因发包人原因导致建筑工程停工的,承包人可以要求哪些赔偿
来源:互联网 时间: 2023-02-25 10:21:43 296 人看过

因发包人原因导致停工的,承包人一般都可以要求赔偿以下损失:

1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

需要注意的是,因发包人原因导致停工给承包人带来的损失,承包人只要有证据资料证明的,都可以要去发包人赔偿,至于具体能要求赔偿哪些费用、多少费用,就需要承包人结合自身实际情况提出来了。

一、承包人必须要承担的责任

1、必须要按照签订的施工合同上表明的施工日期进行现场施工,并按照施工合同上签约的发放图纸时限给发包人。

2、承包人的守时开工是实施工程的最主要确保条件。

3、施工工程的承包人进入了施工现场前还要做好这项施工工程的实施工程的整个方案,一定要购买好此次工程所需要的材料和设备,此次施工的场地使用也需要处理,场地是否平整,水电以及道路要保持绝对的畅通安全。这些进入施工现场的前期工作一定要做好。

4、承包人随时要面临着发包人的督察,但是发包人督察的前提必须不能妨碍承包人工作才行,承包人也不可以各种理由拒绝发包人随时督察施工工程的进度以及工程的质量。

5、承包人对此工程的施工质量必须按照签约的施工合同标准质量来实施。如果施工工程的质量因为承包人的原因不符合施工合同标准质量,此施工合同的发包人可以要求承包人返工知道施工合同标准质量合格为止。

二、发包人必须要承担的责任

1、发包人也要做好工程施工前的工作,和承包人一样,施工工程的发包人进入了施工现场前还要做好这项施工工程的实施工程的整个方案,一定要购买好此次工程所需要的材料和设备,此次施工的场地使用也需要处理,场地是否平整,水电以及道路要保持绝对的畅通安全。

2、发包人要督察此施工工程承包人要守时开工去施工现场进行施工。如果发包人监督到承包人没有按照签约的施工工程合同约定执行,有权利让承包人赔偿。

3、发包人向承包人提供的原料以及所需要的设备的所有质量需要符合标准,如果不符合标准造成事故的需要承包方承担责任。

4、发包人要对承包人施工工程的质量以及工程进度随时督察。前提是不能耽误承包人的正常工作

5、发包人对整个工程的验收。承包人工程施工完成后,发包人应该及时的对此工程进行验收。发包人验收时就要根据施工图纸以及国家颁发标准来验收。

6、最后验收成功后,支付费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月07日 16:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些
    一、民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些根据《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、发包人的义务都有哪些1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程
    2023-04-19
    241人看过
  • 因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗
    一、因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗因发包人造成工期拖延的承包人能要求赔偿,承包人可以索赔的情况如下:1.发包人逾期支付工程预付款、进度款。2.发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。3.发包人逾期提供甲供材料。4.发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。二、发包人承担违约责任的方式发包人承担违约责任的方式包括:1.赔偿损失,是发包人承担违约责任的主要方式;2.支付违约金,双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法;3.顺延工期,对于因为发包人违约而延误的工期,应当相应顺延;4.继续履行承包人要求继续履行合同的,发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。根据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对
    2023-04-25
    368人看过
  • 因发包人导致工期延误的,承包人需要收集哪些证据?
    在建筑工程中,因发包人原因导致停工的,承包人要想获取到应有赔偿,就应当提供证据资料证明确实是因发包人原因导致工期延误的。那该提供哪些证据资料的呢?这是很多承包人都应该了解的。承包人可以收集的证据资料当建筑工期延误的,承包人可以收集以下证据资料,用以证明确实是由发包人原因导致的:1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;3、发包人或者工程师签认的签证;4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;5、国家有关法律法令政策性文件;6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)及工程照片;7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定;8、工程有关的图片片和录象、备忘
    2023-04-30
    418人看过
  • 导致国际工程承包项目索赔原因有哪些
    (2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化,会在工程实施过程中经常发生,使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。首先,土建工程施工与地质条件密切相关,比如开挖时出露的土石比及高程与招标文件出入较大,在地下或隧洞施工中出现汹涌的地下水或泥石流,严重超出招标文件所述的气象、水文条件等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。其次,由于业主和设计咨询单位在发布的招标文件中对施工地点的勘探工作深度不够,没有正确反映真实的地质状况和施工条件,数据误差较大。再者,工程所在国家法令变更、提出进口限制、外汇管制、税率提高、物价上涨、工资上涨、税收变更指令、调整工程仲裁规则等,都可能引起施工费用增加,按国际惯例,答应给承包商予以补偿。变更的时间标准,是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。(3)业主
    2023-06-12
    205人看过
  • 由于发包人原因导致工期延误的
    由于发包人原因导致工期延误的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括:1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行;3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行;4、工程设计变更和工程量增加;5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6、不可抗力;7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人原因影响工程谁
    2023-08-11
    264人看过
  • 建筑工程发包和承包的要求是怎样的
    建筑工程发包的要求如下:一、发包方是法人、依法成立的其他组织或个人。二、发包方有与发包的建设项目相适应的技术、经济管理人员。三、发包方具备编制招标文件和组织开标、评标、定标的能力。工程承包需要满足下列条件:一、承包人是具有相应的民事权利能力和民事行为能。二、承包人必须具有企业法人资格。三、承包人具有相应的施工资质。建筑工程合同审查发包人与承包人履约情况1、对发包方主要应了解两方面内容:(1)主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。(2)履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有:(1)资质情况;(2)施工能力;(3)社会信誉;(4)财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。《建筑法》第二十六条,承包建筑工程的单位
    2023-08-01
    462人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 因施工人的原因致使工程质量不合格的发包人可以要求施工人做哪些
      西藏在线咨询 2023-06-12
      因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
    • 承包人交货后导致建筑工程停工怎么赔偿
      新疆在线咨询 2022-12-07
      建筑工程停工的,承包方可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、
    • 因发包人导致工程停建、缓建的需要承担怎样的法律责任?
      贵州在线咨询 2023-02-25
      发包人因自身原因致使工程停建、缓建的,发包人应当承担违约责任。 首先发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。 发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。
    • 因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
      广西在线咨询 2023-03-05
      发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设
    • 导致国际工程承包项目索赔的原因有哪些?
      甘肃在线咨询 2022-06-16
      (1)工程项目的非凡性。由于一般国际工程承包项目具有规模大、技术性强、投资额大、工期长、材料设备价格变化快等特点,工程项目的差异性大、综合性强、风险大,使得工程施工过程中存在许多不确定的变化因素。 (2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化,会在工程实施过程中经常发生,使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。 (3)业主违约。业主未按规定为承包商施工提供条件,