法取得工程款，而实际施工人不能得到工程款则直接影响到农民工工资的发放。因此最高院《解释》第二十六条突破合同相对性原则，规定实际施工人可以发包人为被告主张权利，发包人在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。在实际施工人起诉发包人要求结算工程款的诉讼中应注意：(1)原告必须是实际施工人，其范围如前所述。不属实际施工人范畴的其他主体均不得适用《解释》第二十六条向发包人主张权利。(2)人民法院在诉讼过程中可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，实际施工人亦可以直接以发

2023-06-15

422人看过
临时工
临时工在工地受伤，工地应如何应对？

在法律上不存在临时工的说法，属于工伤，可以申请工伤认定，单位需要按照工伤保险条例进行赔偿。养伤期间的费用法律称为“停工留薪期待遇”，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付，即按以前在工地干活的工钱算。护理费等由单位支付。如果构成伤残，可申请劳动能力鉴定，单位应当支付一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金。在工地受伤骨折这种怎么个赔偿法的工地受伤骨折赔偿标准如下：1、从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，其标准为，七级伤残为13个月的本人工资，八级伤残为11个月的本人工资，九级伤残为9个月的本人工资，十级伤残为7个月的本人工资；2、劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。职工因工致

2023-07-16

195人看过
法律综合知识
在批签发过程中发现疫苗存在重大风险如何处理

依据我国相关法律的规定，批签发机构在批签发过程中发现疫苗存在重大质量风险的，应当及时向国务院药品监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门报告。《中华人民共和国疫苗管理法》第三十条批签发机构在批签发过程中发现疫苗存在重大质量风险的，应当及时向国务院药品监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门报告。接到报告的部门应当立即对疫苗上市许可持有人进行现场检查，根据检查结果通知批签发机构对疫苗上市许可持有人的相关产品或者所有产品不予批签发或者暂停批签发，并责令疫苗上市许可持有人整改。疫苗上市许可持有人应当立即整改，并及时将整改情况向责令其整改的部门报告。接种了不合格疫苗怎么维权一、重新接种合格的疫苗根据《消费者权益保护法》第二十四条经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约

2023-11-19

466人看过

继续履行
发包人如何应对工程取消所带来的索赔

发包人取消部分工程，属于发包方违约，根据合同约定，主张发包方承担违约责任。因发包人变更计划，提供的资料不准确或未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件造成勘察、设计的返工、停工或修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。建设工程发包人违约问题工程施工中发包人违约的情况有：（一）未在计划开工日期前7天内下达开工通知的；（二）未按合同约定支付合同价款的；（三）提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的；（四）造成暂停施工的；（五）无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。《中华人民共和民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-07-16

87人看过
继续履行
如何在工程延期交付时向发包方索赔？

工程延期交付发包方的索赔方式：发包人是可以要求承包人赔偿损失的。法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此发包人可以要求承包人赔偿损失。被打如何索赔1、被打可以用以下两种方式索赔：协商与和解：双方可自行协商或在其他第三方的调解、斡旋下达成和解协议，解决纠纷；向法院起诉：被侵权人可以向侵权行为地、被告所在地等相关人民法院提起民事诉讼，要求停止侵权行为赔偿经济损失等。2、法律依据：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺

2023-07-06

216人看过
不可抗力
电子警察处罚存在疑义时如何应对？

这段内容讲述了公民、法人或其他组织对电子警察的处罚决定有异议时可以通过两种方式来处理：一是向相关部门提起行政复议，二是向人民法院提起行政诉讼。公民、法人或其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，应当在自知道具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请。同时，可以先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼；也可以直接向人民法院提起诉讼。若对电子警察的处罚决定有异议，可以通过两种方式来处理：一是向相关部门提起行政复议，二是向人民法院提起行政诉讼。公民、法人或其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，应当在自知道具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请。同时，可以先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼；也可以直接向人民法院提起诉讼。对电子警察处罚提起异议的途径根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，对电子警察的处罚不服的

2023-09-02

140人看过
法律综合知识
存在工程未依法招标怎么回复

如果真的已经成了事实，建议业主补招标一次，同时做好与相关监督管理部门的沟通。根据《招投标法》第四十九条的规定：必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

2023-11-21

373人看过

招标人
招标人对工程承包资质应该如何认定？

一、招标人对工程承包资质应该如何认定招标人对工程承包资质认定时，一般招标人会根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定。招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。二、工程承包方有哪些责任(1)施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计(或施工方案)，做好各项施工准备工作。(2)物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。(3)及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。(4)工程质量责任。由于承包

2023-04-19

90人看过
法律综合知识
发包人针对风险如何应对

如果双方可以就孩子抚养协商一致，按照双方当事人的意思出具判决书;如果双方不能就孩子抚养协商一致，法院会按照一人抚养一个子女的原则进行判决;判决抚养的时候法院会参考孩子的年龄，性别等因素进行判决，通常情况下，两周岁以内的子女原则上女方抚养，两周岁到十周岁之间的子女法院会按照有利子女成长的原则判决，十周岁以上的子女可以征求孩子意见。一、拆迁补偿两个女儿的怎么补偿拆迁补偿两个女儿的补偿标准：1、如果双方可以就孩子抚养协商一致，按照双方当事人的意思分配；2、如果双方不能就孩子抚养协商一致，法院会按照一人抚养一个子女的原则进行判决；3、判决抚养的时候法院会参考孩子的年龄，性别等因素进行判决，通常情况下，两周岁以内的子女原则上女方抚养，两周岁到八周岁之间的子女法院会按照有利子女成长的原则判决，八周岁以上的子女可以征求孩子意见。

2023-03-21

380人看过